Решение по делу № 2-5394/2024 от 28.05.2024

2-5394/2024

50RS0№-40

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ года

Подольский городской суд <адрес> в составе

Председательствующего судьи Звягинцевой Е.А.

При секретаре                              Нам А.Э.

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО «Россети Северо-Запад» об обязании выполнить обязательства по технологическому присоединению, взыскании расходов за юридические услуги, взыскании штрафа

УСТАНОВИЛ

Истец обратилась в суд с иском к ответчику просит обязать выполнить обязательства по технологическому присоединению электроустановки для электроснабжения подсобного хозяйства по адресу <адрес> д.Ротово земельный участок 60:15:5063001:50 в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу, взыскать расходы за юридические услуги 33у700 рублей, взыскать штраф за отказ в удовлетворении в добровольном порядке требований.

Свои требования мотивирует тем, между истцом и ответчиком заключен договор № ПСК-01174-Э-С\22 (Договор ТП) по которому ответчик обязался выполнить технологическое присоединение электроустановки для электроснабжения подсобного хозяйства по адресу <адрес> д.Ротово земельный участок с кад.№, оплата за технологическое присоединение в сумме 550 рублей произведена ДД.ММ.ГГГГ, все обязательства истец выполнил, ответчик от исполнения обязательств по технологическому присоединения уклоняется, необоснованно изменяет сроки, установленные Типовыми условиями договора, поэтому истец просит исковые требования истца удовлетворить.

           Представитель истца в судебное заседание явился, исковые требования поддержал.

Ответчик в судебное заседание не явился, о дате рассмотрения дела извещен надлежащим образом, просит рассматривать дело в их отсутствии о чем предоставлен отзыв. (л.д. 116-117).

По смыслу ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов судопроизводства. Поэтому неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве иных процессуальных правах.

Суд, руководствуясь статьей 167 ГПК Российской Федерации, находит возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося лица, надлежащим образом извещенного о месте и времени рассмотрения дела.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, находит исковые требования подлежащими удовлетворению.

Как следует из материалов дела и не оспаривалось сторонами, что следует из отзыва на исковое заявление (л.д.116-117) между истцом и ответчиком заключен договор № ПСК-01174-Э-С\22 (Договор ТП) по которому ответчик обязался выполнить технологическое присоединение электроустановки для электроснабжения подсобного хозяйства по адресу <адрес> д. Ротово земельный участок с кад. №, оплата за технологическое присоединение в сумме 550 рублей произведена ДД.ММ.ГГГГ, все обязательства истец выполнил, ответчик уклоняется от исполнения обязательств по технологическому присоединению, изменяет сроки установленные Типовыми условиями договора., что также подтверждается отзывом на исковое заявление.

           В силу п.1 ст.26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №35-ФЗ «Об энергетике» «Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер….

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.»                      «Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 861 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

        В соответствии с п.3 Правил «Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

          Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.»

               В соответствии с п.4 Правил «Любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.»…

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

В силу п.7 Правил установлена процедура технологического присоединения: где определено… выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором;

           В силу ст.309 ГК РФ «Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.»

           В соответствии с положением ст.27 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» «Исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.»

             В силу ст. 206 ГПК РФ «При принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.

2. В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа меры, предусмотренные федеральным законом.»

    Поскольку ответчиком обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям до настоящего времени не исполнены, суд в соответствии с ч.2 ст.206 ГПК РФ обязывает ответчика выполнить обязательства по технологическому присоединению электроустановки для электроснабжения подсобного хозяйства по адресу <адрес> д. Ротово земельный участок 60:15:5063001:50 в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу.            Доводы ответчика, изложенные в отзыве о том, что нарушение сроков связано с изменением законодательства в части отнесения обязанностей по установке приборов учета на сетевые организации, вызвавшие повышенный спрос у заводов-изготовителелй, что влияет на сроки отгрузки оборудования и недостаточность финансирования не могут служить основанием для отказа истцу в иске, с учетом того, что оплату за присоединение истец оплатил более 2-х лет назад, нарушение сроков исполнения обязательств более 2-х лет является значительным.

    В соответствии со ст.100 ГПК РФ стороне в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя.

    Поскольку истец за юридические услуги связанные с данным иском понес расходы в сумм 33700 рублей, что следует из квитанций (л.д. 41,42), суд считает что данные расходы подлежат взысканию с ответчика.

    Доводы ответчика о том, что данные расходы являются завышенными, суд считает несостоятельными, поскольку именно из-за действий ответчика истец вынужден был обратиться за юридической помощью, оплатив данные расходы.

    На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ

обязать ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить обязательства по технологическому присоединению электроустановки для электроснабжения подсобного хозяйства по адресу <адрес> д.Ротово земельный участок 60:15:5063001:50 в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу

Взыскать с ПАО «Россети Северо-Запад» в пользу ФИО1 расходы за юридические услуги 33700 рублей, штраф за отказ в удовлетворении в добровольном порядке требований в сумме 275 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Подольский городской суд в течение 1 месяца.

Председательствующий судья                     Е.А. Звягинцева