Решение по делу № 2-4455/2019 от 29.03.2019

                                К делу № 2-4455/2019

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

14 мая 2019 г.                                 г. Краснодар

Прикубанский районный суд г. Краснодара в составе

председательствующего судьи                    Дворникова В.Н.

секретаря судебного заседания                     Смирнова А.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Шахматова Д.Д. к ИП Соболеву О.Ю. о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

Шахматов Д.Д. обратился в суд с иском к ИП Соболеву О.Ю. о расторжении договора, взыскании суммы предварительной оплаты услуг, неустойки, судебных расходов, компенсации морального вреда и штрафа.

Требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между Шахматовым Д.Д. и ИП Соболевым О.Ю. был заключен договор на изготовление металлических изделий и выполнение работ по их установке. При заключении договора Шахматов Д.Д. передал 63 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 17 000 руб., полностью исполнив обязательства по оплате. ДД.ММ.ГГГГ были выполнены работы, однако некачественно и с причинением убытков в виде демонтажа. Ответчик обязался устранить недостатки, чего сделано не было. В установленный договором срок ИП Соболев О.Ю. взятые на себя обязательства надлежащим образом не выполнил, что послужило поводом для обращения в суд с настоящим иском.

В судебном заседании истец Шахматов Д.Д., его представитель по доверенности Шахматова Н.В. заявленные требования поддержали, на их удовлетворении настаивали.

Ответчик в судебное заседание не явился, о дате и времени его проведения извещен заблаговременно и надлежащим образом, так как в суд вернулся конверт с судебным извещением за истечение срока хранения, что в силу ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ признается доставленным судебным извещением. Учитывая неявку в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, мнение истца, суд считает необходимым рассмотреть гражданское дело в порядке заочного судопроизводства.

Выслушав пояснения истца, исследовав материалы дела, оценив представленные суду доказательства отдельно и в совокупности, суд приходит к следующему.

Частью 1 ст. 420 Гражданского кодекса РФ определено, что договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Согласно ч. 1 ст. 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

В силу ст. 452 Гражданского кодекса РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

При этом согласно ст. 310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

По смыслу ч. 1 ст. 307 Гражданского кодекса РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право от должника исполнения его обязанности.

Согласно ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 720 Гражданского кодекса РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Ч.ч. 1 и 2 ст. 401 Гражданского кодекса РФ установлено, что лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства (п. 1). Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (п. 2).

Статьей 393 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Судом установлено, что между Шахматовым Д.Д. и ИП Соболевым О.Ю. был заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно п. 1.1. которого исполнитель обязуется изготовить металлические изделия и произвести оговоренный в п. 4 работы в количестве и на условиях, определенных договором, заказчик обязуется принять изделия и оплатить их в соответствии с условиями договора.

В разделе 2 договора приведены стоимость и порядок расчета. Общая стоимость составляет 127 000 руб., оплата производится авансовыми платежами ДД.ММ.ГГГГ в размере 63 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 63 000 руб. по выполнению работ. Из представленных в материалы дело расписок следует, что ДД.ММ.ГГГГ Шахматов Д.Д. передал денежные средства в размере 63 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 17 000 руб.

Срок изготовления изделий и выполнения работ предусмотрен п. 3.1 договора и составляет 22 рабочих дня.

Как указано в тексте искового заявления, а также претензии, направленной ответчику, работы были выполнены некачественно, в подтверждение чего были выполнены фотографии, составлен акт приема-передачи. В материалы дела представлена расписка ответчика от ДД.ММ.ГГГГ о том, что он обязуется в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить недостатки.

Надлежащим образом работы не были выполнены, недостатки не устранены, доказательств исполнения ИП Соболевым О.Ю. взятых на себя обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ суду не представлено.

ДД.ММ.ГГГГ в связи с существенным нарушением условий договора истец направил ответчику претензию с требованием о расторжении договора и возврате денежных средств. По состоянию на дату рассмотрения дела денежные средства не были возвращены, ответ на претензию не поступил. Доказательств обратного суду не представлено.

В силу ст. 450 Гражданского кодекса РФ по требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной.

При таких обстоятельствах суд полагает доказанным факт того, что истец выполнил свои обязательства по договору, а ответчиком обязательства в предусмотренный договором срок не выполнены, в силу чего в связи с установленным существенным нарушением ответчиком условий договора и отсутствием возражений с его стороны исковые требования о расторжении обоснованы и подлежат удовлетворению.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении договора (оказании услуги).

Согласно ч.ч. 3, 4 ст. 28 Закона цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с п.п. 3, 4 и 5 ст. 24 настоящего Закона.

В ч. 5 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» закреплено, что в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании п. 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

В связи с тем, что суд пришел к выводу о необходимости расторжения договора при существенном нарушении его условий ответчиком с ИП Соболева О.Ю. в пользу Шахматова Д.Д. подлежат взысканию денежные средства, уплаченные по договору в размере 80 500 руб., неустойка в размере 80 500 руб., так как она не может превышать оплаченную цену договора, а также расходы в виде убытков на демонтаж некачественных изделий в размере 30 000 руб.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Исходя из принципов разумности и справедливости, суд полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 1 000 руб.

Согласно ч. 6 ст. 13 Федерального закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам.

Таким образом, суд считает необходимым удовлетворить требования истца и взыскать с ответчика штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 96 000 руб. ((80 500 – денежные средства в счет оплаты + 80 500 руб. – неустойка + 30 000 – убытки + 1 000 – компенсация морального вреда) х 50%).

В соответствии со ст. 88, 98 Гражданского процессуального кодекса РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, которые состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела, в связи с чем с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по составлению претензии и искового заявления в размере 4 200 руб.

Согласно ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

С учетом изложенного, с ответчика надлежит взыскать государственную пошлину в размере 5 200 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-197, 233-237 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Шахматова Д.Д. к ИП Соболеву О.Ю. о защите прав потребителей удовлетворить частично.

Расторгнуть договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный Шахматовым Д.Д. и ИП Соболевым О.Ю.

Взыскать с ИП Соболева О.Ю. в пользу Шахматова Д.Д. сумму предварительной оплаты услуг по договору в размере 80 500 руб., неустойку в размере 80 500 руб., убытки в размере 30 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 1 000 руб., судебные расходы в размере 4 200 руб., штраф в размере 96 000 руб.

В остальной части заявленные требования оставить без удовлетворения.

Взыскать с ФИО1 в пользу государства сумму подлежащей уплате государственной пошлины в размере 5 200 руб.

Заочное решение может быть обжаловано ответчиком путём подачи в Прикубанский районный суд г. Краснодара заявления об отмене заочного решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии решения.

Заочное решение может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечению срока подачи ответчиком заявления об отмене решения суда, а в случае, если такое заявление подано, в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий: