Решение по делу № 2-6207/2014 от 23.07.2014

Решение изготовлено в окончательной форме 25.09.14г.      

№ 2-6207/14

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

15 сентября 2014 года                                                                            г.Подольск

Подольский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Новиковой А.А.,

при секретаре судебного заседания Закалюжной Е.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Костина И.А. к Филиалу ОАО «МОЭСК» Южные электрические сети об обязании выполнить технические условия,

Установил:

         Костин И.А., уточнив исковые требования, обратился в суд с иском к Филиалу ОАО «МОЭСК» Южные электрические сети об обязании выполнить п. 10.1 технических условий № 108-13-202-16189 (921093/102) от ДД.ММ.ГГГГ строительство <данные изъяты> в адрес ФИО3

         Свои требования мотивировал тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ответчиком заключен договор № №). По условиям договора ответчик обязался осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> кадастровый № <данные изъяты>. Выполнить мероприятия ответчик обязался в срок 6 месяцев с момента подписания договора. На сегодняшний день обязательства исполнителя по договору не исполнены.

       Истец Костин И.А. в судебном заседании уточненные исковые требования поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

       Представитель ответчика Филиала ОАО «МОЭСК» Южные электрические сети Агзамова Е.Т., действующая по доверенности, в судебном заседании исковые требования не признала, пояснила, что свои обязательства в указанной выше части договора ответчик не исполнил.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Костиным И.А. заключен договор № №) об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (л.д.5-6).

Согласно п.2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения: ВРУ дачного дома, расположенного (будет располагаться): <адрес>.

В соответствии с п.1 указанного договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства.

В силу п.4 данного договора, технические условия являются неотъемлемой частью договора. Срок действия технических условий составляет пять лет со дня заключения настоящего договора.

Согласно п.5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

В соответствии с п. 10.1. технических условий №) от ДД.ММ.ГГГГ года, мероприятия, выполняемые ОАО «МОЭСК» за счет средств платы за технологическое присоединение и необходимые для осуществления технологического присоединения: строительство БМКТП-10кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ по ТУ № Ю8-13-202-10872(911416/102) (л.д. 7).

Согласно ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ч.1 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе назначить исполнителю новый срок.

Учитывая, что ответчиком ненадлежащим образом исполнены обязательства по техническим условиям на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» энергопринимающих устройств, суд находит исковые требования Костина И.А. подлежащими удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Решил:

Исковые требования Костина И.А. удовлетворить.

Обязать Филиал ОАО «МОЭСК» Южные электрические сети в течение одного месяца после вступления решения суда в законную силу, выполнить п. 10.1. технических условий №) от ДД.ММ.ГГГГ строительство БМКТП-10кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ по ТУ № Ю8-13-202-10872(911416/102) в адрес ФИО3

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Подольский городской суд Московской области в течение месяца.

         Председательствующий:                                                        Новикова А.А.