Решение по делу № 2-418/2021 от 11.12.2020

УИД 04RS0...-69 2-418/2021

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

18 февраля 2021 г. <адрес>

Железнодорожный районный суд <адрес> в составе судьи Алтаевой Т.Н., при секретаре Тугдумовой С.С., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «Инновация» о защите прав потребителей, о взыскании неустойки по договору подряда,

УСТАНОВИЛ:

Обращаясь в суд с иском к ООО «СмитИнвест», истец с учетом уточнений в порядке ст. 39 ГПК РФ просит признать соглашение от ***, заключенное между ООО «СмитИнвест» и ФИО1, договором подряда; признать договор подряда от ***, заключенный между ООО «СмитИнвест» и ООО «Инновация», договором субподряда; взыскать неустойку в размере 441920 руб., штраф в размере 220960 руб., компенсацию морального вреда в размере 25000 рублей.

Протокольным определением суда от *** ООО «Инновация» привлечены к участию в деле в качестве соответчика.

Определением суда от *** прекращено производство по делу в части исковых требований ФИО1 к ООО «СмитИнвест» о признании соглашения от ***, заключенного между ООО «СмитИнвест» и ФИО1, договором подряда; признании договора подряда от ***, заключенного между ООО «СмитИнвест» и ООО «Инновация», договором субподряда; взыскании с ООО «СмитИнвест» неустойки в размере 441 920 руб., штрафа в размере 220 960 руб., суммы морального вреда в размере 25 000 руб.

В судебном заседании представители истца по доверенности ФИО3 С.В., ФИО6, представитель ответчика ООО «Инновация» ФИО2 просили утвердить условия мирового соглашения, заключенного в письменной форме, подписанное сторонами. Мировое соглашение приобщено к делу, на что указано в протоколе судебного заседания.

Представитель ООО «Смит Инвест» ФИО10 по доверенности не возражала против утверждения и прекращения производству по делу.

Третьи лица ФИО8, ФИО9 в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

Стороны просят утвердить мировое соглашение на следующих условиях:

1.Настоящее мировое соглашение заключается в соответствии со ст. ст. 39, 153.8-153.11, 173 Гражданского процессуального кодекса РФ в целях урегулирования по обоюдному согласию спора, явившегося причиной предъявления иска по делу ....

2. Стороны договорились о том, что по настоящему мировому соглашению ООО «Инновация» оплачивает денежную сумму в размере 110 000 руб. (сто десять тысяч рублей) ФИО1 в следующем порядке:

До *** – 37000,00 (тридцать семь тысяч) рублей;

До *** – 37000,00 (тридцать семь тысяч) рублей;

До *** -36000,00 (тридцать шесть тысяч) рублей.

Денежные средства могут быть перечислены на расчетный счет Истца либо получены наличными денежными средствами.

Реквизиты:

Получатель: ФИО1

Счет ...

В филиале Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский»

БИК 040407877

Корсчет 30...

ИНН 7744001497, КПП 190102001

Контактный номер телефон для уведомления о получении денежных средств 89246579535//89148379520

ООО «Инновация» вправе осуществить полный расчет ранее указанных сроков.

3.                В случае нарушения Ответчиком условий погашения задолженности, указанных в настоящем Мировом соглашении, Истец вправе на основании п.2. ст. 153.11 Гражданского процессуального кодекса РФ обратиться в Железнодорожный районный суд <адрес> с ходатайством о выдаче ему исполнительного листа.

4.                ФИО1 подтверждает, что отказывается от исковых требований в полном объеме и далее от любых претензий и любых иных требований к ООО «СмитИнвест» в рамках настоящего спора.

5.                ФИО1 подтверждает, что отказывается от исковых требованийв полном объеме и далее от любых претензий и любых иных требований к ООО «Инновация» в рамках настоящего спора.

6.                Стороны гарантируют, что настоящее соглашение не нарушает права и законные интересы третьих лиц и не противоречит действующему законодательству РФ.

В судебном заседании стороны пояснили, что судебные расходы, связанные прямо или косвенно с настоящим гражданским делом, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла в связи с заключением мирового соглашения, на основании статей 39 и 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, просили утвердить настоящее мировое соглашение и прекратить производство по делу.

Порядок и последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. ст. 220-221 ГПК РФ, сторонам понятны, а именно, что при утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

При изложенных обстоятельствах, суд считает возможным утвердить мировое соглашение, поскольку оно не противоречит закону и не затрагивает интересов третьих лиц.

Согласно п. 13 ст. 153.10. ГПК РФ утверждение мирового соглашения в суде первой инстанции влечет за собой прекращение производства по делу полностью или в части.

В соответствии с ч. 2 ст. 153.11 ГПК РФ мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII настоящего Кодекса на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.

Руководствуясь ст. ст. 39, 173, 220 ГПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Утвердить мировое соглашение по гражданскому делу по иску ФИО1 к ООО «Инновация» о защите прав потребителей, заключенное между представителями истца ФИО1 ФИО4 Владимировной, действующей на основании доверенности от ***, и представителем ответчика ООО «Инновация» ФИО2, действующим на основании доверенности от ***, на следующих условиях:

1.Настоящее мировое соглашение заключается в соответствии со ст. ст. 39, 153.8-153.11, 173 Гражданского процессуального кодекса РФ в целях урегулирования по обоюдному согласию спора, явившегося причиной предъявления иска по делу ....

2. Стороны договорились о том, что по настоящему мировому соглашению ООО «Инновация» оплачивает денежную сумму в размере 110 000 руб. (сто десять тысяч рублей) ФИО1 в следующем порядке:

До *** – 37 000,00 (тридцать семь тысяч) рублей;

До *** – 37 000,00 (тридцать семь тысяч) рублей;

До *** -36 000,00 (тридцать шесть тысяч) рублей.

Денежные средства могут быть перечислены на расчетный счет Истца либо получены наличными денежными средствами.

Реквизиты:

Получатель: ФИО1

Счет ...

В филиале Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский»

БИК 040407877

Корсчет 30...

ИНН 7744001497, КПП 190102001

Контактный номер телефон для уведомления о получении денежных средств 89246579535//89148379520

ООО «Инновация» вправе осуществить полный расчет ранее указанных сроков.

3.           В случае нарушения Ответчиком условий погашения задолженности, указанных в настоящем Мировом соглашении, Истец вправе на основании п.2. ст. 153.11 Гражданского процессуального кодекса РФ обратиться в Железнодорожный районный суд <адрес> с ходатайством о выдаче ему исполнительного листа.

4.           ФИО1 подтверждает, что отказывается от исковых требований в полном объеме и далее от любых претензий и любых иных требований к ООО «СмитИнвест» в рамках настоящего спора.

5.           ФИО1 подтверждает, что отказывается от исковых требований в полном объеме и далее от любых претензий и любых иных требований к ООО «Инновация» в рамках настоящего спора.

6.           Стороны гарантируют, что настоящее соглашение не нарушает права и законные интересы третьих лиц и не противоречит действующему законодательству РФ.

Разъяснить сторонам последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. ст. 173 ч. 3, 220, 221 ГПК РФ, а именно, что при утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII ГПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.

Настоящее определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения определения.

Судья Т.Н. Алтаева