Решение от 16.05.2023 по делу № 2-940/2023 от 07.02.2023

Дело № 2-940/23                                                                                 16 мая 2023 года

УИД 78RS0018-01-2023-000289-29                                                                 Решение принято в окончательной форме 23.05.2023

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга в составе

председательствующего судьи Тонконог Е.Б., при помощнике Трутневой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Зайцева А.Е. к индивидуальному предпринимателю Лихачеву Д.Ю. о взыскании денежных средств,

у с т а н о в и л:

Зайцев А.Е. обратился в суд с иском к ответчику, указывая, что 29.07.2021 он заключил с ответчиком договор подряда на строительство дома на принадлежащем ему земельном участке по адресу: <адрес>, он уплатил ответчику следующие суммы: 29.07.2021 – 400000 руб., 18.08.2021 – 1200000 руб., 31.08.2021 – 1500000 руб., всего 3100000 руб. из установленных договором 3852000 руб. Срок исполнения договора был 120 рабочих дней, то есть до 24.01.2022, однако работы до конца не выполнены, 30.06.2022 подрядчик остановил работы и покинул строительную площадку. Договором подряда не была предусмотрена сдача выполненного отдельного этапа работ, поэтому акты сдачи-приемки отдельного этапа работ стороны не оформляли. 09.08.2022 истец направил в адрес ответчика претензию с просьбой приступить к работам, однако она оставлена без ответа. 30.12.2022 истец направил ответчику уведомление об одностороннем отказе от договора с просьбой вернуть сумму полученного аванса за вычетом стоимости выполненных работ, уплатить неустойку. Ссылаясь на Закон "О защите прав потребителей", истец просил взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения – полученные денежные средства за минусом стоимости выполненных работ, т.е. 1340847 руб., неустойку за нарушение срока выполнения работ за период с 25.01.2022 по 30.12. 2022 из расчета 3 % от суммы договора в размере 3852000 руб., проценты за просрочку исполнения денежного обязательства за период с 31.12.2022 по день фактического исполнения обязательства по возврату суммы долга, штраф в размере 2596423,5 руб. за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 60000 руб., 52700 руб. на оплату услуг эксперта, государственную пошлину в размере 37960 руб.

В судебном заседании представитель истца Баранова П.Д. требования поддержала.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен о времени рассмотрения дела путем направления повестки, возражений не представил, причин неявки не сообщил.

Суд, выслушав объяснения представителя истца, изучив материалы дела и оценив собранные по делу доказательства, находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Так, из материалов дела следует, что 29.07.2021 заказчик Зайцев А.Е. заключил с ответчиком (подрядчик) договор №, по которому ответчик обязался осуществить выполнить работы в соответствии с документацией приложения № к договору по адресу заказчика СНТ "Флора 2", уч.51. В приложении № указана стоимость работ 3852000 руб., в работы по строительству фундамента, возведение дома из газобетона, установка окон и дверей, вентиляции; срок проведения работ 120 рабочих дней, начало работ с момента внесения средств на счет подрядчика. Истцом представлены квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 29.07.2021, 18.08.2021 и 31.08.2021 на общую сумму 3100000 руб. (л.д.10-13).

Отношения сторон регулируются главой 37 ГК РФ и в частности, § 2. Бытовой подряд и § 3. Строительный подряд, а также Законом "О защите прав потребителей".

Согласно ст.740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. В силу ст.780 ГК РФ подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Согласно п.1 ст.28 Закона "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы, потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы и потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы.

Истец утверждает, что ответчик работу не завершил, прекратил её по неизвестным причинам, акт приемки работ подписан не был. Доказательств обратного ответчиком не представлено, в связи с чем суд находит установленным факт нарушения подрядчиком условий договора.

09.08.2022 истец направил ответчику претензию, в которой просил срочно выйти на связь, изыскать возможности и приступить в кратчайшие сроки к работам. Претензия ответчиком не получена и возвращена обратно 10.09.2022 истцу (л.д.28-29). 30.12.2022 истец направил ответчику уведомление об одностороннем отказе от договора, указав, что работы не выполнены и потребовав возвратить уплаченную сумму и выплатить неустойку (л.д.30). Ответа на претензию не последовало, что ответчиком не опровергнуто.

Согласно п.1 ст.28 Закона "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) – сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги), потребитель по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Поскольку ответчик не выполнил свою обязанность по договору в установленный срок, а истец в связи с этим отказался от выполнения работы, полученные ответчиком денежные средства являются убытками истца в силу ст.15 ГК РФ. Истцом представлен отчет № от 28.03.2023 ООО "Петербургская оценочная компания", согласно которому стоимость объекта оценки – жилого дома по вышеуказанному адресу – составляет 1759153 руб., из них стоимость материалов 884467 руб., стоимость работ 874686 руб. (л.д.74). Таким образом, взысканию с ответчика подлежит уплаченная истцом сумма за минусом 1759153 руб., т.е. 1340847 руб.

В силу п.5 ст.28 Закона "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы, а если цена выполнения работы договором о выполнении работ не определена – общей цены заказа. При этом сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа.

Срок окончания работ 24.01.2022. Пеня с 25.01.2022 по 30.12.2022 (340 дней) составляет 39290400 руб. Суд взыскивает с ответчика 3852000 руб.

В силу ст.31 Закона РФ "О защите прав потребителей" требования потребителя о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования. Согласно п.3 данной статьи за нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона.

Срок выполнения ответчиком требований, изложенных в претензии истца, - 17.08.2019. Следовательно, с 18.08.2019 подлежит взысканию неустойка. Расчет неустойки за 37 дней: 163000 ? 3 % ? 37 = 180930 руб. В соответствии со ст.395 ГК РФ подлежат взысканию проценты за период с 31.12.2022 по 16.05.2023 в размере 37745,76 руб. (1340847 ? 137 дн. ? 7,5 % ? 360), а также проценты, начисляемые на сумму 1340847 руб. в порядке ст. 395 ГК РФ, начиная с 17.05.2023 и по дату фактического возврата денежных средств.

В силу п.6 ст.13 Закона РФ "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. В данном случае штраф составляет 2596423,5 руб. (1340847 + 3852000 ? 2).

В силу ст.98, 100 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 60000 руб. Указанную сумму суд считает соответствующей объему помощи, необходимой для защиты нарушенного права. Расходы подтверждены договором, платежными поручениями. Также суд взыскивает расходы по оценке стоимости работ 37960 руб., подтвержденные платежным поручением (л.д.178). Госпошлина от взысканной суммы 5230592,76 руб. составляет 34353 руб., истцом уплачено 37960 руб. С ответчика подлежит взысканию 34353 руб., остальная сумма подлежит возврату.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. (<░░░░░░ ░░░░░░>) ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. <░░░░░░ ░░░░░░>) ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ 1340847 ░░░., ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 3852000 ░░░., ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ 31.12.2022 ░░ 16.05.2023 ░ ░░░░░░░ 37745,76 ░░░., ░░░░░ 2596423,5 ░░░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ 34353 ░░░., ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 60000 ░░░., ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ – 37960 ░░░., ░ ░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ 1340847 ░░░. ░ ░░░░░░░ ░░. 395 ░░ ░░, ░░░░░░░ ░ 17.05.2023 ░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░ 3607 ░░░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ № ░░ 5.02.2023, ░░░░░ ░░░ ░░░░░ "░░ ░░░░░░░░" ░. ░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░ (░░░░░░░)