Решение по делу № 2-6067/2022 от 26.08.2022

50RS0039-01-2022-009028-58

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 ноября 2022г. г.Раменское М.о.

Раменский городской суд Московской области

в составе: председательствующего судьи Бессмертновой Е.А.,

при секретаре Дядиной Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-6067/2022 по иску АО «Мособлгаз» к Селиханович И. А. о взыскании задолженности по договору о технологическом присоединении к сети газораспределения;

по встречному иску Селиханович И. А. к АО «Мособлгаз» об изменении условий договора, признании недействительным приложения к договору, взыскании неустойки,

установил:

    АО «Мособлгаз» обратилось в суд с уточненным иском к Селиханович И.А. о взыскании денежных средств по договору о подключении (технологическом присоединении) <номер> от <дата>. жилого <адрес>, к сети газораспределения (газопотребления) в размере основного долга в сумме <...>., неустойки в сумме <...>., расходов по уплате государственной пошлины в размере <...>. (л.д. 120-121). В обоснование иска указали, что <дата>г. Селиханович И.А. заключила с АО «Мособлгаз» договор о подключении (технологическом присоединении) <номер>, в соответствии с условиями которого АО «Мособлгаз» приняло на себя обязательство по подключению (технологическому присоединению) жилого дома Селиханович И.А. по адресу: <адрес>, к сети газораспределения, а Селиханович И.А. обязалась оплатить услуги АО «Мособлгаз» в порядке и сроки, предусмотренные договором. Со стороны АО «Мособлгаз» обязательства по договору были исполнены в полном объеме: проведены работы по подготовке сети газораспределения до границы земельного участка заявителя и ее подготовке к дальнейшему подключению сетей газопотребления в пределах границ земельного участка, что подтверждается актом о подключении (технологическом присоединении) от <дата>. В соответствии с п.7 договора ответчик обязан внести плату за технологическое присоединение в размере и сроки, установленные договором. Ответчик нарушил сроки оплаты услуг, предусмотренных п.7 договора. Размер платы, установленный договором за подключение (технологическое присоединение) объектов ответчика к сети газораспределения составляет <...>., в том числе НДС - 18 %. Согласно п.10 договора внесение платы за подключение ответчик осуществляет в следующем порядке: 25 % платы за технологическое присоединение в размере <...>. вносятся в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора; 25 % платы в размере <...>. вносится в течение 3 месяцев со дня заключения договора, но не позже дня фактического подключения (технологического присоединения); 30% платы в размере <...>. вносится в течение 1 года со дня заключения договора о подключении, но не позже дня фактического подключения (технологического присоединения); 20% платы в размере <...>. вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон. Однако ответчик не исполнил свои обязательства по договору в полном объеме, не оплатил сумму в размере <...>. В соответствии с п.18 договора, в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального Банка РФ, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы по договору за каждый день просрочки. Сумма начисленной ответчику в соответствии с п.18 договора неустойки за неисполнение им своего обязательства по оплате в полном объеме оказанных АО «Мособлгаз» услуг по договору по состоянию на <дата> составляет <...>. В целях досудебного урегулирования спора с должником, АО «Мособлгаз» направляло ответчику претензию <номер> от <дата>. с требованием исполнить обязательство по оплате услуг в полном объеме, но до настоящего времени со стороны ответчика какого-либо ответа на претензию не поступило. На основании заявления истца мировым судье судебного участка №214 Раменского судебного района Московской области от <дата>. вынесен судебный приказ о взыскании с ответчика задолженности по договору. Определением мирового судьи судебного участка №214 Раменского судебного района Московской области от <дата>. судебный приказ отменен. В судебном заседании представителем истца уточненные исковые требования поддержаны требования по основаниям, изложенным в заявлении.

Ответчик Селиханович И.А. в судебное заседание не явилась, извещалась надлежащим образом по всем известным суду адресам. Вместе с тем, обратилась со встречным иском к АО «Мособлгаз» об изменении п. 10 договора <номер> от <дата>. в следующей редакции: «Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства определяется в соответствии с Приказом Федеральной Антимонопольной Службы №1151/18 от 16 августа 2018 года и Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000г. №1021 в редакции от 21.02.2019г.»; признании недействительным приложения <номер> к договору <номер> от <дата>.; взыскании с АО «Мособлгаз» неустойки в размере <...>. (л.д. 80-84). В обоснование встречного иска указала, что <дата>г. заключила с АО «Мособлгаз» договор <номер> о подключении (технологическом присоединении) к сети газораспределения объекта капитального строительства – жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:23:0020402:366 по адресу: <адрес> обязавшись обеспечить готовность объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ей земельного участка, оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению). На основании п. 2 договора подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение согласно приложению №1, являющимися неотъемлемой частью договора. Пунктом 7 технических условий установлен срок подключения 547 дней. В пункте 8.2 технических условий указано, что исполнитель осуществляет разработку проекта сети газораспределения по объекту «110,32» от источника газоснабжения до точки подключения. Согласно п.10 договора размер платы за подключение (технологическое присоединение) определен, исходя их стандартизированных тарифных ставок, установленных распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от <дата>. <номер> с учетом предварительных технических параметров проекта газоснабжения на основании предварительного расчета размера платы согласно приложению №6, являющегося неотъемлемой частью договора. Согласно приложению №6 к договору предварительный размер платы за подключение (технологическое присоединение) определен в соответствии с Приказом ФСТ России от 28.04.2014г. №101-э/3 на основании утвержденных стандартизированных тарифных ставок (Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 22.12.2017г. №344-р) в размере <...>. Последним абзацем п.10 договора стороны согласовали следующее условий: «В случае изменения размера платы, стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему договору в течение 30 дней после разработки и проведения экспертизы проекта газоснабжения». План трассы газопровода согласован с филиалом АО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз» <дата>г. и вручен заявителю <дата>. Приказом ФАС <номер> признан утратившим силу приказ ФСТ России от 28.04.2014г. №101-э/3 «Об утве6рждаении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», и утверждены новые Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину. Согласно п. 8 Методических указаний плата за технологическое присоединение для случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 5 Методических указаний, устанавливается в размере не менее 20 тыс. руб. и не более 50 тыс. руб., исходя из размера экономически обоснованной платы, определяемой на следующих календарный год по указанной формуле. На дату изменения размеров платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, то есть <дата>г., АО «Мособлгаз» не приступал к выполнению комплекса работ, предусмотренных договором <номер> от <дата>., согласование плана трассы газопровода произведено <дата>г. На основании изложенного Селиханович И.А. считает, что в соответствии с п. 10 договора <номер> от <дата>. цена договора подлежала пересмотру в соответствии с новыми тарифами. Пунктом 102 Правил предусмотрено, что изменение условий договора о подключении осуществляется при согласии сторон договора о подключении и оформляется дополнительным соглашением. Селиханович И.А. оплачено <дата>г. <...>., <дата>г. <...>. Селиханович И.А. <дата>г. обратилась в АО «Мособлгаз» и в филиал АО «Мособлгаз» «Рамеснкоемежрайгаз» с заявлением о внесении изменений в договор от <дата>. <номер> о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения. <дата>г. Селиханович И.А. получила ответ филиала АО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз» <номер> от <дата>., содержащий искаженные обстоятельства. <дата>г. Селиханович И.А. повторно обратилась с заявлением о внесении изменений в договор от <дата>. <номер> которым просила рассмотреть заявление от <дата>., определить в дополнительном соглашении окончательную стоимость договора, размер и дату окончательного платежа.<дата>г. Селиханович И.А. получен ответ, который по своей сути является отказом от внесения изменений в договор <номер> от <дата>. Соглашение об изменении договора сторонами не достигнуто. Согласно п. 7 технических условий к договору срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства составляет 547 дней, договор от <дата>. <номер> должен был быть исполнен ответчиком до <дата>г. Фактически договор исполнен <дата>г. Поскольку АО «Мособлгаз» нарушил установленный договором срок выполнения работ на 27 дней, Селиханович И.А. просит взыскать неустойку, рассчитанную в соответствии с п. 5 ст.28 Закона О защите прав потребителей, в размере <...>

В судебном заседании представитель АО «Мособлгаз» просил отказать в удовлетворении требования Селиханович И.А. об изменении условий п. 10 договора <номер> от <дата> и признания приложения №6 к указанному договору недействительным; в отношении требования о взыскании неустойки применить специальные нормы гражданского законодательства, регулирующие ответственность за просрочку исполнения обязательств по договорам технологического присоединения объектов капитального строительства к сети газораспределения, с учетом ст.333 ГК РФ уменьшить размер неустойки до <...>. Доводы возражений по встречному иску представлены в письменном виде.

Суд, заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, оценив в совокупности представленные по делу доказательства, приходит к следующему.

Согласно п.1 ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных указанным кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Судом установлено и это следует из договора <номер> о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от <дата>., заключенного между АО «Мособлгаз» и Селиханович И.А., истец принял на себя обязательство по подключению (технологическому присоединению) принадлежащего ответчику жилого дома по адресу: <адрес>, к сети газораспределения, а ответчик обязалась оплатить услуги в порядке и сроки предусмотренные договором.

Согласно п.3 договора, подключение объектов к сети газораспределения производится не позднее 1,5 лет с момента заключения сторонами договора при условии надлежащего выполнения ими принятых на себя обязательств.

Согласно п. 10 договора <номер> о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок, установленных Распоряжением Комитета пор ценам и тарифам Московской области от 22.12.2017г. №344-р с учетом предварительных технических параметров проекта газоснабжения на основании предварительного расчета размера платы согласно приложению №6, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, и составляет <...>., в том числе НДС 18профентов <...>

Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: 25% платы, что составляет <...> в том числе НДС 18% <...>., в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора; 25% платы, что составляет <...>., в том числе НДС 18% <...>., в течение 3 месяцев со дня заключения настоящего договора, но не позднее дня фактического подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения; 30% платы, что составляет <...>., в том числе НДС 18% <...>., в течение 1 года со дня заключения настоящего договора, но не позднее дня фактического подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения; 20% платы. Что составляет <...>., в том числе НДС 18% <...>., в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения ответственности и акта о подключении.

Пунктом 10 договора стороны предусмотрели, что в случае изменения размера платы стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему договору в течение 30 дней после разработки и проведения экспертизы проекта газоснабжения.

В силу п. 11 договора датой исполнения обязательств заявителя по оплате расходов на подключение (технологическое присоединение) считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет организации исполнителя (л.д. 11-20).

Договор <номер> о подключении (технологическом присоединении) от <дата>. исполнен АО «Мособлгаз» <дата>г., о чем в дело представлен акт-наряд <номер> на первичный пуск в газопроводы и газоиспользующее оборудование жилых зданий (л.д. 9-10).

Селиханович И.А. произвела по договору <номер> о подключении (технологическом присоединении) от <дата>. оплату в размере <...>.; не оплатила по договору <...>., в связи с чем АО «Мособлгаз» обратился к ней с претензией, а в последующем – к мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа. Относительно исполнения судебного приказа Селиханович И.А. поданы возражения, определением мирового судьи судебного участка №214 Раменского судебного района Московской области от <дата>г. отменен судебный приказ <номер> от <дата>г., выданный по заявлению АО «Мособлгаз» о взыскании с Селиханович И.А. задолженности за неисполнение обязательств по договору о подключении (технологическом присоединении) <номер> от <дата>. в размере <...>., неустойки в размере <...>.

    Согласно пункту 26(22) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 (ред. от 26.10.2022) "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода" плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), если иное не установлено настоящим пунктом, устанавливается в размере не менее 20 тыс. рублей и не более 50 тыс. рублей (с налогом на добавленную стоимость, если заявителем выступает физическое лицо, а в иных случаях без налога на добавленную стоимость) при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом. Указанные минимальный и максимальный уровни платы за технологическое присоединение начиная с 2015 года ежегодно индексируются на прогнозный среднегодовой уровень инфляции, определенный прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на тот же период, на который устанавливается плата за технологическое присоединение. В указанную плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования не включаются расходы на выполнение мероприятий в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности или на ином законном основании физическому или юридическому лицу.

В случае, если заявитель не соответствует указанным условиям, приведенным в пункте 26(22) основных положений, плата за подключение к газораспределительным сетям определяется исходя из установленных органом исполнительной власти субъекта Российской федерации стандартизированных ставок.

Согласно проекту <номер> газификации жилого дома, принадлежащего Селиханович И.А., расположенного по адресу: <адрес>, мероприятия технологического присоединения предполагают строительство сети газораспределения, газопровода ввода с устройством пункта редуцирования газа – домового регуляторного пункта (ДРП).

В соответствии с п. 7 Технического регламента, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», домовый регуляторный пункт является технологическим устройством, обеспечивающим получение заданных параметров сети газораспределения и сети газопотребления. ДРП является неотъемлемой частью сети газопотребления и регулирует (понижает) давление газа в сети со среднего на низкое.

Договор <номер> о подключении (технологическом присоединении) от <дата>. предусматривает проведение работ по подготовке сети газораспределения до границы земельного участка Селиханович И.А. и ее подготовке к дальнейшему подключению сетей газопотребления в пределах границ земельного участка. Из представленного стороной ответчика плана трассы газопровода следует, что ДРП расположен в границах участка Селиханович И.А.

Приказ Федеральной антимонопольной службы №1151/18 от 16 августа 2018г. «Об утверждении методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок» определяет методики, то есть формы и способы расчета размера платы за технологическое присоединение и не содержит количественных положений и норм, устанавливающих минимальный и максимальный размер стоимости технологического присоединения в размере не менее 20 000 руб. и не более 50 000 руб.

Исходя из всей совокупности норм приведенного законодательства, положение о минимальном и максимальном размере платы за технологическое присоединение в размере не менее 20 000 руб. и не более 50 000 руб. не применимы для газификации жилого дома Селиханович И.А., поскольку мероприятия технологического присоединения по договору <номер> от <дата> предполагают строительство газопровода с устройством пункта редуцирования газа, плата за подключение к газораспределительным сетям определяется исходя из установленных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации стандартизированных тарифных ставок. Данная позиция подтверждается письмом Федеральной антимонопольной службы от 21 июля 2017г. №АГ/49750/17 «О разъяснении законодательства».

Таким образом, суд находит необоснованным требование Селиханович И.А. об изменении пункта 10 договора <номер> от <дата>. и установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения путем применения положения о максимальном размере платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в размере не более 50 000 руб.

В целях определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, в отношении заявителей, указанных в абзаце первом пункта 26(22) настоящих Основных положений, газораспределительные организации ежегодно, не позднее 1 октября, представляют в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) прогнозные сведения о планируемых расходах на технологическое присоединение на очередной календарный год в соответствии с методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.09.2021 N 1549)

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение, дифференцируются исходя из состава мероприятий по технологическому присоединению, обусловленных диапазонами диаметров строящихся газопроводов, протяженностью и типами их прокладки, материалами труб, техническими характеристиками объектов сети газораспределения.

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, указанная в пункте 26(22) настоящих Основных положений, устанавливается с разбивкой по категориям потребителей. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) вправе установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, указанную в пункте 26(22) настоящих Основных положений, с дифференциацией по расстоянию строящегося газопровода при условии сохранения общего расчетного размера выручки газораспределительной организации от оказания услуг по технологическому присоединению.

На основе представленных сведений органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают на очередной календарный год для каждой газораспределительной организации, к газораспределительным сетям которой планируется подключение новых потребителей газа, плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, указанную в абзаце первом пункта 26(22) настоящих Основных положений, к газораспределительным сетям, а также стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение, не позднее 31 декабря года, предшествующего очередному году. Стандартизированные тарифные ставки, а также плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, указанная в пункте 26(22) настоящих Основных положений, могут устанавливаться с территориальной дифференциацией в случае существенно отличающихся условий осуществления технологического присоединения на различных территориях функционирования газораспределительной организации при условии сохранения общего расчетного размера выручки газораспределительной организации от оказания услуг по технологическому присоединению. В случае если у газораспределительной организации от оказания услуг по технологическому присоединению объектов, указанных в пункте 26(22) настоящих Основных положений, возникают выпадающие доходы, которые должны в соответствии с настоящими Основными положениями учитываться при определении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации устанавливают плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям на очередной календарный год не позднее 15 декабря года, предшествующего очередному году.

Размер платы за подключение к газораспределительным сетям по договору <номер> от <дата>. определяется, исходя из установленных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации стандартизированных тарифных ставок.

Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 22 декабря 2017г. №344-Р установлены стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Мособлгаз» на 2018г.

Приложение №6 к договору <номер> от <дата> содержит расчет величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в точном соответствии с требованиями основных положений и установленных Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 22 декабря 2017г. №344-Р стандартизированных тарифных ставок:

- стандартизированная тарифная ставка (С2) на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных с разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения АО «Мособлгаз». составляет 150 м и менее, в размере 6 280 руб./куб.метр в час (в текущих ценах без учета НДС).

- стандартизированная тарифная ставка (С5) на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения АО «Мособлгаз». составляет 150 м и менее, в размере 1 237 руб./куб.метр в час (в ценах 2001 года без учета НДС).

- стандартизированная тарифная ставка (С8) на покрытие расходов АО «Мособлгаз», связанных с проверкой выполнения заявителем технических условий в размере <...>

Из проекта <номер> газификации жилого дома по адресу: <адрес>, принадлежащего Селиханович И.А., мероприятия технологического присоединения предполагают строительство сети газораспределения, газопровода ввода с устройством пункта редуцирования газа – домового регуляторного пункта. В соответствии с п. 7 Технического регламента, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», домовый регуляторный пункт является технологическим устройством, обеспечивающим получение заданных параметров сети газораспределения и сети газопотребления. ДРП является неотъемлемой частью сети газопотребления и регулирует (понижает) давление газа в сети со среднего на низкое. Анализируя указанное, суд приходит к выводу, что положение о минимальном и максимальном размере платы за технологическое присоединение в размере не менее 20 000 руб. и не более 50 000 руб. не применимы для газификации жилого дома Селиханович И.А., поскольку мероприятия технологического присоединения по догвоору <номер> от <дата>. предполагают строительство газопровода с устройством пункта редуцирования газа, а плата за подключение к газораспределительным сетям определяется, исходя из установленных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации стандартизированных ставок. Таким образом, требование Селиханович И.А. об изменении пункта 10 договора <номер> от <дата>., устанавливающего размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения, путем применения положения о максимальном размере платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в размере не более 50 000 руб. противоречит действующему законодательству.

Поскольку судом установлено неисполнение Селиханович И.А. договора <номер> о подключении (технологическом присоединении) от <дата>. в части оплаты в размере <...>., суд взыскивает с ответчика в пользу АО «Мособлгаз» задолженность по договору в указанном размере.

В соответствии с п.18 договора, в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы по договору за каждый день просрочки.

Сумма начисленной ответчику неустойки за неисполнение им своего обязательства по оплате в полном объеме оказанных АО «Мособлгаз» услуг по договору по состоянию на <дата> составляет <...> Суд, проверив представленный истцом расчет, находит его верным и взыскивает с Селиханович И.А. в пользу АО «Мособлгаз» неустойку в размере <...>

Вместе с тем, судом установлено, что фактически договор <номер> от <дата>. исполнен <дата>г., при этом просрочка его исполнения составила 27 дней.

В соответствии с преамбулой Закона о защите прав потребителей данный закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Как разъяснено в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда от 28 июня 2012 г. №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Меры ответственности (неустойка) за нарушение обязательств по договорам о подключении (технологическом присоединении) регулируются специальными нормами гражданского права – Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021г. №1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», согласно которому сторона, нарушившая сроки исполнения обязательств обязана уплатить другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки.

На день заключения договора <номер> от <дата>. ключевая ставка Центрального банка РФ составляла 7.25%, размер неустойки за просрочку подключения в 27 дней составит <...>

В силу пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

В судебном заседании представитель АО «Мособлгаз» ходатайствовала о применении положений ст. 333 ГК РФ и снижении суммы неустойки. Суд, учитывая непродолжительное время просрочки, находит ходатайство подлежащим удовлетворению и взыскивает с АО «Мособлгаз» в пользу Селиханович И.А., не оплатившей договор подключения (технологического присоединения) в полном размере, неустойку в размере <...>

Исходя из положений ст.98 ГПК РФ, суд взыскивает в пользу АО «Мособлгаз» с Селиханович И.А. расходы по уплате государственной пошлины в размере <...>

Руководствуясь ст.ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования АО «Мособлгаз», ИНН <номер>, к Селиханович И. А., паспорт <номер>, о взыскании задолженности по договору о технологическом присоединении к сети газораспределения - удовлетворить.

Взыскать с Селиханович И. А. в пользу АО «Мособлгаз» задолженность по договору о подключении (технологическом присоединении) <номер> от <дата>. жилого дома по адресу: <адрес>, к сети газораспределения (газопотребления) в размере <...>., неустойку за период с <дата>. по <дата>. в размере <...>., расходы по уплате государственной пошлины в размере <...>.. всего взыскать <...>.

Требования Селиханович И. А. по встречному иску к АО «Мособлгаз» удовлетворить в части.

Взыскать с АО «Мособлгаз» в пользу Селиханович И. А. неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору <номер> от <дата>. в размере <...>

Требования Селиханович И. А. об изменении пункта 10 договора <номер> от <дата>. и признании недействительным приложение №6 к указанному договору, взыскании неустойки в большем размере – оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд с подачей апелляционной жалобы через Раменский городской суд в течение месяца с момента составления мотивированного решения.

Судья:

    Мотивированное решение изготовлено 16 декабря 2022г.