Решение по делу № 2-2899/2023 от 26.07.2023

УИД: 04RS0...-05

Решение в окончательной форме принято 15.09.2023 года

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ ...

Советский районный суд ... в составе судьи Богомазовой Е.А., при секретаре судебного заседания ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело ... по иску прокурора ... в интересах ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» об обязании произвести технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки и компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

... обратился в суд с иском в интересах ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь», в котором просит обязать ответчика в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств, находящихся по адресу: ... ..., в соответствии с условиями договора ... от ДД.ММ.ГГГГ; взыскать с ответчика в пользу ФИО1 в связи с неисполнением обязательств по договору неустойку в размере 2962,50 руб., компенсацию морального вреда в размере 10000 руб.

Требования мотивированы тем, что ... проведена проверка по обращению ФИО1 по вопросу технологического присоединения жилого дома к электрическим сетям. Проведенной проверкой установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 заключен договор ... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям жилого дома по адресу: .... Размер платы за технологическое присоединение согласно п.10 договора составил 15000 руб. ФИО1 со своей стороны обязательства по внесению платы за технологическое присоединение исполнены, ответчиком ПАО «Россети Сибирь» в установленный договором срок – 6 месяцев со дня заключения договора мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям не выполнены.

В судебном заседании представитель прокурора ... ФИО3, действующая на основании доверенности, поддержала в полном объеме о доводам, изложенным в иске.

В судебном заседании истец ФИО1 исковые требования, заявленные прокурором, просила удовлетворить, суду пояснила, что ею были приобретены земельный участок и дом не обеспеченные электроснабжением.

Ответчик ПАО «Россети Сибирь» своих представителей в судебное заседание не направили, от представителя ответчика по доверенности ФИО4 поступили письменные возражения на исковое заявление, просят в удовлетоврении поданного заявления истцу отказать.

Выслушав участников судебного разбирательства, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ч.1 ст.45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.

В рассматриваемом деле прокурор обратился в суд в защиту прав ФИО1, являющейся пенсионером, в силу возраста не обладающей юридическими познаниями, которой затруднительно самостоятельно обратиться в суд с исковым заявлением.

Из материалов дела следует, что ФИО1 является собственником жилого помещения и земельного участка, расположенных по адресу: ....

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 был заключен договор ... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию), к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицамив случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики», с учетом конкретных технических характеристик; заявитель обязалась оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Как указано в п.2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «жилой дом», расположенного по адресу: ....

В соответствии с п.6 договора сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

В силу п.8 договора заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, за исключением урегулирования отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организации возможности присоединения к электрическим сетям; надлежащим образом исполнять указанные в разделе 3 настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

В соответствии с п.11 договора размер платы за технологическое присоединение составляет 15000 руб.

Согласно п.5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

... проведена проверка по обращению ФИО1 по вопросу технологического присоединения жилого дома к электрическим сетям. Проведенной проверкой установлено, что ФИО1 со своей стороны обязательства по внесению платы за технологическое присоединение исполнены, ответчиком ПАО «Россети Сибирь» в установленный договором срок – 6 месяцев со дня заключения договора, до ДД.ММ.ГГГГ, мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям не выполнены.

В силу ст.26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

При необоснованном уклонении сетевой организации от заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии покупатель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении сетевой организации заключить указанный договор в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с п.1 ст.307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе (п.2 ст.307 ГК РФ).

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (п.1 ст.309 ГК РФ).

В силу абз.8 ст.12 ГК РФ одним из способов защиты является присуждение к исполнению обязанности в натуре.

При таких обстоятельствах, учитывая, что принятые обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения ПАО «Россети Сибирь» по отношению к истцу не исполнены, исковые требования прокурора о понуждении ПАО «Россети Сибирь» к исполнению договора об осуществлении технологического присоединения признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Доводы стороны ответчика об уважительности причин неисполнения договора, суд отклоняет.

ПАО «Россети Сибирь» является профессиональным участником рынка. Договор об осуществлении технологического присоединения подписан сторонами добровольно и на условиях, предложенных ответчиком, то есть с учетом необходимости реконструкции ТП-475 БВС-9 Сибиряк и замены оборудования.

В соответствии с частью 2 ст.206 ГК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Таким образом, реализуя требования части 2 статьи 206 ГПК РФ, суд возлагает на ответчика обязанность в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу осуществить работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для электроснабжения жилого дома.

Данный срок для исполнения решения суда является разумным и обеспечивает соблюдение баланса интересов сторон.

Требование о взыскании неустойки подлежит удовлетворению на основании пункта 17 договора, заключенного между сторонами, в соответствии с которым ответчик обязан уплатить истцу неустойку в размере 0,25% от общего размера платы за каждый день просрочки.

При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

В связи с неисполнением ответчиком своих обязательств по договору, с ПАО «Россети Сибирь» подлежит взысканию неустойка в размере 2962,50 руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (15000 руб. х 0,25% х 79 дней).

Суд не принимает во внимание доводы стороны ответчика на неправильность подсчета размера неустойки ввиду неверного определения количества дней просрочки обязательств, так как расчет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведен истцом правильно за 79 дней.

Также суд полагает подлежащими удовлетворению требования истца в части взыскания компенсации морального вреда.

Из разъяснений, данных в п. 45 Постановлении Пленума Верховного Суда ДД.ММ.ГГГГ ... «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», усматривается, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения является установленный факт нарушения прав потребителя.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ ... «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Поскольку ответчиком допущено бездействие в части неисполнения обязательств по договору, что нарушает права истца, суд приходит к выводу о наличии вины в действиях ответчика, и учитывая характер и объем, причиненных истцу нравственных и физических страданий, длительность неисполнения обязательств со стороны ответчика, обстоятельства дела, исходя из принципа разумности и справедливости, считает возможным взыскать с ответчика в качестве компенсации за причиненный истцу моральный вред в сумме 5 000 руб. В этой части требования истца подлежат удовлетворению частично.

Поскольку земельный участок и расположенный на нем жилой дом, к которому должно быть осуществлено технологическое присоединение, используются истцом для личных нужд, то на данные правоотношения распространяется действие положений Закона РФ «О защите прав потребителей». Доводы ответчика об обратном основаны на неверном толковании закона.

На основании ст. 13 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ ... «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Таким образом, с ответчика подлежит взысканию сумма штрафа в размере 3981,25 руб. ((2962,50 руб. + 5000 руб.) х 50%).

В соответствии с ч.1 ст.103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов.

С ответчика на основании указанной нормы права подлежит взысканию государственная пошлина в доход бюджета муниципального образования ... в размере 700 руб.: 400 руб. – за требование имущественного характера, 300 руб. – за требование неимущественного характера.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора ... в интересах ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» об обязании произвести технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки и компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» (ОГРН ...) осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение жилого дома, находящегося по адресу: ..., в течение 1 месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ОГРН ...) в пользу ФИО1 (СНИЛС ...) неустойку в размере 2962,50 руб., компенсацию морального вреда в размере 5000 руб., штраф в размере 3981,25 руб., всего 11943,75 руб.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ОГРН ...) в доход муниципального образования ... государственную пошлину в размере 700 руб.

Остальные требования оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Бурятия в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы в Советский районный суд ....

Судья Е.А. Богомазова