Решение по делу № 2-589/2022 (2-2635/2021;) от 03.12.2021

Дело № 2- 589/2022 14 июля 2022 года

УИД 47RS0009-01-2021-003487-94

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

Кировский городской суд Ленинградской области в составе

председательствующего судьи Петровой Е.В.,

при помощнике судьи Вихровой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ощепковой Любови Васильевны к ООО «ЭкоГазСтройСервис» о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки денежной компенсации морального вреда и штрафа,

УСТАНОВИЛ:

Ощепкова Л.В. обратилась в суд с иском к ООО «ЭкоГазСтройСервис», указав, что 17 декабря 2018 года заключила с ответчиком договор подряда №№ на выполнение проектно-изыскательских и строительных работ газопровода-ввода внутридомового газопровода на участке № <адрес>. Стоимость работ по договору определена в размере 250000 руб. Ею было оплачено по договору 200000 руб. Ответчик нарушил условия договора и к выполнению работ не приступил. Просит расторгнуть вышеуказанный договор подряда, взыскать с ООО «ЭкоГазСтройСервис» уплаченные по договору денежные средства в размере 200000 руб., неустойку в размере 183200 руб., денежную компенсацию морального вреда в размере 30000 руб., а также штраф за отказ от добровольного исполнения требований потребителя в размере 50% от присужденной судом суммы.

Стороны в судебное заседание не явились, о дате и месте слушания дела надлежаще извещены.

Суд, определив рассматривать дело в порядке заочного производства, исследовав материалы дела, удовлетворяет исковые требования в полном объеме по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 9 ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации», в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с ГК РФ, а также правами, предоставленными потребителю Законом РФ «О защите прав потребителей» и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.

Судом установлено, что 17.12.2018 между ООО «ЭкоГазСтройСервис» (подрядчик) и Ощепковой Л.В. (заказчик) был заключен договор 12/18 на проектно-изыскательские работы и строительство газопровода-ввода внутридомового газопровода на участке № <адрес>. По условиям данного договора подрядчик поэтапно осуществляет: выполнение работ по проектированию и согласованию (1-й этап), приобретение материалов, выполнение строительно-монтажных работ (2-этап), оформление и согласование исполнительной документации, сдача объекта приемочной комиссии (3 этап). За 1-й этап предусмотрена оплата (аванс) в размере 150000 руб., за 2-й этап – 50000 руб., 3-й этап – 50000 руб. Подрядчик обязан приступить к выполнению 1-го этапа работ не позднее 5 дней со дня подписания договора. Окончание работ определено – не позднее 100 рабочих дней с даты подписания договора при условии уплаты аванса. В случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ (этапов работ) предусмотрена неустойка в размере 0,1% от стоимости работ по договору за каждый день нарушения обязательства (л.д. 7-9).

Как следует из материалов дела, истица оплатила по договору 200000 руб. (л.д. 10).

Доказательств исполнения условия договора ответчик суду не представил.

В силу ст. 450 Гражданского кодекса РФ по требованию одной из сторон договор может быть расторгнут, в частности, при существенном нарушении договора другой стороной.

В соответствии со ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (далее – Закон) если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок;

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) (п. 1).

Как следует из расчета, за период с 30.05.2019 по 30.11.2021 неустойка за нарушение срока исполнения договора составляет 183200 руб.

Суд, проверив данный расчет, находит его математически верным, основанным на положениях заключенного сторонами договора.

Таким образом, суд взыскивает с ответчика в пользу истицы уплаченные денежные средства по договору подряда в размере 200000 руб., неустойку за период с 30.05.2019 по 30.11.2021 в размере 183200 руб.

Статьей ст. 15 Закона предусмотрено, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

Оценивая степень нарушенных прав истицы, выразившихся в неисполнении ответчиком в установленный договором срок обязательств по проектированию и строительству газопровода, длительность неисполнения взятых обязательств, суд соглашается с заявленным размером денежной компенсации морального вреда и присуждает Ощепковлй Л.В. 30 000 руб.00 коп.

При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя (пункт 6 статьи 13).

Учитывая вышеизложенное, с ответчика подлежит взысканию в пользу истицы штраф в размере 206600 руб. 00 коп. (200000 руб. + 183200 руб. + 30000 руб.) /2)).

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области подлежит взысканию государственная пошлина в размере 7332 руб. 00 коп.

Руководствуясь статьями 194-198, 235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования Ощепковой Любови Васильевны к ООО «ЭкоГазСтройСервис» о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки денежной компенсации морального вреда и штрафа удовлетворить.

Взыскать с ООО «ЭкоГазСтройСервис» (ОГРН 1114706000133) в пользу Ощепковой Любови Васильевны (<данные изъяты>) уплаченные по договору подряда денежные средства в размере 200000 руб. 00 коп., неустойку за период с 30.05.2019 по 30.11.2021 в размере 183200 руб. 00 коп. денежную компенсацию морального вреда в размере 30000 руб. 00 коп., штраф в размере 206600 руб. 00 коп., всего 619800 (шестьсот девятнадцать тысяч восемьсот) руб. 00 коп.

Взыскать с ООО «ЭкоГазСтройСервис» (ОГРН 1114706000133) в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области государственную пошлину в размере 7332 (семь тысяч триста тридцать два) руб. 00 коп.

Ответчик вправе подать в Кировский городской суд Ленинградской области заявление об отмене заочного решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение может быть также обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Ленинградский областной суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано – в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Е.В. Петрова