Решение по делу № 2-1027/2024 от 22.05.2024

Дело № 2-1027/2024

УИД 16RS0038-01-2024-001353-59

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

31 мая 2024 года              г. Елабуга

Елабужский городской суд Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи Хуснетдиновой Л.М.,

при секретаре судебного заседания Тарасове С.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Д.Н.В. к индивидуальному предпринимателю С.И.Р. о взыскании неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по договору, компенсации морального вреда, взыскании штрафа, возмещении юридических расходов,

установил:

Д.Н.В. обратилась в суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю С.И.Р. о взыскании неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по договору, компенсации морального вреда, взыскании штрафа, возмещении юридических расходов. В обоснование иска указано, что по договору от 12 октября 2023 года ответчик принял обязательство спроектировать мебель по утвержденному заказчиком эскизу, разместить заказ в программе «Purschase» мебельного производства г. Москва, организовать закупку комплектующих, осуществить доставку и монтаж мебели. Общая стоимость договора 404181 рубль. Срок исполнения обязательств 70 рабочих дней (то есть до 29 января 2024 года). Монтаж мебели ответчиком завершен 10 апреля 2024 года (то есть с нарушением срока выполнения работ). Ответчиком была доставлена по месту жительства истца часть деталей мебели после 11 декабря 2023 года. Монтаж и установка мебели не производилась, требовалась замена комплектующих, поскольку они не соответствовали утвержденному сторонами заказу (отсутствовала одна тумба, которую привезли только 21 февраля 2024 года; столешницу привезли 21 февраля 2024 года со сколами, производилась замена; одна тумба не соответствовала размерам). Истец просит взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока выполнения работ по договору в размере 404181 рубля, компенсацию морального вреда 50000 рублей, штраф в размере 50 % от присужденной денежной суммы, в возмещение расходов по составлению иска 4000 рублей.

В судебном заседании истец Д.Н.В. иск поддержала. Ответчик ИП С.И.Р. не явился, извещен.

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно пункту 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Пунктом 1 статьи 781 ГК РФ предусмотрено, что заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Судом установлено, что по договору от 12 октября 2023 года ответчик принял обязательство спроектировать мебель по утвержденному заказчиком эскизу, разместить заказ в программе «Purschase» мебельного производства г. Москва, организовать закупку комплектующих, осуществить доставку и монтаж мебели. Общая стоимость договора 404181 рубль. Срок исполнения обязательств 70 рабочих дней (то есть до 29 января 2024 года).

Разрешая спор, суд, исходя из того, что истцом не представлены относимые, допустимые и достаточные доказательства заявленных требований, а также исходя из того, что согласно акта приема-передачи выполненных работ от 10 апреля 2024 года сроки выполнения работ, указанные в пункте 2.1 договора подрядчиком соблюдены (пункт 2.1 – срок выполнения работ составляет 70 рабочих дней), приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований.

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

иск Д.Н.В. к индивидуальному предпринимателю С.И.Р. о взыскании неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по договору подряда Номер обезличена от 12 октября 2023 года, компенсации морального вреда, взыскании штрафа, возмещении юридических расходов, оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме в Верховный Суд Республики Татарстан через Елабужский городской суд Республики Татарстан.

Судья Елабужского городского

суда Республики Татарстан Л.М. Хуснетдинова