Решение по делу № 2-1662/2024 от 12.04.2024

Дело № 2-1662/2024

УИД-59RS0001-01-2024-002377-07

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

11 июня 2024 года              г. Пермь

Дзержинский районный суд города Перми в составе:

председательствующего судьи Хусаиновой О.В.,

при секретаре Тарасовой А.Э.,

с участием представителя истца ФИО4О, действующего на основании доверенности от Дата (до объявления перерыва),

представителя ответчика адвоката ФИО5 по ордеру от Дата (до объявления перерыва),

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Носырева Е. Ф. к индивидуальному предпринимателю Барабанову С. Д. о защите прав потребителя, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

установил:

Носырев Е. Ф. обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю Барабанову С. Д. о защите прав потребителя, взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ за период с Дата по Дата в размере 292 000 руб., компенсации морального вреда в размере 10 000 руб., штрафа. В обоснование требований указал, что Дата между ИП Барабановым С.Д. (исполнитель) и Носыревым Е.Ф. (заказчик) был заключен договор бытового подряда. В соответствии с предметом договора, исполнитель обязуется согласно спецификации и эскизам по техническим характеристикам, указанным в приложении №, изготовить корпусную мебель, произвести ее доставку и монтаж (в том числе установку подсветки) по адресу заказчика. Наименование, количество, размеры и цвет мебели, а также виды работ определяются в соответствии с приложением №, являющимся неотъемлемой частью договора. Согласно приложению № стороны определили следующий объем, вид и наименование услуг: наименование мебели - кухонный гарнитур; ЛДСП (все полы, потолки, полки и боковые стенки модулей, кроме модулей) Lamarty 16 мм черного цвета; фасады мдф 16 мм софт грин; фасады мдф 16 мм дуб вотан натур; столешница бронзовый каспий; цоколь пвх 100 мм; системы выдвижения Hettich глубина 450 мм - 8 компл.; петли со встроенным доводчиком (кроме модулей tip-on, на них безпружинные) Hettich - 48 шт.; вкладыш для приборов пвх 1 шт; алюминиевый поддон в модуле под раковиной 900 мм; ручка Gola черная по периметру кухни под столешницей и над выдвижными ящиками нижнего ряда 57x25 черная; встроенная сушилка для посуды из нержавеющей стали 900 мм; светодиодная подсветка (4000к, 24V, 14.4 Вт) в профиль-ручке; доставка и монтаж кухонного гарнитура (выравнивание по вертикали и горизонту всех модулей и столешницы). В соответствии с п. 2.1. договора исполнитель обязуется выполнить работы, предусмотренные приложением № в течение 40 (сорока) рабочих дней. Учитывая заключение договора Дата, последним днем для исполнения обязательств стороной исполнителя в полном объеме являлось Дата. Исходя из п. 3.8. договора, цена подлежащей к выполнению работы составляет 292 000 руб. 100 000 руб. были оплачены заказчиком в день заключения договора, оставшаяся часть денежных средств оплачена разными частями в срок до Дата, что подтверждается платежными документами. Исполнителем по настоящий день не исполнены обязательства, предусмотренные условиями договора, а именно работы выполнены не в полном объеме, а также с нарушениями качества, в связи с чем, результат таких работ принят не был, акт выполненных работ между сторонами не подписывался. На протяжении длительного времени заявитель обращался к исполнителю с просьбами о доведении работ до конца, доукомплектации кухонного гарнитура и устранении недостатков, на что в ответ получал лишь устные обещания о том, что все работы будут исполнены в полном объеме, а недостатки устранены. Поскольку договором предусмотрен общий срок выполнения работ, а также общая его стоимость без разделения на какие - либо этапы, расчет неустойки за нарушение сроков выполнения работы следует производить от суммы в 292 000 руб.

От сторон поступило заявление об утверждении мирового соглашения на следующих условиях:

1. По настоящему мировому соглашению Ответчик в соответствии с пунктами 2-3 обязуется исполнить перед Истцом обязательства, возникшие в рамках договора бытового подряда от Дата.

2. Ответчик до 14 часов 00 минут Дата обязуется выплатить в адрес Истца неустойку за нарушение сроков исполнения работ по договору бытового подряда от Дата в размере 130 000 (ста тридцати тысяч) рублей 00 копеек.

2.1. Исполнение обязательств Ответчика, предусмотренных п. 2 настоящего соглашения, осуществляется по следующим банковским реквизитам Истца:

Получатель: Носырев Е. Ф.

Номер счета: 40№

Назначение платежа: Перевод средств по договору № Носырев Е. Ф. НДС не облагается    

БИК: ...

Банк-получатель: АО «Тинькофф Банк»

Корр.счет: 30№

ИНН при необходимости: ...

КПП при необходимости: ...

3. Ответчик в течение пяти календарных дней с даты подписания настоящего соглашения обязуется осуществить в адрес Истца передачу заказанного и оплаченного в рамках договора бытового подряда от Дата кухонного фартука, имеющего следующие размеры; длина 3490 см, высота 600 см, цвет бронзовый каспий, способ передачи – самовывоз по адресу Ответчика: Адрес, передача имущества подтверждается подписанным актом приема-передачи.

4. В свою очередь, Истец отказывается от исковых требований, рассматриваемых Дзержинским районным судом Адрес по делу №.

5. Все судебные расходы Сторон, прямо или косвенно связанные с рассмотрением настоящего гражданского дела, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

6. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы Сторон и других лиц, а также не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

7. Мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и для суда.

8. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения судом. При этом, в случае неисполнения Ответчиком обязательства, предусмотренного пунктами 2-3 настоящего соглашения в предусмотренные ими сроки, настоящее мировое соглашение автоматически считается расторгнутым и подлежит принудительному исполнению на основании ст. 153.11 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Мировое соглашение приобщено к материалам дела.

От сторон поступили ходатайства о рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения в их отсутствие.

В соответствии со ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Согласно ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при отказе истца от иска и принятии его судом или утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу. Определение суда об утверждении мирового соглашения сторон выносится по правилам, установленным главой 14.1 настоящего Кодекса.

Учитывая, что условия мирового соглашения сторон не противоречат закону, не нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц, мировое соглашение заключено добровольно, последствия заключения мирового соглашения, предусмотренные ст.ст. 173, 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации сторонам разъяснены и понятны, суд приходит к выводу о том, что следует мировое соглашение утвердить, производство по делу прекратить.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 39, 153.8-153.10, 173, 220, 221, 224-225 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

определил:

Утвердить мировое соглашение сторон: истца Носырева Е. Ф. (...) и ответчика индивидуального предпринимателя Барабанова С. Д. (...), на следующих условиях:

1. По настоящему мировому соглашению Ответчик в соответствии с пунктами 2-3 обязуется исполнить перед Истцом обязательства, возникшие в рамках договора бытового подряда от Дата.

2. Ответчик до 14 часов 00 минут Дата обязуется выплатить в адрес Истца неустойку за нарушение сроков исполнения работ по договору бытового подряда от Дата в размере 130 000 (ста тридцати тысяч) рублей 00 копеек.

2.1. Исполнение обязательств Ответчика, предусмотренных п. 2 настоящего соглашения, осуществляется по следующим банковским реквизитам Истца:

Получатель: Носырев Е. Ф.

Номер счета: 40№

Назначение платежа: Перевод средств по договору № Носырев Е. Ф. НДС не облагается    

БИК: ...

Банк-получатель: АО «Тинькофф Банк»

Корр.счет: 30№

ИНН при необходимости: ...

КПП при необходимости: ...

3. Ответчик в течение пяти календарных дней с даты подписания настоящего соглашения обязуется осуществить в адрес Истца передачу заказанного и оплаченного в рамках договора бытового подряда от Дата кухонного фартука, имеющего следующие размеры; длина 3490 см, высота 600 см, цвет бронзовый каспий, способ передачи – самовывоз по адресу Ответчика: Адрес, передача имущества подтверждается подписанным актом приема-передачи.

4. В свою очередь, Истец отказывается от исковых требований, рассматриваемых Дзержинским районным судом г. Перми по делу №.

5. Все судебные расходы Сторон, прямо или косвенно связанные с рассмотрением настоящего гражданского дела, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

6. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы Сторон и других лиц, а также не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

7. Мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и для суда.

8. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения судом. При этом, в случае неисполнения Ответчиком обязательства, предусмотренного пунктами 2-3 настоящего соглашения в предусмотренные ими сроки, настоящее мировое соглашение автоматически считается расторгнутым и подлежит принудительному исполнению на основании ст. 153.11 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Производство по делу прекратить.

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения определения.

...

...

Судья О.В. Хусаинова