Решение по делу № 2-2559/2016 от 08.04.2016

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

     11 июля 2016 года                                                                                             г. Иркутск

Октябрьский районный суд г. Иркутска в составе

председательствующего судьи Хижаева А.Ю.,

при секретаре Легуновой А.А.,

с участием представителя истца Волошиной Н.Л., действующей на основании доверенности от Дата, представителя ответчиков Мордуевой Т.С., Никишина Ю.А., Левченко А.С. - Ядришникова А.А., действующего на основании доверенностей доверенности от Дата, представителя Мордуевой Т.С., Никишина Ю.А. – Коркиной А.П., действующей на основании доверенностей от Дата,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2559/2016 по иску общества с ограниченной ответственностью «КапиталИнвестСтрой» к закрытому акционерному обществу «Стальконструкция», Мордуевой Т.С., Никишину Ю.А., Левченко А.С. о взыскании денежных средств,

установил:

В обоснование исковых требований с учетом их уточнений указано, что Дата между ЗАО «Стальконструкция» (Подрядчик) и ООО «КапиталИнвестСтрой» (Заказчик) заключен договор подряда №, по условиям которого ответчик обязался выполнить по заданию истца работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций каркаса, изготовлению и поставке металлоконструкций шпор и фундаментных болтов и иные строительно-монтажные работы на объекте: «Торгово-развлекательный комплекс в Октябрьском районе г. Иркутска, Адрес».

Дата между сторонами подписано дополнительное соглашение № к указанному договору №, в соответствии с которым ЗАО «Стальконструкция» обязалось произвести работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций каркаса, ........ по объекту: «Торгово-развлекательный комплекс в Октябрьском районе г. Иркутска, Адрес».

На основании п. 2.1. договора № цена соглашения составляет ........ руб. с учетом НДС 18 %.

Разделом 4 дополнительного соглашения № к договору № предусмотрен порядок расчетов.

Свои обязательства по оплате авансовых платежей ООО «КапиталИнвестСтрой» выполнило в полном объеме и в установленные договором сроки, произведя оплату на общую сумму ........ руб.

Согласно п. 5.1. дополнительного соглашения № 3 к договору № сроки изготовления металлоконструкций каркаса и выполнения работ по монтажу металлоконструкций каркаса определяются Приложением № 2 к соглашению.

В сентябре 2014 г. для истца стало очевидно, что ЗАО «Стальконструкция» нарушает сроки изготовления металлоконструкций и выполнения работ по монтажу металлоконструкций.

Причиной нарушения сроков изготовления металлоконструкций явилось нарушение ЗАО «Стальконструкция» обязательств перед третьими лицами по оплате металлопроката, необходимого для изготовления металлоконструкций, и по оплате работ по изготовлению металлоконструкций заводам-изготовителям.

В связи с отсутствием необходимых для монтажа металлоконструкций ЗАО «Стальконструкция» нарушила сроки монтажа.

Кроме того, ЗАО «Стальконструкция» не имело возможности монтировать металлоконструкции в связи с задержкой монтажа осей ........, без окончания монтажа которых приступить к монтажу осей ........ невозможно.

В соответствии с п. 7.3. дополнительного соглашения № 3 к договору № в случае просрочки Подрядчиком выполнения работ по графику производства работ, Подрядчик несет ответственность в виде уплаты неустойки в размере 3 % от цены дополнительного соглашения за каждый день просрочки до даты их фактического исполнения.

Согласно расчету размер неустойки за нарушение ЗАО «Стальконструкция» сроков выполнения работ за период с Дата до Дата составляет ........ руб. (........ руб. х 3 % х ........ дней).

Дата между Никишиным Ю.А. и ООО «КапиталИнвестСтрой» заключен договор поручительства, которым определено, что Никишин Ю.А. обязался отвечать за исполнение ЗАО «Стальконструкция» обязательств по дополнительному соглашению № от Дата к договору подряда №, срок поручительства - до Дата с прекращением поручительства исполнением ЗАО «Стальконструкция» обязательств перед ООО «КапиталИнвестСтрой».

Аналогичный договор поручительства заключен между Мордуевой Т.С. и ООО «КапиталИнвестСтрой». Мордуева Т.С. обязалась отвечать перед ООО «КапиталИнвестСтрой» по всем возможным нарушениям обязательств ЗАО «Стальконструкция», возникшим из договора №, включая штрафные санкции, ущерб, убытки.

ООО «КапиталИнвестСтрой» в адрес Мордуевой Т.С. и Никишина Ю.А. направлены требования о выплате суммы долга, неустойки, штрафа ЗАО «Стальконструкция». Ответ на указанное требование не поступил, долг не погашен.

После проведения переговоров в целях урегулирования взаимоотношений стороны пришли к соглашению о заключении нового договора с установлением увеличенных относительно договора № сроков выполнения ЗАО «Стальконструкция» своих обязательств.

Дата между ЗАО «Стальконструкция» (Подрядчик) и ООО «КапиталИнвестСтрой» (Заказчик) заключен договор подряда №, в соответствии с условиями которого ЗАО «Стальконструкция» обязалось выполнить работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций согласно проектной документации строящегося объекта: «Торгово-развлекательного комплекса в Октябрьском районе г. Иркутск, Адрес», ........ в объеме согласно рабочих чертежей КМД .........

Разделом 7 договора № установлены сроки выполнения работ, по состоянию на момент подписания договора ЗАО «Стальконструкция» приступило к выполнению работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций, срок начала монтажных работ - Дата (п. 7.4 договора №); срок окончания поставки металлоконструкций на строительную площадку - Дата (п. 7.5. договора №); срок окончания монтажных работ - Дата (п. 7.6 договора №).

В силу п. 8.1.4. договора подряда № окончательным результатом работ является выполнение всего комплекса монтажных работ на объекте, предусмотренного договором.

В соответствии с п. 3.1. договора подряда № материалы в адрес ООО «КапиталИнвестСтрой» поставляются за счет ЗАО «Стальконструкция» на основании договоров поставки, заключенных с заводами-изготовителями металлоконструкций, под контролем ООО «КапиталИнвестСтрой».

Приложением № к договору № (протокол согласования договорной цены работ по договору) установлено, что цена договора складывается из стоимости изготовления и монтажа металлоконструкций и стоимости метизной продукции; стоимость изготовления 1 тн металлоконструкций составляет ........ руб.; стоимость монтажных работ – ........ руб. за 1 тн; данные расценки являются твердыми и изменению не подлежат; стоимость метизов составляет ........ руб.; на момент подписания настоящего договора аванс в размере ........ руб. уплачен ОOO «КапиталИнвестСтрой» в адрес ЗАО «Стальконструкция», ........ руб. уплачено за метизную продукцию.

Названное приложение № 1 предусматривает, что ООО «КапиталИнвестСтрой» берет на себя обязательства произвести авансовые платежи в размере ........ руб., ........ руб. в адрес ООО «........» в рамках договора поставки от Дата; ........ руб., ........ руб. в адрес ООО «........» в рамках договора поставки от Дата.

Указанные обязательства исполнены ООО «КапиталИнвестСтрой» в полном объеме.

ЗАО «Стальконструкция» был заключен договор на изготовление и поставку продукции № от Дата с ООО «........» при участии ООО «КапиталИнвестСтрой».

По условиям договора поставки № ООО «........» обязалось по заданию ЗАО «Стальконструкция» изготовить и доставить в адрес ООО «КапиталИнвестСтрой» металлоконструкции ориентировочной массой           ........ тн, из которых ........ тн в срок до Дата.; ........ тн - до Дата.; ........ тн - до Дата.

В свою очередь ЗАО «Стальконструкция» обязалось оплатить ООО «........» аванс в размере ........ руб. в течение 3-х банковских дней с момента подписания договора, ........ руб. - в течение 3-х банковских дней с момента предоставления ООО «........» банковской гарантии.

ЗАО «Стальконструкция» свои обязательства по оплате ООО «........» не исполнило. Указанные денежные средства были перечислены ООО «КапиталИнвестСтрой».

Дата между ЗАО «Стальконструкция» и ООО «........» при участии ООО «КапиталИнвестСтрой» заключен договор на изготовление и поставку продукции, по которому ООО «........» обязалось по заданию ЗАО «Стальконструкция» в период с Дата по Дата поставить в адрес ООО «КапиталИнвестСтрой» ........ тн металлоконструкций, общей стоимостью ........ руб.

Пунктом 8 Приложения № 1 к договору поставки № предусмотрен порядок расчетов.

Обязательства ООО «КапиталИнвестСтрой» выполнены в полном объеме. ЗАО «Стальконструкция» свои обязательства по оплате не исполнило.

Кроме того, ООО «КапиталИнвестСтрой» по распорядительным письмам ЗАО «Стальконструкция» произвело оплату сверх договоров на общую сумму ........ руб.

ЗАО «Стальконструкция» свои обязательства по оплате не произвело, изготовление и поставку металлоконструкций в адрес ООО «КапиталИнвестСтрой» не обеспечило.

Срок исполнения обязательств по поставке металлоконструкций истек Дата, срок исполнения обязательств по монтажу - Дата.

Письмом от Дата ООО «КапиталИнвестСтрой» уведомило ЗАО «Стальконструкция» об отказе от исполнения договора подряда № по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 715 ГК РФ, п. 17.1. договора №, с Дата.

Всего по дополнительному соглашению № к договору № и договору подряда № ООО «КапиталИнвестСтрой» произведена оплата авансовых платежей в адрес ЗАО «Стальконструкция» и иным лицам по распорядительным письмам ЗАО «Стальконструкция» на общую сумму ........ руб.

В адрес истца поступило металлоконструкций на общую сумму ........ руб.

В одностороннем порядке от ЗАО «Стальконструкция» приняты работы на общую сумму ........ руб.

Таким образом, задолженность ЗАО «Стальконструкция» перед ООО «КапиталИнвестСтрой» составляет ........ руб. (........ руб. - ........ руб. - ........ руб.).

В соответствии с п. 11.2. договора подряда №, если вследствие обстоятельств, не зависящих от Заказчика и не вызванных обстоятельствами непреодолимой силы, описанных в разделе 10, работы по договору или их часть по обоснованной вине Подрядчика не готовы для приемки в сроки, в соответствии с условиями договора, Заказчик имеет право требовать за каждый полный день просрочки выполнения работ, а также за нарушение промежуточных сроков выполнения работ, оплаты Заказчику пени в размере 0,5 % от стоимости невыполненных в срок работ.

Согласно расчету пени за нарушение срока изготовления и поставки металлоконструкций за период с Дата до Дата составляет ........ руб. (........ тн х ........ руб. х 0,5 % х ........ день); за нарушение сроков монтажа металлоконструкций за период с Дата до Дата составляет ........ руб. (........ тн / ........ х ........ месяца х ........ руб. х 0,5 % х ........ дней).

Дата между ООО «КапиталИнвестСтрой» и Левченко А.С. заключен договор поручительства, по условиям которого последний поручился отвечать перед ООО «КапиталИнвестСтрой» за исполнение ЗАО «Стальконструкция» обязательств по договору подряда №.

В силу п. 2.1. договора поручительства Левченко А.С. обязался отвечать перед ООО «КапиталИнвестСтрой» за исполнение ЗАО «Стальконструкция» всех обязательств по договору подряда №, за все возможные нарушения обязательств и их последствия, в том числе начисления штрафных санкций, возмещение ущерба, причиненного третьим лицам, возмещения возникших у ООО «КапиталИнвестСтрой» убытков, связанных с неисполнением ЗАО «Стальконструкция» обязательств.

ООО «КапиталИнвестСтрой» в адрес Левченко А.С. направлено требование о выплате суммы долга ЗАО «Стальконструкция». Ответ на указанное требование не поступил, долг не погашен.

Истец с учетом уточнений просит суд взыскать солидарно с ЗАО «Стальконструкция», Мордуевой Т.С., Никишина Ю.А., Левченко А.С. в пользу ООО «КапиталИнвестСтрой» денежные средства в размере ........ руб.

Взыскать солидарно с ЗАО «Стальконструкция», Мордуевой Т.С., Никишина Ю.А. в пользу ООО «КапиталИнвестСтрой» неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору за период с Дата до Дата в размере ........ руб.

Взыскать солидарно с ЗАО «Стальконструкция», Мордуевой Т.С., Никишина Ю.А. в пользу ООО «КапиталИнвестСтрой» штраф в соответствии с п. 7.5 Дополнительного соглашения № к договору № в размере ........ руб.

Взыскать с ЗАО «Стальконструкция», Левченко А.С. в пользу ООО «КапиталИнвестСтрой» пени за нарушением срока изготовления и поставки металлоконструкций за период с Дата до Дата в размере ........ руб.; пени за нарушение сроков монтажа металлоконструкций за период с Дата до Дата в размере ........ руб.

Взыскать солидарно с ЗАО «Стальконструкция», Мордуевой Т.С., Никишина Ю.А., Левченко А.С. в пользу ООО «КапиталИнвестСтрой» убытки по устранению недостатков в размере ........ руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере ........ руб.

В судебном заседании представитель истца ООО «КапиталИнвестСтрой» Волошина Н.Л. исковые требования с учетом уточнений поддержала в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении, просила суд их удовлетворить.

Представитель ответчиков Никишина Ю.А. и Мордуевой Т.С. Коркина А.П., а также представитель ответчиков Никишина Ю.А., Мордуевой Т.С. и Левченко А.С. Ядришников А.А. возражали против удовлетворения заявленных исковых требований.

Ответчики Никишин Ю.А., Мордуева Т.С., Левченко А.С. в судебное заседание не явились, о его месте и времени извещены надлежащим образом, ходатайствовали о рассмотрении данного гражданского дела в их отсутствие.

Суд с согласия явившихся лиц полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся ответчиков в порядке, предусмотренном ст. 167 ГПК РФ.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о необходимости частичного удовлетворения исковых требований по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно п. 1 ст. 745 Гражданского кодекса РФ обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик.

Пункт 1 ст. 708 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с п. 1 ст. 746 Гражданского кодекса РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 ГК РФ, то есть после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно пункту 1 статьи 754 Гражданского кодекса РФ подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.

В силу ч. 2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Положениями ст. 717 Гражданского кодекса РФ установлено, что, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Из материалов дела судом установлено, что Дата между ЗАО «Стальконструкция» (Подрядчик) и ООО «КапиталИнвестСтрой» (Заказчик) заключен договор подряда №, по условиям которого ответчик обязался выполнить по заданию истца работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций каркаса, изготовлению и поставке металлоконструкций шпор и фундаментных болтов, и иные строительно-монтажные работы на объекте: «Торгово-развлекательный комплекс в Октябрьском районе г. Иркутска, Адрес 58» (л.д. 14-16 Том 1).

Дата между сторонами подписано дополнительное соглашение № к указанному договору №, в соответствии с которым ЗАО «Стальконструкция» обязалось произвести работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций каркаса, ........ по объекту: «Торгово-развлекательный комплекс в Октябрьском районе г. Иркутска, Адрес» (л.д. 17-23 Том 1).

На основании п. 2.1. договора № цена соглашения составляет ........ руб. с учетом НДС 18 % в размере ........ руб.

Приложением № 1 к дополнительному соглашению № к договору № определено, что стоимость изготовления металлоконструкций каркаса составляет ........ руб. за 1 тн; стоимость монтажа металлоконструкций каркаса - ........ руб. за 1 тн. Указанный в расчете объем работ (вес) металлоконструкций является ориентировочным. Окончательный вес металлоконструкций уточняется после составления Подрядчиком чертежей КМД и передачи данных чертежей Заказчику, но не может быть более 4 %. Изменение объема, сроков и стоимости работ фиксируется в дополнительном соглашении к договору №.

Разделом 4 дополнительного соглашения № к договору № предусмотрен порядок расчетов:

- Заказчик осуществляет предоплату в размере ........ % от стоимости изготовления металлоконструкций каркаса, что составляет ........ руб., в том числе НДС 18 % в размере ........ руб. в следующем порядке:

сумму в размере ........ руб. в том числе НДС 18 % в размере ........ руб. Заказчик оплачивает в срок не позднее – Дата;

сумму в размере ........ руб. том числе НДС 18 % в размере ........ руб. - не позднее Дата;

- далее Заказчик осуществляет предоплату в размере ........ % от стоимости изготовления металлоконструкций каркаса, что составляет ........ руб. в том числе НДС 18 % в размере ........ руб. - не позднее Дата;

- дальнейшие оплаты по договору за изготовление металлоконструкций каркаса производятся в соответствии с графиком на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату, при этом сумма оплаты должна быть подтверждена приложенными к счету копиями товарных накладных, счетов-фактур, паспортов качества на металлоконструкции, предъявленных Подрядчику изготовителем. Оплата производится в течение пяти рабочих дней с момента получения Заказчиком указанного комплекта документов за вычетом суммы оплаты произведенного аванса в размере ........ %;

- Заказчик осуществляет предоплату в размере ........ % от стоимости работ по монтажу металлоконструкций, что составляет ........ руб., в том числе НДС 18 % в размере ........ руб., до Дата на основании предъявленного счета Подрядчика;

- дальнейшие расчеты за выполненные работы производятся ежемесячно на основании справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3), прилагаемых к ней Актов о приемке выполненных работ (формы КС-2), счет-фактуры и счета на оплату, за вычетом из суммы соответствующей счет-фактуры авансового платежа за монтаж металлоконструкций в размере ........ % в течение 5 рабочих дней с момента приемки Заказчиком выполненных работ, подписания им соответствующих актов, справки о стоимости выполненных работ.

Во исполнение перечисленных условий ООО «КапиталИнвестСтрой» произвело оплату авансовых платежей на общую сумму ........ руб., что подтверждается платежным поручением № от Дата на сумму ........ руб. (л.д. 28); платежным поручением № от Дата на сумму ........ руб. (л.д. 29); платежным поручением № от Дата на сумму ........ руб. (л.д. 30).

Таким образом, обязательства по оплате авансовых платежей ООО «КапиталИнвестСтрой» выполнило в полном объеме и в установленные договором сроки.

Согласно п. 5.1. дополнительного соглашения № к договору № сроки изготовления металлоконструкций каркаса и выполнения работ по монтажу металлоконструкций каркаса определяются Приложением № 2 к соглашению.

В соответствии с Приложением № 2 к дополнительному соглашению № к договору № (график производства работ) разработка чертежей КМД оси ........ производится в срок с Дата до Дата; оси ........ - с Дата до Дата; оси ........ - с Дата до Дата ; изготовление и монтаж осей ........ по захватке № ........ в количестве ........ тн - с Дата до Дата; ........ в количестве ........ тн - с Дата до Дата; по захватке ........ в количестве ........ тн - с Дата до Дата; по захватке ........ в количестве ........ тн – с Дата до Дата; по захватке ........ в количестве ........ тн - с Дата до Дата; по захватке ........ в количестве ........ тн - с Дата до Дата; по захватке ........ в количестве ........ тн - с Дата до Дата; по захватке ........ в количестве ........ тн - с Дата до Дата; по захватке ........ в количестве ........ тн - с Дата до Дата; по захватке ........ в количестве ........ тн - с Дата до Дата.

Из обстоятельств дела следует, что ЗАО «Стальконструкция» нарушило сроки изготовления металлоконструкций и выполнения работ по монтажу металлоконструкций.

Указанные обстоятельства ответчиками не оспорены, доказательств обратного суду не представлено.

Согласно письму от Дата №, ООО «КапиталИнвестСтрой» уведомило ЗАО «Стальконструкция» о расторжении договора № с Дата, а также предложило завершить выполненные работы и предъявить их к сдаче не позднее Дата; провести сверку взаимных расчетов по состоянию на Дата; до Дата провести инвентаризацию металлоконструкций на строительной площадке, не использованных при монтаже, а также запущенных в монтаж и не сданных ООО «КапиталИнвестСтрой»; до Дата представить сверку с заводами-изготовителями по металлопрокату и металлоконструкциям; до Дата представить письмо об уступке права требования у заводов-изготовителей металлоконструкций; в срок до Дата вернуть денежные средства, полученные от ООО «КапиталИнвестСтрой»; до Дата уплатить неустойку (л.д. 34, 35 Том 1).

Из обстоятельств дела следует, что после проведения переговоров стороны пришли к соглашению о заключении нового договора с установлением увеличенных относительно договора № сроков выполнения ЗАО «Стальконструкция» своих обязательств.

Так, Дата между ЗАО «Стальконструкция» (Подрядчик) и ООО «КапиталИнвестСтрой» (Заказчик) заключен договор подряда №, в соответствии с условиями которого ЗАО «Стальконструкция» обязалось выполнить работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций согласно проектной документации строящегося объекта: «Торгово-развлекательного комплекса в Октябрьском районе г. Иркутск, Адрес», оси ........, в объеме согласно рабочих чертежей ........ (л.д. 36-55 Том 1).

Разделом 7 договора № установлены сроки выполнения работ, по состоянию на момент подписания договора ЗАО «Стальконструкция» приступило к выполнению работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций, срок начала монтажных работ - Дата (п. 7.4 договора №); срок окончания поставки металлоконструкций на строительную площадку - Дата (п. 7.5. договора №); срок окончания монтажных работ - Дата (п. 7.6 договора №).

В соответствии с п. 8.1.3. договора № промежуточная сдача-приемка результатов выполненных работ осуществляется ежемесячно по актам о приемке выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ (формы КС-2, КС-3), и исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, и предусмотренном СНиП 3.03.01-87. Акты о приемке выполненных работ за отчетный месяц Подрядчик предоставляет Заказчику не позднее 25 числа отчетного месяца. Вместе с указанными документами Подрядчик предоставляет также счет-фактуру на выполненный объем работ и полный материальный отчет уполномоченного лица, действующего на основании доверенности, об использованных в работе материалах, переданных Заказчиком. При непредставлении указанного пакета документов в установленный срок либо при их предоставлении после 25 числа отчетного месяца Заказчик вправе представленные документы не принимать, либо принять следующим отчетным месяцем без начисления пеней со стороны Подрядчика, предусмотренных п. 11.3. настоящего договора.

В силу п. 8.1.4. договора № окончательным результатом работ является выполнение всего комплекса монтажных работ на объекте, предусмотренного договором.

Согласно п. 2.1. договора № цена договора складывается из стоимости изготовления металлоконструкций и стоимости монтажных работ. Стороны согласовали стоимость изготовления металлоконструкций в размере ........ руб. за 1 тонну, в том числе НДС, стоимость монтажа - ........ руб. за 1 тонну, включая НДС. Единичные расценки за изготовление и монтаж металлоконструкций являются твердыми и изменению не подлежат.

В соответствии с п. 3.1. договора подряда № материалы в адрес ООО «КапиталИнвестСтрой» поставляются за счет ЗАО «Стальконструкция» на основании договоров поставки, заключенных с заводами-изготовителями металлоконструкций, под контролем ООО «КапиталИнвестСтрой».

Приложением № 1 к договору № (протокол согласования договорной цены работ по договору) установлено, что цена договора складывается из стоимости изготовления и монтажа металлоконструкций и стоимости метизной продукции; стоимость изготовления 1 тн металлоконструкций составляет ........ руб.; стоимость монтажных работ – ........ руб. за 1 тн; данные расценки являются твердыми и изменению не подлежат; стоимость метизов составляет ........ руб.

Названное приложение № 1 предусматривает, что ООО «КапиталИнвестСтрой» берет на себя обязательства произвести авансовые платежи в размере ........ руб., ........ руб. в адрес ООО «........» в рамках договора поставки от Дата; ........ руб. и ........ руб. в адрес ООО «........» в рамках договора поставки от Дата (л.д. 49, 50).

Во исполнение перечисленных условий ООО «КапиталИнвестСтрой» произвело оплату следующих платежей:

........ руб. в адрес    ООО    «........» платежным поручением № от Дата на основании письма ЗАО «Стальконструкция» от Дата № (л.д. 84).

........ руб. в адрес ООО «........» платежными поручениями № от Дата на сумму ........ руб.; № от Дата на сумму ........ руб. (л.д. 88, 93 Том 1).

........ руб. в адрес ООО «........» платежным поручением № от Дата получатель ЗАО «........» на основании письма ЗАО «Стальконструкция» от Дата № (л.д. 57 Том 1);

........ руб. в адрес ООО «........» платежными поручениями № от Дата на сумму    ........ руб. получатель ООО «........» на основании письма ЗАО «Стальконструкция» от Дата №; № от Дата на сумму ........ руб. получатель ЗАО «........» на основании письма ЗАО «Стальконструкция» от Дата №; № от Дата на сумму ........ руб. получатель ООО «........» на основании письма ЗАО «Стальконструкция» от Дата №; № от Дата на сумму ........ рублей получатель ЗАО «........» на основании письма ЗАО «Стальконструкция» от Дата №; № от Дата на сумму ........ руб. получатель ЗАО «........» на основании письма ЗАО «Стальконструкция» от Дата №; № от Дата на сумму ........ руб. получатель ЗАО «........» на основании письма ЗАО «Стальконструкция» от Дата №; № от Дата на сумму ........ руб. получатель ЗАО «........» на основании письма ЗАО «Стальконструкция» от Дата №; № от Дата на сумму ........ руб. получатель ЗАО «........» на основании письма ЗАО «Стальконструкция» от Дата №; № от Дата на сумму ........ руб. получатель ООО «........» на основании письма ЗАО «Стальконструкция» от Дата №; № от Дата на сумму ........ руб. получатель ООО «........» на основании письма ЗАО «Стальконструкция» от Дата № (л.д. 59, 62, 65,68,71,74,77,80,86, 90 Том 1)

Из материалов дела следует, что ЗАО «Стальконструкция» был заключен договор на изготовление и поставку продукции № от Дата с ООО «........» при участии ООО «КапиталИнвестСтрой» (л.д. 99-104 Том 1).

По условиям договора поставки № ООО «........» обязалось по заданию ЗАО «Стальконструкция» изготовить и ставить в адрес ООО «КапиталИнвестСтрой» металлоконструкции ориентировочной массой ........ тн, из которых ........ тн в срок до Дата; ........ тн -до Дата; ........ тн -до Дата.

В свою очередь ЗАО «Стальконструкция» обязалось оплатить ООО «Сибирский завод металлических конструкций» аванс в размере ........ руб. в течение 3-х банковских дней с момента подписания договора, ........ руб. - в течение 3-х банковских дней с момента предоставления ООО «Сибирский завод металлических конструкций» банковской гарантии.

Из обстоятельств дела следует, что ЗАО «Стальконструкция» свои обязательства по оплате ООО «Сибирский завод металлических конструкций» не исполнило.

Как следует из материалов дела, Дата между ЗАО «Стальконструкция» и ООО «........» при участии ООО «КапиталИнвестСтрой» заключен договор на изготовление и поставку продукции, по которому ООО «........» обязалось по заданию ЗАО «Стальконструкция» в период с Дата по Дата поставить в адрес ООО «КапиталИнвестСтрой» ........ тн металлоконструкций, общей стоимостью ........ руб. (л.д. 105-110 Том 1).

Пунктом 8 Приложения № к договору поставки № предусмотрен порядок расчетов: не позднее Дата ООО «КапиталИнвестСтрой» уплачивает аванс в размере ........ руб. за ЗАО «Стальконструкция»; до Дата ЗАО «Стальконструкция» уплачивает ООО «........» аванс в размере ........ руб., не позднее Дата - ........ руб., ........ руб. уплачиваются ООО «КапиталИнвестСтрой» за ЗАО «Стальконструкция» в течение 2-х банковских дней с момента получения счета и обосновывающих документов для перечисления денежных средств; оставшуюся сумму ЗАО «Стальконструкция» уплачивает пропорционально отгруженным партиям за вычетом аванса за каждую партию в течение 15 рабочих дней с момента поставки; авансирует из стоимости готовой продукции стоимость доставки металлоконструкций, исходя из расчета ........ руб. за одну доставку, а всего ........ руб., равными долями по ........ руб. в срок до Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата.

Обязательства ООО «КапиталИнвестСтрой» выполнены в полном объеме, что подтверждается представленными платежными документами.

Кроме того, из материалов гражданского дела следует, что ООО «КапиталИнвестСтрой» по распорядительным письмам ЗАО «Стальконструкция» произвело оплату сверх договоров на общую сумму ........ руб. (........ руб. - получатель ЗАО «........» + ........ руб. - получатель ЗАО «........» + ........ руб. - получатель ООО ........» + ........ руб. - получатель ЗАО «........» + ........ руб. - получатель ЗАО «........» + ........ рублей - получатель ЗАО «........» + ........ рублей - получатель ЗАО «........» + ........ руб. - получатель ООО «........») (л.д. 122-126 т.1).

Срок исполнения обязательств по поставке металлоконструкций истек Дата, срок исполнения обязательств по монтажу - Дата.

Доказательств исполнения ЗАО «Стальконструкция» своих обязательств по договору подряда № суду не представлено.

Письмом от Дата ООО «КапиталИнвестСтрой» уведомило ЗАО «Стальконструкция» об отказе от исполнения договора № по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 715 ГК РФ, п. 17.1. договора №, с Дата; потребовало прекратить работы; предложило направить представителя ЗАО «Стальконструкция» с надлежащим образом оформленными полномочиями для фиксации объема и качества фактически выполненных работ на объекте Дата к ........ часам по адресу: Адрес; представить акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 к закрытию, а также передать иные документы, касающиеся выполнения работ на объекте; в срок до ........ часов Дата приступить к демонтажу кранов, находящихся на объекте ООО «КапиталИнвестСтрой», демонтировать их и вывезти с объекта в срок до Дата; вернуть излишне уплаченные ООО «КапиталИнвестСтрой» денежные средства в срок до Дата по реквизитам, указанным в договоре; в срок до Дата передать изготовленные, но не смонтированные металлоконструкции ООО «КапиталИнвестСтрой» по товарным накладным; в срок до Дата провести сверку взаимных расчетов и передать первичные бухгалтерские документы, касающиеся указанных выше договоров; передать в срок до Дата исполнительную документацию в соответствии с требованием СНиП 12-01-2004 на ранее выполненные объёмы работ; предупредило, что при отсутствии представителя ЗАО «Стальконстуркция» Дата в ........ часов на объекте ООО «КапиталИнвестСтрой» для фиксации объема и качества выполненных работ, такой осмотр будет произведен комиссией ООО «КапиталИнвестСтрой» в отсутствие ЗАО «Стальконструкция» с составлением соответствующего акта; в случае, если ЗАО «Стальконструкция» не приступит к демонтажу кранов в срок до Дата до ........ часов, ООО «КапиталИнвестСтрой» осуществит демонтаж и транспортировку кранов по юридическому адресу ЗАО «Стальконструкция», начиная с Дата с привлечением специализированной организации (л.д. 95-98 т.1).

Согласно представленным в материалы гражданского дела платежным документам, всего по дополнительному соглашению № к договору № и договору подряда № ООО «КапиталИнвестСтрой» произведена оплата авансовых платежей в адрес ЗАО «Стальконструкция» и иным лицам по распорядительным письмам ЗАО «Стальконструкция» на общую сумму ........ руб. (........)).

Всего в адрес истца поступило металлоконструкций на общую сумму ........ руб., что подтверждается товарными накладными и товарно-транспортными накладными (л.д. 19-200 Том 2).

Из обстоятельств дела также следует и сторонами не оспаривается, что в одностороннем порядке от ЗАО «Стальконструкция» приняты работы на общую сумму ........ руб.

Также ответчиком в материалы дела представлен акт сверки взаимных расчетов за период с января 2013 г. по декабрь 2015 г., из которого следует, что ЗАО «Стальконструкция» за период с Дата по Дата выполнены работы на общую сумму ........ руб., которые ООО «КапиталИнвестСтрой» не приняты. Представленные в материалы дела акты о приемке выполненных работ за февраль 2015 г. на суммы ........ руб., ........ руб., ........ руб., ........ руб. подписаны только ЗАО «Стальконструкция» (л.д. 223, 224, 228, 229, 230 Том 3).

Между тем, выполнение ЗАО «Стальконструкция» работ на общую сумму ........ руб. подтверждается представленными в материалы гражданского дела счетами-фактурами, а также товарными накладными, справками о стоимости выполненных работ и затрат (л.д. 221, 222, 226, 227, 231-251 Том 3, л.д. 1-92 Том 4).

При этом, из письма ЗАО «Стальконструкция» от Дата следует, что вышеуказанные акты о приемке выполненных работ за февраль 2015 г., счета-фактуры, а также товарные накладные направлялись на подписание директору ООО «КапиталИнвестСтрой» Б., однако, не так и не были подписаны истцом.

В соответствии с п. 8.1.3 Договора подряда № от Дата промежуточная сдача-приемка результатов выполненных работ осуществляется ежемесячно по актам о приемке выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ (формы №КС-2, № КС-3) и исполнительной документацией в составе, определенном Заказчиком, и предусмотренном СНиП 3.03.01-87. Акты о приемке выполненных работ за отчетный месяц подрядчик предоставляет заказчику не позднее 25 числа отчетного месяца. Вместе с указанными документами, Подрядчик предоставляет также счет-фактуру на выполненный объем работ и полный материальный отчет уполномоченного лица, действующего на основании доверенности, об использованных в работе материалах, переданных Заказчиком.

Таким образом, судом установлено, что ответчиком в адрес истца во исполнение обязательств, предусмотренных п. 8.1.3 Договора подряда № от Дата, были направлены документы, подтверждающие выполнение ЗАО «Стальконструкция» работ за период с ноября 2014 г. по февраль 2015 г. на сумму ........ руб.

Из обстоятельств дела следует, что ООО «КапиталИнвестСтрой» указанные документы подписаны не были. Вместе с тем, истец не направил в адрес ответчика ни мотивированные отказы от подписания указанных документов, ни актов о выявленных недостатках. Доказательств обратного суду не представлено. В этой связи, суд приходит к выводу, что работы, выполненные ЗАО «Стальконструкция» работ за период с ноября 2014 г. по февраль 2015 г. на сумму ........ руб., следует считать принятыми Заказчиком и, следовательно, подлежащими оплате.

При установленных обстоятельствах, задолженность ЗАО «Стальконструкция» перед ООО «КапиталИнвестСтрой» составляет ........ руб. (........ руб. - ........ руб. - ........ руб. - ........ руб.).

В соответствии со ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части (ст. 361 ГК РФ).

Из материалов дела следует, что Дата между Никишиным Ю.А. и ООО «КапиталИнвестСтрой» заключен договор поручительства, которым определено, что Никишин Ю.А. обязался отвечать за исполнение ЗАО «Стальконструкция» обязательств по дополнительному соглашению № от Дата к договору подряда №, срок поручительства - до Дата с прекращением поручительства исполнением ЗАО «Стальконструкция» обязательств перед ООО «КапиталИнвестСтрой» (л.д. 26, 27 Том 1).

Аналогичный договор поручительства Дата заключен между Мордуевой Т.С. и ООО «КапиталИнвестСтрой». (л.д. 24, 25 Том 1)

Мордуева Т.С. обязалась отвечать перед ООО «КапиталИнвестСтрой» по всем возможным нарушениям обязательств ЗАО «Стальконструкция», возникшим из договора №, включая штрафные санкции, ущерб, убытки.

Как ранее установлено судом, письмом от Дата № ООО «КапиталИнвестСтрой» уведомило ЗАО «Стальконструкция» о расторжении договора    № с Дата (л.д. 34, 35 Том 1).

Из обстоятельств дела следует, что после проведения переговоров стороны пришли к соглашению о заключении нового договора с установлением увеличенных относительно договора № сроков выполнения ЗАО «Стальконструкция» своих обязательств. Так, Дата между ЗАО «Стальконструкция» (Подрядчик) и ООО «КапиталИнвестСтрой» (Заказчик) был заключен новый договор подряда № (л.д. 36-48 Том 1)..

Следовательно, Договор подряда № от Дата и дополнительное соглашение № от Дата к указанному договору были расторгнутыми по обоюдному согласию сторон с момента заключения договора подряда № от Дата.

При этом, истцом не представлены доказательства того, что ответчики Никишина Ю.А. и Мордуевой Т.С. как поручители были уведомлены о расторжении договора подряда № от Дата

Согласно п.4 Договоров поручительства от Дата поручительство прекращается, если кредитор не предъявит письменного требования об уплате к поручителю

Такого требования о выплате денежных сумм со всеми приложенными документами поручители от истца не получали, доказательств обратного суду не представлено.

Поэтому суд полагает, что в связи с расторжением Договора подряда № от Дата и дополнительного соглашения № от Дата к указанному договору обязательства поручителей Никишина Ю.А. и Мордуевой Т.С. по Договорам поручительства от Дата являются прекращенными.

Довод представителя истца о том, что обязательства поручителей автоматически перешли на вновь заключенный между сторонами договор подряда № от Дата не принимается судом как основанный на ошибочном толковании закона.

В связи с чем, требования ООО «КапиталИнвестСтрой» к ответчикам Никишину Ю.А. и Мордуеву Т.С. о взыскании с них солидарно денежных средств в размере ........ руб. ........ коп.; неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договору за период с Дата до Дата в сумме ........ руб.; штрафа в размере ........ руб.; пени за нарушение срока изготовления и поставки металлоконструкций за период с Дата до Дата в размере ........ руб. ........ коп.; пени за нарушение сроков монтажа металлоконструкций за период с Дата до Дата в размере ........ руб. ........ коп.; убытков по устранению недостатков в размере ........ руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере ........ руб. являются не обоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Установлено, что Дата между ООО «КапиталИнвестСтрой» и Левченко А.С. заключен договор поручительства, по условиям которого последний поручился отвечать перед ООО «КапиталИнвестСтрой» за исполнение ЗАО «Стальконструкция» обязательств по договору № (л.д. 56 Том 1)

Срок действия поручительства Левченко А.С. определен в п. 1.2. договора поручительства до Дата и прекращается исполнением должником обязательств перед кредитором по договору подряда №.

В силу п. 2.1. договора поручительства Левченко А.С. обязался отвечать перед ООО «КапиталИнвестСтрой» за исполнение ЗАО «Стальконструкция» всех обязательств по договору подряда №, за все возможные нарушения обязательств и их последствия, в том числе начисления штрафных санкций, возмещение ущерба, причиненного третьим лицам, возмещения возникших у ООО «КапиталИнвестСтрой» убытков, связанных с неисполнением ЗАО «Стальконструкция» обязательств.

Согласно п. 2.2 договора Поручитель обязан в течение 10 дней с момента предъявления требования Кредитора выплатить последнему сумму, приведенную в расчете кредитора. Кредитор вместе с требованием должен представить документы, подтверждающие неисполнение обязательств Должником.

Согласно п. 6 ст. 367 ГК РФ, поручительство прекращается по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано.

В силу п.4 Договора поручительства от Дата. поручительство прекращается, если Кредитор до Дата и в течение одного месяца со дня прекращения исполнения Должником обязательств перед Кредитором по договору подряда № от Дата не предъявит письменного требования об уплате к Поручителю.

Такого письменного требования о выплате денежных сумм со всеми приложенными документами Поручитель Левченко А.С. от истца не получал и доказательств обратного истцом суду не представлено.

    В связи с чем, суд приходит к выводу, что поручительство ответчика Левченко А.С. по договору поручительства от Дата является прекращенным.

    Поэтому исковые требования, предъявленные ООО «КапиталИнвестСтрой» к Левченко А.С. как поручителю по договору № от Дата удовлетворению не подлежат.

    При установленных обстоятельства, задолженность в пользу ООО «КапиталИнвестСтрой» в размере ........ руб. подлежит взысканию только с Подрядчика - ЗАО «Стальконструкция».

Согласно расчету, представленному истцом, размер неустойки за нарушение ЗАО «Стальконструкция» сроков выполнения работ за период с Дата до Дата составляет ........ руб. (........ руб. х 3 % х ........ дней); пени за нарушение срока изготовления и поставки металлоконструкций за период с Дата до Дата составляют ........ руб. 62 коп.; пени за нарушение сроков монтажа металлоконструкций за период с Дата до Дата составляют ........ руб. ........ коп.; убытки по устранению недостатков составляют ........ руб.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющими принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Между тем, стороной истца не представлено допустимых и достоверных доказательств в обоснование заявленных исковых требований о взыскании неустойки, пени убытков в заявленном размере.

Суду не представлено относимых и допустимых доказательств, из которых возможно достоверно установить объём работ, который ответчику ЗАО «Стальконструкция» следовало выполнить по Договору подряда № от Дата., а также по Договору подряда № от Дата к указанным в иске периодам, объем фактически выполненных и принятых истцом работ.

    В связи с чем, суд считает как недоказанные истцом заявленные требования о взыскании с ответчика ЗАО «Стальконструкция» в его пользу неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере ........ руб.; пени за нарушение срока изготовления и поставки металлоконструкций в размере ........ руб. ........ коп.; пени за нарушение сроков монтажа металлоконструкций за в размере ........ руб. ........ коп.; убытков по устранению недостатков в размере ........ руб.

Пунктом 7.5. дополнительного соглашения № к договору № стороны обязались заключить в срок до Дата договор залога товара в обороте в отношении металлопроката, из которого будут изготавливаться металлоконструкции.

При непредставлении поручительства и/или уклонения Подрядчика от заключения договора залога товара в обороте в указанный срок, соглашение подлежит расторжению в одностороннем внесудебном порядке со стороны Заказчика, при этом вся сумма предоплаты возвращается Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с даты расторжения соглашения, а также Подрядчик выплачивает Заказчику в тот же срок штраф в размере ........ руб. (л.д. 19 Том 1).

Доказательств непредставления ЗАО «Стальконструкция» поручительства и/или уклонения от заключения договора залога товара в обороте истцом не представлено.

Поэтому в удовлетворении требований о взыскании с ЗАО «Стальконструкция» в пользу ООО «КапиталИнвестСтрой» штрафа в размере ........ руб. следует отказать.

Согласно ст. 98 ГПК РФ с ЗАО «Стальконструкция» в пользу ООО «КапиталИнвестСтрой» подлежат взысканию понесенные последним расходы по оплате государственной пошлины в размере ........ руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «КапиталИнвестСтрой» удовлетворить частично.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Стальконструкция» в пользу общества с ограниченной ответственностью «КапиталИнвестСтрой» денежные средства в размере ........ руб. ........ коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере ........ руб.

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «КапиталИнвестСтрой» к закрытому акционерному обществу «Стальконструкция» о взыскании денежных средств в размере ........ руб. ........ коп., неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договору за период с Дата до Дата в сумме ........ руб.; штрафа в размере ........ руб.; пени за нарушение срока изготовления и поставки металлоконструкций за период с Дата до Дата в размере ........ руб. ........ коп.; пени за нарушение сроков монтажа металлоконструкций за период с Дата до Дата в размере ........ руб. ........ коп.; убытков по устранению недостатков в размере ........ руб. – отказать.

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «КапиталИнвестСтрой» к Мордуевой Т.С., Никишину Ю.А., Левченко А.С. о взыскании солидарно в пользу общества с ограниченной ответственностью «КапиталИнвестСтрой» денежных средств в размере ........ руб. ........ коп.; неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договору за период с Дата до Дата в сумме ........ руб.; штрафа в размере ........ руб.; пени за нарушение срока изготовления и поставки металлоконструкций за период с Дата до Дата в размере ........ руб. ........ коп.; пени за нарушение сроков монтажа металлоконструкций за период с Дата до Дата в размере ........ руб. ........ коп.; убытков по устранению недостатков в размере ........ руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере ........ руб. – отказать.

Решение может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Октябрьский районный суд г. Иркутска в течение месяца с момента изготовления полного текста решения - 18 июля 2016г.

       Судья:                                                                              Хижаев А.Ю.