Решение по делу № 2-882/2022 (2-4528/2021;) от 12.10.2021

Дело№

УИД:91RS0№-09

РЕШЕНИЕ

ИФИО1

05 мая 2022 год <адрес>

Киевский районный суд <адрес> Республики Крым в составе:

Председательствующего судьи – Хулаповой Г.А.

при помощнике судьи – ФИО3

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» об обязательстве осуществить определенные действия и исполнить договор, –

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратился в суд с исковым заявлением к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» (далее - ГУП РК «Крымэнерго»), в котором с учетом уточнений, просит обязать ответчика осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, обеспечив электроснабжение земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> в районе «Петровские высоты», М-1, поз по ГП-119, кад. № в течение 150 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ГУП РК «Крымэнерго» был заключен договор №-ПС-509-18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Согласно п.5 вышеуказанного договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев, со дня заключения Договора. Размер и сроки платы заявителем за технологическое присоединение определены пунктами 10 и 11 договора, согласно которых ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ была внесена плата в размере 550,00 рублей. С учетом вышеизложенного, мероприятия по технологическому присоединению в рамках заключенного договора должны были быть выполнены ГУП РК «Крымэнерго» в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Далее была пролонгация договора, в результате чего было подписано дополнительное соглашение 460/44/004-ПС-1221-20 к Договору №-ПС-509-18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого стороны пришли к соглашению продлить срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны сетевой организации осуществить до ДД.ММ.ГГГГсо дня заключения настоящего дополнительного соглашения. ФИО4 были выполнены технические условия для присоединения к электрическим сетям и уведомление о выполнении технических условий для присоединения к электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго» направлено ДД.ММ.ГГГГ в ГУП РК «Крымэнерго». ГУП РК «Крымэнерго» ДД.ММ.ГГГГ на уведомление истца, составили акт допуска прибора учета электрической энергии №. Однако на сегодняшний день свои обязательства Ответчик не исполнил.

В судебное заседание сторона истца не явилась, о времени месте судебного заседания извещалась надлежащим образом. Истец направил в суд ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие, на иске настаивает.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о дате и времени судебного заседания извещен своевременно и надлежащим образом, ходатайств об отложении судебного заседания в суд не поступало. Ранее подал в суд возражения на исковое заявление.

На основании ч.3 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело при указанной явке.

Изучив доводы, изложенные в исковом заявлении, поданные в суд возражения ответчика, исследовав доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд полагает необходимым исковые требования удовлетворить частично по следующим основаниям.

Судом установлены следующие обстоятельства.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ГУП РК «Крымэнерго» был заключен договор №-ПС-509-18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обеспечив электроснабжение земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> в районе «Петровские высоты», М-1, поз по ГП-119, кад.№.

Согласно п.5 вышеуказанного договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев, со дня заключения Договора.

В соответствии с пунктом 6.1 договора, сетевая организация приняла на себя обязательства надлежащим образом выполнить мероприятия по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

Заявитель обязуется после выполнения мероприятий технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и предоставить копии разделов проектной документации (пункт 8.2 договора).

В соответствии с пунктом 6.2 договора, в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий ответчик принял на себя обязанность осуществить проверку выполнения технических, условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя.

Не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в пункте 6.2, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (п. 6.3 договора).

Согласно п.п. 5, 10 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, следовательно, технологическое присоединение электроустановки строительства и обслуживания жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> в районе «Петровские высоты», М-1, поз по ГП-119, кад. № к электросетям должно было быть осуществлено до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 внесена плата за технологическое присоединение в сумме 550 рублей.

В качестве неотъемлемого приложения к договору стороны согласовали технические условия для присоединения к электрической сети, которыми определен перечень мероприятий по технологическому присоединению, которые необходимо выполнить сторонам.

Ответчик о выполнении истцом с его стороны технических условий в полном объеме уведомлен.

ДД.ММ.ГГГГ составлен акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии №.

Оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг. Договор оказания этих услуг является публичным.

Таким образом, сторонами заключен договор технологического присоединения, который подпадает под регулирование специальных норм, закрепляющих правила подключения к системам энергоснабжения, таких как статья 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Об электроэнергетике», и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, от ДД.ММ.ГГГГ № (далее по тексту - Правила №).

В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Об электроэнергетике», технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В соответствии с пунктом 3 Правил №, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно подпункту «в» пункта 7 Правил №, процедура технологического присоединения включает, в том числе выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.

В силу подпункта «а» пункта 16 Правил №, договор должен содержать следующие существенные, условия: перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению.

Положениями Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определённую деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779).

Общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг (статья 783).

Согласно статье 719 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности не предоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при, наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

На основании части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Юридически значимым обстоятельством при разрешении настоящего спора является установление факта неисполнения ответчиком обязательств по технологическому присоединению в срок, указанный в договоре.

Вместе с тем, сторонами по делу суду представлено дополнительное соглашение №-ПС-1221-20 к Договору №-ПС-509-18 от ДД.ММ.ГГГГ, в результате которого стороны пришли к соглашению продлить срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны сетевой организации осуществить до ДД.ММ.ГГГГсо дня заключения настоящего дополнительного соглашения.

Далее сторонами по делу представлено дополнительное соглашение №-ПС-1715-21 от ДД.ММ.ГГГГ к Договору №-ПС-509-18 от ДД.ММ.ГГГГ, в результате которого стороны пришли к соглашению продлить срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны сетевой организации осуществить до ДД.ММ.ГГГГсо дня заключения настоящего дополнительного соглашения.

ФИО2 были выполнены технические условия для присоединения к электрическим сетям и уведомление о выполнении технических условий для присоединения к электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго» направлено ДД.ММ.ГГГГ в ГУП РК «Крымэнерго».

ГУП РК «Крымэнерго» ДД.ММ.ГГГГ на уведомление истца, составили акт допуска прибора учета электрической энергии № П005827/2020.

Согласно части 2 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.

В соответствии со ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Таким образом, на момент подачи искового заявления в суд и дату принятия решения суда срок исполнения обязательств по договоруне наступил, в связи с чем, отсутствуют правовые основания для удовлетворения исковых требований ФИО2 возложения на ГУП РК «Крымэнерго» обязанности по осуществлению технологического присоединения.

Руководствуясь статьями 194-199, 321 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд –

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требованийФИО2 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о возложении обязанности совершить определенные действия – отказать.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Крым через Киевский районный суд <адрес> в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Решение в окончательной форме принято ДД.ММ.ГГГГ.

Судья Г.А. Хулапова