САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
Рег. № 33-10310/2017 |
Судья: Корчагина Н.И. |
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе:
председательствующего |
Шиловской Н.Ю. |
судей |
Кудасовой Т.А. Ничковой С.С. |
при секретаре |
Лонгортовой М.Е. |
рассмотрела в судебном заседании 25 мая 2017 года гражданское дело № 2-34/17 по апелляционной жалобе Ламри Анису-Александру Аморовичу на решение Ленинского районного суда Санкт-Петербурга от 09 февраля 2017 года по иску общества с ограниченной ответственностью «СТЭП» к обществу с ограниченной ответственностью «Олимпия», Ламри Анису-Александру Аморовичу о взыскании аванса, неустоек, расходов по уплате государственной пошлины.
Заслушав доклад судьи Шиловской Н.Ю., объяснения представителя общества с ограниченной ответственностью «СТЭП» - Садовниковой О.В., представителя Ламри А.-А.А. – Галахова Д.В., судебная коллегия городского суда,
УСТАНОВИЛА:
Общество с ограниченной ответственностью «СТЭП» обратилось в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга к ответчикам и, уточнив требования, просило взыскать с ответчиков солидарно аванс в размере 8 500 000 рублей, неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 1 199 911,44 рублей, неустойку за нарушение срока возврата аванса в размере 16 235 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в равных долях.
В обоснование заявленных требований истец указал, что между обществом с ограниченной ответственностью «СТЭП» и обществом с ограниченной ответственностью «Олимпия» был заключен договор подряда № 35215 от 09.07.2015 на выполнение работ по монтажу тепловых сетей в срок до 12.10.2015. Истцом подрядчику были перечислены авансовые платежи в размере 8 500 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями.
Указанный договор подписан от имени общества с ограниченной ответственностью «Олимпия» ответчиком Ламри А-А.А., являющимся техническим директором указанной организации. При подписании указанным лицом договора последний принял на себя обязательства в качестве поручителя отвечать по обязательствам по данному договору солидарно с обществом с ограниченной ответственностью «Олимпия».
Истец свои обязательства по договору исполнил, между тем, общество с ограниченной ответственностью «Олимпия» в установленный договором срок работы не выполнило, в связи с чем в адрес общества с ограниченной ответственностью «Олимпия» было направлено письмо о расторжении договора, о возврате аванса и взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ, однако добровольно требования истца не были исполнены.
Решением Ленинского районного суда Санкт-Петербурга от 09 февраля 2017 года исковые требования удовлетворены частично.
Данным решением суд взыскал солидарно с общества с ограниченной ответственностью «Олимпия», Ламри А.-А.А в пользу общества с ограниченной ответственностью «СТЭП» аванс в размере 8 500 000 рублей, неустойку за нарушение сроков производства работ в размере 1199911,44 рублей, неустойку за нарушение срока возврата аванса в размере 719006,84 рублей.
С общества с ограниченной ответственностью «Олимпия», Ламри А.-А.А. в пользу общества с ограниченной ответственностью «СТЭП» взысканы расходы по уплате государственной пошлины в размере 60 000 рублей в равных долях.
В апелляционной жалобе ответчик Ламри А-А.А просит отменить решение суда в части взыскания денежных средств с поручителя, полагая его в указанной части незаконным и необоснованным, принятым с нарушением норм действующего законодательства.
Ламри А.-А.А. в заседание судебной коллегии не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом, доказательств уважительности причин неявки в суд не представил /л.д. 126/.
Согласно части 1 статьи 327, статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации неявка лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте рассмотрения дела, не является препятствием к разбирательству дела в суде апелляционной инстанции.
Судебная коллегия, проверив материалы дела, выслушав, явившихся участников процесса, с учетом требований ч. 1 ст. 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, приходит к следующему.
Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, руководствуясь ст.ст. 361, 702, 711, 717 Гражданского кодекса Российской Федерации, оценив представленные доказательства по делу, в том числе условия заключенного договора, пояснений сторон, пришел к выводу, что требования истца о взыскании аванса и неустоек подлежат удовлетворению частично, поскольку ответчиками в нарушение принятых на себя обязательств по договору подряда и договору поручительства обязательства не исполнены.
При этом суд первой инстанции пришел к выводу, что ответчики несут солидарную ответственность, поскольку Ламри А-А.А, как физическое лицо, подписавший договор со стороны Подрядчика, признал себя поручителем и считается солидарно обязанным вместе с Подрядчиком, отвечать в том же объеме, что и Подрядчик, за выплату всех сумм, предусмотренных договором.
Между тем с указанным выводом судебная коллегия согласиться не может по следующим основаниям.
Как установлено судом и следует из материалов дела, 09.07.2015 между обществом с ограниченной ответственностью «СТЭП» и обществом с ограниченной ответственностью «Олимпия» был заключен договор подряда № 35215 на выполнение работ по монтажу тепловых сетей в срок до 12.10.2015 года (л.д. 17об).
Обществомс ограниченной ответственностью «СТЭП» подрядчику были перечислены авансовые платежи в размере 5 000 000 рублей и 3 500 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями № 3776 от 16.07.2015 № 4737 от 01.09.2015 (л.д. 85-86).
Так как работы в установленный срок не были выполнены, 30.10.2015 истец направил в адрес общества с ограниченной ответственностью «Олимпия» уведомле░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ (░.░.74), ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 23.03.2016 (░.░.78).
░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ 361 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░.
░░░░░░░░░ ░░░░░░ 432 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░.
░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.
░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░. ░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░.
░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.
░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░. ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ - ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.
░ ░. 14.4 ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░ ░░░░░. ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.
░ ░░░░ ░. 1 ░░. 322 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░░░) ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.
░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░-░.░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░», ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░, ░░░ ░ ░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.
░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░-░.░. ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.
░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ № 35215 ░░ 09.07.2015, ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 361, 432 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.
░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░-░.░., ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░» ░ ░░░░░ ░-░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.
░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 328 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░
░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░:
░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░ ░░ 09 ░░░░░░░ 2017 ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░.
░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░» ░ ░░░░░ ░.-░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░.
░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░ ░░ 09 ░░░░░░░ 2017 ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░