Решение по делу № 2-2041/2024 от 08.04.2024

УИД 50RS0020-01-2024-002225-69

Дело № 2-2041/2024

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

29 мая 2024 г. г. Коломна Московской области

Коломенский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Жучковой О.Ю.,

при секретаре Шарине Д.Н.,

рассмотрев в открытом судебном гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Мособлгаз» о признании задолженности отсутствующей и незаконным наложенного штрафа,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 обратился в суд с иском к ФИО4 о признании прекратившими право пользования жилым помещением, снятии с регистрационного учета.

В обоснование заявленных требований указано, что ФИО1, на праве собственности принадлежит жилой дом со служебными строениями и сооружениями с кадастровым номером № и земельный участок с кадастровым номером №, расположенные по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>.

Между АО «Мособлгаз» (исполнитель) и ФИО1 (заявителем) был заключен договор №-<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках газификации, по условиям которого исполнитель принял на себя обязательства выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) вышеуказаного домовладения и пуску газа (1.1, 1.2); осуществить фактическое присоединение объект капитального строительства заявителя и составить акт о подключении (технологическом присоединении) (П.3.1).

Согласно условиям договора срок исполнения работ определен в течение 135 дней с момента заключения договора (п.1.3)

В день осуществления фактического присоединения (врезки и пуска газа) стороны подписывают акт о подключении (технологическом присоединении) (п. 4.1).

Сроки начала и окончания работ по договору переносятся подрядчиком, одностороннем порядке в случае нарушения заказчиком сроков оплаты и иных условий которые влияют на сроки работ. В этом случае подрядчик передает заказчику дополнительное соглашение с указанием новых сроков выполнения работ (п.2.3).

Общая цена Договора составляет № рублей (п.5.2). Порядок оплаты по Договору:

-50%, что составляет № рублей - в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора;

- 50%, что составляет № рублей - в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

ФИО1, были выполнены условия договора в полном объем произведена оплата по договору.

При этом, ответчиком обязательства, указанные в договоре от ДД.ММ.ГГГГ, в виде комплекса строительно- монтажных работ в указанные сроки не были выполнены, а выполнены с нарушением сроков, указанных в договоре.

Каких-либо дополнительных соглашений с указанием новых сроков выполнения работ с истцом не заключалось, в связи с чем обратилась в суд с данным иском.

Истец, будучи уведомленным надлежащим образом не явился, направил своего представителя, который поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик – представитель АО «Мособлгаз» в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований, также пояснил, что штраф в размере <данные изъяты> руб. списан.

Заслушав объяснение явившихся лиц, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

На основании ст. 18 Федерального закона от N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" поставки газа проводятся на основании договоров между поставщиками и потребителями независимо от форм собственности в соответствии с гражданским законодательством и утвержденными Правительством Российской Федерации правилами поставок газа и правилами пользования газом в Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами, изданными во исполнение указанного Федерального закона.

В силу п. 2 ст. 548 ГК РФ к отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о договоре энергоснабжения (ст. ст. 539 - 547 ГК РФ) применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.

Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон (п. 1 ст. 544 ГК РФ).

Постановлением Правительства РФ от N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" при утверждении Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (далее Правила N 354), в пп. "а" п. 4 на Министерство регионального развития Российской Федерации возложена обязанность в 2-месячный срок представить по согласованию с Министерством энергетики Российской Федерации и с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в Правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от N 549, и основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от N 530.

Согласно п. 59 Правил N 354 плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом или нежилом помещении за расчетный период, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального ресурса потребителем, определенного по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за период не менее 6 месяцев (для отопления - исходя из среднемесячного за отопительный период объема потребления в случаях, когда в соответствии с п. 42 (1) настоящих Правил при определении размера платы за отопление используются показания индивидуального или общего (квартирного) прибора учета), а если период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, - то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев (для отопления - не менее 3 месяцев отопительного периода в случаях, когда в соответствии с пунктом 42 (1) настоящих Правил при определении размера платы за отопление используются показания индивидуального или общего (квартирного) прибора учета), в следующих случаях и за указанные расчетные периоды:

а) в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета либо истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом времени до очередной поверки, - начиная с даты, когда наступили указанные события, а если дату установить невозможно, - то начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные события, до даты, когда был возобновлен учет коммунального ресурса путем введения в эксплуатацию соответствующего установленным требованиям индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета, но не более 3 расчетных периодов подряд для жилого помещения и не более 2 расчетных периодов подряд для нежилого помещения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от N 549 утверждены Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан (далее - Правила N 549), регламентирующие отношения, возникающие при поставке газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан в соответствии с договором о поставке газа, в том числе устанавливающие особенности заключения, исполнения, изменения и прекращения договора, его существенные условия, а также порядок определения объема потребленного газа и размера платежа за него (п. 1).

В соответствии с п. 30 Правил N 549, с учетом изменений, внесенных после принятия Правительством РФ от N 354, объем потребленного газа за период со дня демонтажа прибора учета газа для направления его на поверку или в ремонт и до дня, следующего за днем установки пломбы на месте, где прибор учета газа после проведения поверки или ремонта присоединяется к газопроводу, но не более 3 месяцев подряд, определяется исходя из объема среднемесячного потребления газа потребителем, определенного по прибору учета газа за период не менее одного года, а если период работы прибора учета газа составил меньше одного года - за фактический период работы прибора учета газа. По истечении указанного 3-месячного периода объем потребленного газа за каждый последующий месяц вплоть до дня, следующего за днем установки пломбы на месте, где прибор учета газа после проведения поверки или ремонта присоединяется к газопроводу, определяется в соответствии с нормативами потребления газа.

Пунктом 31 Правил N 549 установлено, что в случае если абонент в установленный договором срок не представил поставщику газа сведения о показаниях прибора учета газа, объем потребленного газа за прошедший расчетный период и до расчетного периода, в котором абонент возобновил представление указанных сведений, но не более 3 месяцев подряд, определяется исходя из объема среднемесячного потребления газа потребителем, определенного по прибору учета газа за период не менее одного года, а если период работы прибора учета газа составил меньше одного года - за фактический период работы прибора учета газа. По истечении указанного 3-месячного периода объем потребленного газа за каждый последующий месяц вплоть до расчетного периода, в котором абонент возобновил представление указанных сведений, определяется в соответствии с нормативами потребления газа.

Пунктами 24 и 32 Правил N 549 предусмотрено, что определение объема потребленного газа осуществляется по показаниям прибора учета газа при соблюдении технических требований к данному прибору; при отсутствии у абонентов (физических лиц) приборов учета газа объем его потребления определяется в соответствии с нормативами потребления газа.

Таким образом, как Правила N 354, так и Правила N 549 предусматривают два основных способа расчета объемов и стоимости потребленных коммунальных услуг в отсутствие показаний индивидуальных приборов учета: 1) исходя из среднемесячного объема потребления (не более трех расчетных периодов подряд, начиная с периода, в котором не были переданы показания); 2) по нормативу потребления коммунальной услуги по истечении указанного 3-месячного периода, предусмотренных пунктом 59 Правил N 354 и пунктом 30 Правил N 549.

Вместе с тем, такой порядок расчета объемов и стоимости потребленного газа в отсутствие показаний индивидуальных приборов учета предусмотрен Правилами N 549 лишь за период со дня демонтажа прибора учета газа для направления его на поверку или в ремонт и до дня, следующего за днем установки пломбы на месте, где прибор учета газа после проведения поверки или ремонта присоединяется к газопроводу.

Из материалов дела следует, что ФИО1, на праве собственности принадлежит жилой дом со служебными строениями и сооружениями с кадастровым номером № и земельный участок с кадастровым номером №, расположенные по адресу: <адрес>, <адрес>.

Между АО «Мособлгаз» (исполнитель) и ФИО1 (заявителем) был заключен договор №-<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках газификации, по условиям которого исполнитель принял на себя обязательства выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) вышеуказаного домовладения и пуску газа (1.1, 1.2); осуществить фактическое присоединение объект капитального строительства заявителя и составить акт о подключении (технологическом присоединении) (П.3.1).

Согласно условиям договора срок исполнения работ определен в течение 135 дней с момента заключения договора (п.1.3)

В день осуществления фактического присоединения (врезки и пуска газа) стороны подписывают акт о подключении (технологическом присоединении) (п. 4.1).

Сроки начала и окончания работ по договору переносятся подрядчиком, одностороннем порядке в случае нарушения заказчиком сроков оплаты и иных условий которые влияют на сроки работ. В этом случае подрядчик передает заказчику дополнительное соглашение с указанием новых сроков выполнения работ (п.2.3).

Общая цена Договора составляет <данные изъяты> рублей (п.5.2). Порядок оплаты по Договору:

-50%, что составляет <данные изъяты> рублей - в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора;

- 50%, что составляет <данные изъяты> рублей - в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

ФИО1, были выполнены условия договора в полном объем произведена оплата по договору.

При этом, ответчиком обязательства, указанные в договоре от ДД.ММ.ГГГГ, в виде комплекса строительно- монтажных работ в указанные сроки не были выполнены, а выполнены с нарушением сроков, указанных в договоре.

Каких-либо дополнительных соглашений с указанием новых сроков выполнения работ с истцом не заключалось.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МособлгазСервис» и ФИО1 были заключен договор №№ подряда на выполнение работ по наладке газового оборудования многоквартирных, жилых домов и общественных зданий и договор №№ о техническом обслуживании, ремонте внутридомового газового оборудования домовладения.

В доме используется прибор учета газа - счетчик типа BK-G-4 №.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «Мособлгаз» и ФИО1 был заключен Договор № о поставке природного газа.

Определение объема потребленного газа по показаниям прибора учета газа осуществляется со дня установки поставщиком пломбы (пломб) в месте (местах) соединения учета газа к газопроводу (п.3.1).

ДД.ММ.ГГГГ приехал сотрудник АО «Мособлгаз», произвел проверку газового оборудования. опломбировал прибор учета BK-G-4 № и произвел подключение газа.

При этом, акт на пуск газа сотрудником АО «Мособлгаз» истцу выдан не был.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками АО «Мособлгаз», которыми был составлен акт проверки газоиспользующего оборудования, согласно несанкционированное подключение газа.

В акте указано, что пломба не нарушена, нарушений нет, также ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками АО «Мособлгаз» был составлен Акт-наряд № на первичный пуск газа во внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование многоквартирных домов, домовладений и общественных зданий (помещений), согласно которого первичное подключение газа было осуществлено по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в период времени с <данные изъяты> до <данные изъяты> часов ДД.ММ.ГГГГ.

Из материалов дела усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ АО «Мособлгаз» произвел перерасчет задолженности по лицевому счету №, в связи с чем задолженность в размере <данные изъяты> руб. у истца отсутствует.

Согласно ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом) подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда; определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда понесенных потребителем убытков.

В соответствии со ст. 151 ГК РФ под моральным вредом понимаются физические и нравственные страдания. При определении размера компенсации морального вреда, согласно требованиям ст. 1101 ГК РФ, судом учитывается характер причиненных потерпевшему нравственных страданий, имущественное положение причинителя вреда, а также требования разумности и справедливости.

В судебном заседании установлена вина ответчика АО "Мособлгаз", выразившаяся в незаконном начислении платежей, а значит требования истца о компенсации, причиненного ему морального вреда подлежат удовлетворению. При определении размера компенсации за причиненный моральный вред, суд учитывает следующие обстоятельства: характер нарушений прав потребителя и последствий, к которым привело ненадлежащее исполнение обязательств, продолжительность неудобств, которые испытывал истец в связи с нарушением его прав, как потребителя, отношение к сложившейся ситуации причинителя вреда.

Установив факт нарушения прав потребителя, суд приходит к выводу о взыскании денежной компенсации морального вреда, которая определяется судом в размере <данные изъяты> руб. в пользу истца с учетом характера причиненных потребителю нравственных страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Согласно п. 6 ст. 13 Закона "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам.

В соответствии с п. 46 Постановления Пленума Верховного суда РФ от N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (п. 6 ст. 13 Закона).

Как усматривается из материалов дела, истцом в адрес ответчика направлялась досудебная претензия, содержащими просьбу произвести перерасчет начислений за потребленный газ за спорный период, данная претензия ответчиком оставлена без удовлетворения.

Исходя из изложенного, учитывая, что ходатайств о применении ст. 333 ГК РФ ответчиком не заявлено, доказательств несоразмерности заявленных требований последствия нарушения в нарушение ст. 56 ГПК РФ, не представлено, в связи с чем, суд взыскивает с ответчика АО "Мособлгаз" в пользу истца штраф в размере <данные изъяты> руб.

Исходя из установленных судом юридически значимых обстоятельств по делу, учитывая приведенные требования, действующего законодательства РФ, суд удовлетворяет заявленные требования частично.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с АО «Мособлгаз» в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> руб., штраф в размере <данные изъяты> руб.

В удовлетворении исковых требований ФИО1 к Акционерному обществу «Мособлгаз» о признании незаконным штрафа в размере <данные изъяты> руб., признании задолженности, образовавшейся в результате незаконного решения АО «Мособлгаз» по лицевому счету №, отсутствующей и исключении – отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме в Московский областной суд путем подачи жалобы через Коломенский городской суд Московской области.

Решение в окончательной форме принято 01.07.2024.

Председательствующий /подпись/ О.Ю. Жучкова

Копия верна

Председательствующий О.Ю. Жучкова