Решение по делу № 2-6362/2019 от 11.07.2019

Дело № 2-6362/2019

Р Е Ш Е Н И Е

                    ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 октября 2019 года                                      г. Одинцово

Одинцовский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Мироновой Т.В.

при секретаре                 Николаевой К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Демкина Романа Юрьевича к ООО ГК «ВМАССИВЕ», ООО РСК «ВМАССИВЕ» о взыскании неустойки по договору подряда, убытков, компенсации морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

Демкин Р.Ю., с учетом уточнений, обратился в суд с указанным иском к ООО ГК «ВМАССИВЕ», ООО РСК «ВМАССИВЕ», ссылаясь на то, что 18.06.2018г. между Демкиным Р.Ю. (заказчик) и ООО ГК «ВМАССИВЕ», в лице представителя ФИО, действующей на основании доверенности № от 12.04.2018г. и договора коммерческого представительства № от 18.01.2018г. от имени и в интересах ООО РСК «ВМАССИВЕ» (Подрядчик) был заключен договор на выполнение строительно-ремонтных работ по переустройству и перепланировке помещения №, по которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс строительно-ремонтных работ по адресу: АДРЕС, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную договором цену. В соответствии с п.4. договора сроки выполнения работ должны производиться в соответствии с Графиком выполнений работ - Приложение № к Договору: 1 этап с 22.06.2018г. по 02.08.2018г., 2 этап с 02.08.2018г. по 13.09.2018г. Пунктом 3 договора общая стоимость работ определена в размере 605 792,79 руб. В соответствии с п.6 договора оплата заказчиком подрядчику стоимости работ производилось в следующем порядке: до начала работ заказчик выплачивает коммерческому представителю подрядчика аванс в размере 60% от суммы определенной договором, в течение двух банковских дней с момента заключения договора; после подписания промежуточного акта выполненных работ (1 этап), Заказчик производит оплату коммерческому представителю подрядчика 40% от стоимости договора, в течение 2х банковских дней с момента подписания промежуточного акта. Согласно п.п. 3.2 Договора стоимость договора может быть изменена в большую или меньшую стоимость при изменении расхода материалов от расчетной нормы. Истец выполнил свои обязательства в срок, определенный договором, оплатив 18.06.2018г.- 363 475,61 руб.; 26.06.2018г.- 7 556,80 руб.; 13.10.2018г. – 214 889,08 руб. После заключения договора Подрядчик приступил к выполнению ремонтных работ в квартире. Однако к установленному договором сроку подрядчик свои обязательства не выполнил: ремонтные работы по первому этапу не были окончены 02.08.2018г., также не были своевременно сданы ремонтные работы и по второму этапу - 13.09.2018г. Дополнительным соглашением № от 25.06.2018г. изменен объем, стоимость и срок выполнения работ (первый этап - до 19.09.2018г.). Дополнительным соглашением № от 12.10.2018г. произведен зачет неустойки и изменена общая стоимость договора. Дополнительным соглашением № от 10.12.2018г. изменен срок окончания второго этапа (продлили до 31.12.2018г.) и произведен зачет неустойки в счет дополнительных работ по закупке и установке металлической входной двери. Также дополнительным соглашением была предусмотрена неустойка в размере 0,3% от стоимости договора за каждый день просрочки. Но и 31.12.2018г. второй этап ремонтных работ не был окончен и только 11.03.2019г. был подписан Акт сдачи-приемки ремонт работ по второму этапу. В связи с изменением стоимости работ в сторону уменьшения на сумму 120 731,95 руб., стороны заключили дополнительное соглашение от 27.03.2019г., согласно которому ООО ГК «ВМАССИВЕ» обязуется перечислить на счет заказчика денежные средства, в течение четырех недель с момента подписания настоящего дополнительного соглашения, то есть не позднее 24.04.2019г. В случае, нарушения сроков перечисления, Общество обязуется оплатить неустойку 0,4% за каждый день просрочки. Перечисление указанной суммы состоялось только 01.07.2019г. Также в период задержки выполнения договора со стороны подрядчика истец не мог пользоваться жилым помещением в соответствии с его предназначением, однако был вынужден оплачивать коммунальные счета, неся таким образом бремя необоснованных убытков. Истец неоднократно разговаривал с подрядчиком посредством телефонной связи, направил требования по имеющимся нарушениям: так претензия ООО ГК «ВМАССИВЕ» была направлена по электронной почте для официальной переписки, указанной в договоре. Однако до настоящего времени претензия осталась без ответа и удовлетворения.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец просил взыскать с ответчиков неустойку, предусмотренную ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» за период с 01.01.2019 по 11.03.2019 года в размере 250 000 руб., неустойку, предусмотренную дополнительным соглашением от 27.03.2019 года за несвоевременный возврат денежных средств за период с 25.04.2019 по 01.07.2019 года в размере 32 356 руб., убытки по оплате коммунальных платежей в период с 01.01.2019 по 11.03.2019 года в размере 8 388,11 руб., компенсацию морального вреда 20 000 руб., штраф в размере 50 % от присужденной судом суммы.

Истец Демкин Р.Ю. в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания уведомлен в установленном порядке, его ходатайство об отложении судебного заседания оставлено без удовлетворения ввиду отсутствия уважительных причин неявки.

Представитель ответчика ООО ГК «ВМАССИВЕ» в судебное заседание явилась, с требованиями истца не согласилась, указав, что не обязаны нести материальную ответственность за ООО РСК «ВМАССИВЕ» перед заказчиками, поскольку являются связующим звеном между подрядчиком и заказчиками на основании договора коммерческого представительства. Поддержала письменные возражения на иск, просила в удовлетворении требований отказать.

Ответчик ООО РСК « ВМАССИВЕ» представителя в судебное заседание не направил, извещался надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщил, об отложении дела не просил, возражений или отзыва на иск не представил.

В соответствии с положениями ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено при установленной явке.

Выслушав представителя ответчика ООО ГК «ВМАССИВЕ», исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В силу ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу ч. 1, ч. 2 ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу п. 1 ст. 28 ФЗ РФ «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Из материалов дела следует, что 18.06.2018г. между ООО ГК «ВМАССИВЕ», действующим на основании доверенности и договора коммерческого представительства № от 18.01.2018г. от имени и в интересах ООО РСК «ВМАССИВЕ» (Подрядчик) и Демкиным Р.Ю. (Заказчик) заключен договор подряда на выполнение строительно-ремонтных работ по переустройству и перепланировке помещения №, по которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс строительно-ремонтных работ по проведению переустройства и перепланировки на объекте, расположенном по адресу: АДРЕС, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную договором цену в соответствии с калькуляцией (Приложение № к договору), графиком выполнения и финансирования работ (Приложение № к договору), рабочей документацией (Приложение № к договору), актом приема-передачи объекта (Приложение № к договору).

В договоре стороны согласовали стоимость выполняемых работ – 605 792,69 руб. (стоимость работ может быть изменена в большую или меньшую сторону при изменении расхода материалов от расчетной нормы), порядок оплаты стоимости работ – до начала выполнения работ заказчик оплачивает коммерческому представителю аванс в размере 60% от цены договора в течение 2х банковских дней с момента заключения договора, 40% цены договора в течение 2х банковских дней с момента подписания промежуточного акта, сроки выполнения работ по 1му этапу с 22.06.2018г. по 02.08.2018г., по 2му этапу с 02.08.2018г. по 13.09.2019г.

18.06.2018г. Демкин Р.Ю. оплатил 363 475,61 руб., что подтверждается платежным поручением № от 18.06.2018г.(л.д. 36).

25.06.2018г. между ООО ГК «ВМАССИВЕ», действующим на основании доверенности и договора коммерческого представительства № от 18.01.2018г. от имени и в интересах ООО РСК «ВМАССИВЕ» (Подрядчик) и Демкиным Р.Ю. (Заказчик) заключено дополнительное соглашение № к договору подряда № от 18.06.2018г., согласно которому стороны согласовали выполнение дополнительного объема работ, стоимость которых составила 7 566,80 руб. В связи с выполнением дополнительных объемов работ стороны согласовали, что сроком окончания работ по договору является 19.09.2018г. (л.д. 30).

26.06.2018г. Демкин Р.Ю. оплатил 7 556,80 руб., что подтверждается платежным поручением № от 26.06.2018г. (л.д. 37).

12.10.2018г. между ООО ГК «ВМАССИВЕ», действующим на основании доверенности и договора коммерческого представительства № от 18.01.2018г. от имени и в интересах ООО РСК «ВМАССИВЕ» (Подрядчик) и Демкиным Р.Ю. (Заказчик) заключено дополнительное соглашение № к договору подряда № от 18.06.2018г., согласно которому стороны согласовали, что за нарушение сроков работ подрядчик обязуется оплатить неустойку в размере 27 428 руб. На период подписания настоящего дополнительного соглашения стоимость работ по договору с учетом дополнительного соглашения № составляет 613 359, 49 руб. В соответствии с п.6.1.3 договора Заказчик обязан в течение двух банковских дней с момента подписания акта произвести окончательный расчет в размере 242 317, 08 руб. Стороны согласовали зачесть сумму неустойки, подлежащую оплате подрядчиком и сумму окончательного расчёта, согласованную сторонами. Сумма к оплате Заказчиком после зачета встречных требований составляет 214 889,08 руб. Подрядчик обязуется завершить работы по договору в течение одного месяца с момента заключения настоящего дополнительного соглашения (л.д. 31).

13.10.2018г. Демкин Р.Ю. оплатил 214 889,08 руб., что подтверждается платежным поручением № от 13.10.2018г. (л.д. 38).

10.12.2018г. между ООО ГК «ВМАССИВЕ», действующим на основании доверенности и договора коммерческого представительства № от 18.01.2018г. от имени и в интересах ООО РСК «ВМАССИВЕ» (Подрядчик) и Демкиным Р.Ю. (Заказчик) заключено дополнительное соглашение № к договору подряда № от 18.06.2018г., согласно которому стороны согласовали изменить срок окончания работ, который продлевается до 31.12.2018г. На момент заключения дополнительного соглашения обязательства заказчика по оплате работ исполнены в полном объеме (л.д. 32).

11.03.2019г. между ООО РСК «ВМАССИВЕ» (подрядчик) и Демкиным Р.Ю. (заказчик) подписан акт № о выполнении 2-го этапа работ по договору строительного подряда № от 18.06.2018г. (л.д. 35).

27.03.2019г. между ООО ГК «ВМАССИВЕ», действующим на основании доверенности и договора коммерческого представительства № от 18.01.2018г. от имени и в интересах ООО РСК «ВМАССИВЕ» (Подрядчик) и Демкиным Р.Ю. (Заказчик) заключено дополнительное соглашение № к договору подряда № от 18.06.2018г., согласно которому стороны согласовали пролонгировать срок окончания работ по договору до 27.03.2019г. включительно, согласовали произвести корректировку стоимости работ и материалов и уменьшить стоимость работ по договору на сумму 120 731,95 руб., которая подлежала перечислению заказчику в течение 4-х недель с момента подписания сторонами настоящего дополнительного соглашения (л.д. 33).

01.07.2019г. ООО ГК «ВМАССИВЕ» произведен возврат Демкину Р.Ю. денежных средств в размере 120 731,95 руб., что подтверждается платежным поручением № от 01.07.2019г.

Согласно ч.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Принимая во внимание, что 11.03.2019г. между ООО РСК «ВМАССИВЕ» (подрядчик) и Демкиным Р.Ю. (заказчик) подписан акт о выполнении второго этапа работ по договору строительного подряда, а также, что подрядчик и заказчик в дополнительном соглашении № от 27.03.2019 года согласовали пролонгировать срок окончания работ по договору до 27.03.2019г., суд не усматривает оснований для взыскания в пользу истца неустойки за нарушение срока выполнения ремонтных работ за период с 01.01.2019 по 11.03.2019 года.

    При этом суд учитывает, что дополнительное соглашение № от 27.03.2019 года к договору подряда не оспорено, не признано в установленном порядке недействительным либо незаключенным.

    Таким образом, требования Демкина Р.Ю. о взыскании с ответчиков неустойки, предусмотренной ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» за нарушение сроков выполнения ремонтных работ период с 01.01.2019 по 11.03.2019 года в размере 250 000 руб. удовлетворению не подлежат.

В соответствии с п.5 дополнительного соглашения № от 27.03.2019г. к договору подряда № от 18.06.2018г., в случае не перечисления в адрес заказчика денежных средств в размере 120 731,95 руб. в срок на сумму денежных средств, не перечисленных своевременно, подлежит начислению неустойка в размере 0,4% за каждый день просрочки.

Как было указано выше, сумма в размере 120 731,95 руб. подлежала перечислению заказчику в течение 4-х недель с момента подписания сторонами настоящего дополнительного соглашения, то есть не позднее 24 апреля 2019 года.

Перечисление денежных средств состоялось только 01.07.2019 года.

Таким образом, в пользу истца подлежит взысканию неустойка за период с 25.04.2019 по 01.07.2019г., размер которой составляет 32356 руб., исходя из следующего расчета: 120 731,95 руб. х 0,4% х 67.

Размер начисленной неустойки не превышает сумму самого обязательства, не является чрезмерно высоким, а потому является соразмерным последствиям нарушенного обязательства.

Присужденная судом неустойка подлежат взысканию только с ответчика ООО РСК «ВМАССИВЕ», поскольку ООО ГК «ВМАССИВЕ» действовало на основании договора коммерческого представительства и оказания услуг по приему платежей № от 18.01.2018г., заключенного между ООО ГК «ВМАССИВЕ» (Коммерческий представитель) и ООО РСК «ВМАССИВЕ» (Заказчик), в соответствии с которым, Коммерческий представитель не несет ответственности перед заказчиками, права и обязанности по сделкам, совершенным Коммерческим представителем, возникают непосредственно у Заказчика.

В соответствии с п. 2 ст. 13 Закона о защите прав потребителей, если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором.

В соответствии ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Рассматривая требования истца о взыскании убытков в счет возмещения коммунальных платежей за период с 01.01.2019 по 11.03.2019 года в размере 8388,11 руб. в связи с невозможностью пользоваться жилым помещением в соответствии с его предназначением, то суд находит данные требования истца не подлежащими удовлетворению, поскольку исполнение такой обязанности не ставится в зависимость от осуществления собственником принадлежащих ему полномочий по владению и пользованию жилым помещением, в связи с чем, в контексте ст. 15 ГК РФ не могут быть признаны убытками.

Кроме того, сторонами договора подряда срок окончания работ по договору пролонгирован до 27.03.2019г. и нарушения сроков выполнения ремонтных работ в процессе рассмотрения дела не установлено.

В соответствии со ст. 15 ФЗ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный изготовителем (исполнителем, продавцом) на основании договора с ним, прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации устанавливается судом и не зависит от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

В связи с установленным по делу фактом нарушением прав потребителя, суд считает возможным взыскать с подрядчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 1000 руб.

В соответствии с ч. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Сумма штрафа составит (32356 руб. + 1000 руб.) / 2 = 16678 руб.

Данная сумма подлежит взысканию с подрядчика в пользу истца.

В силу ст. 333.19 НК РФ, 103 ГПК РФ с подрядчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 1170 руб.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

    Исковые требования Демкина Романа Юрьевича – удовлетворить частично.

Взыскать с ООО РСК «ВМАССИВЕ» в пользу Демкина Романа Юрьевича неустойку за несвоевременный возврат денежных средств за период с 25.04.2019 по 01.07.2019 года в размере 32356 руб., в счет компенсации морального вреда 1000 руб., штраф в размере 16678 рублей, а всего взыскать 50 034 рубля.

Взыскать с ООО РСК «ВМАССИВЕ» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 1170 рублей.

В удовлетворении остальной части иска, в том числе к ООО ГК «ВМАССИВЕ» - отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Одинцовский городской суд в течение месяца со дня принятия судом решения в окончательной форме.

             Судья                подпись                                            Миронова Т.В.