Решение по делу № 2-2668/2018 от 05.02.2018

Дело № 2-2668/18

З А О Ч Н О Е Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Сыктывкарский городской суд Республики Коми

в составе председательствующего судьи Олейника И.И.

при секретаре Дикгаут К.В.,

с участием представителя истца Зюзевой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Сыктывкаре

06 апреля 2018 года гражданское дело по иску Шалчюса М.Ф. к Яну А.В. о расторжении договора подряда, взыскании уплаченных денежных средств по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами,

установил:

Шалчюс М.Ф. обратился в суд с исковым заявлением к Яну А.С. о расторжении договора подряда №... от ** ** **, взыскании уплаченных по договору подряда денежных средств в сумме 200900 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами по день вынесения решения суда.

В обоснование иска указано, что между сторонами был заключен договор подряда №... от ** ** ** по которому ответчик принял на себя обязательство изготовить «...». При подписании договора истцом оплачен авансовый платеж в размере 200900 руб., срок выполнения работ по договору составлял 40 рабочих дней. Однако до настоящего времени ответчиком работы не произведены.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме, при этом не возражала против вынесения заочного решения.

Истец в судебном заседании участия не принял, извещен надлежащим образом.

Ответчик в судебное заседание также не явился, извещался надлежащим образом о времени и месте разбирательства дела, причины неявки ответчика суду не известны. Судебная повестка, направленная в адрес ответчика, возвращена почтовой службой с отметкой «за истечением срока хранения».

В силу положений ст.14 Международного пакта о гражданских и политических правах, гарантирующих равенство всех перед судом, при возвращении почтовым отделением связи судебных повесток и извещений с отметкой «Об истечении срока хранения», данное обстоятельство признается волеизъявлением не явившейся стороны, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в разбирательстве, а поэтому не является преградой для рассмотрения дела.

Кроме того, в силу п.63, 67, 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 гражданин несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам регистрации его по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат.

Исходя из положений ст.233 Гражданского процессуального кодекса РФ, с учетом согласия представителя истца, суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие сторон в порядке заочного производства.

Заслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ч.2 ст.1 Гражданского кодекса РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Частью 1 статьи 421 ГК РФ предусмотрено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Согласно п.1 ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пункт 1 статьи 708 ГК РФ предусматривает, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу п.1 ст.709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с п.3 ст.424 настоящего Кодекса.

Статьей 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Как следует из материалов гражданского дела и установлено судом, 09.03.2017 между истцом Шалчюсом М.Ф. и ответчиком Яном А.В. заключен договор подряда №..., в соответствии с которым ответчик обязался изготовить «...».

Согласно п.1.3 договора объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, определяется согласно смете (Приложение №1).

В соответствии с п.4.5.1 в момент подписания договора заказчик должен внести предоплату 70% от общей стоимости указанной в смете, что составляет .... Изготовитель обязуется выполнить работы в течение 40 рабочих дней, при условии выполнения п.3.4, п.4.5, п.5.1 договора.

При подписании договора истцом Шалчюсом М.Ф. был оплачен авансовый платеж в размере .... В приложении к договору утверждена смета с перечнем работ и их стоимостью равной ...

Из материалов дела следует, что начало изготовления изделия было запланировано на 12.06.2017, окончательный срок изготовления – 04.08.2017.

Из материалов дела следует, что принятого на себя обязательства ответчик не исполнил, к работам не приступил, что стороной ответчика не оспаривается.

20.12.2017 в адрес ответчика Шалчюсом М.Ф. была направлена претензия, которая осталась без удовлетворения.

В соответствии со ст.450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной. При этом существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В силу ст.453 ГК РФ в случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении кредитного договора.

Согласно ч.1 ст.1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст.1109 настоящего Кодекса.

В соответствии с ч.1 ст.56 Гражданского процессуального кодекса РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Таким образом, распределение бремени доказывания в рассматриваемом споре должно строиться в соответствии с особенностями оснований заявленного истцом требования. Бремя доказывания надлежащего исполнения обязательств по договору возлагается на истца.

В силу ст.59 ГПК РФ суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела.

Статьей 60 ГПК РФ предусмотрено, что обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

В соответствии с ч.ч.3 и 4 ст.67 ГПК РФ суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Результаты оценки доказательств суд обязан отразить в решении, в котором приводятся мотивы, по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда, другие доказательства отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано предпочтение перед другими.

На основании изложенного, исходя из содержания обязательств, изложенных в договоре подряда, субъектного состава спорных правоотношений, связанных с выполнением исполнителем определенной работы по заданию заказчика, что соответствует признакам договора подряда, вытекающим из п.1 ст.702 ГК РФ, оценив в совокупности представленные по делу доказательства, суд пришел к выводу, что поскольку ответчиком до настоящего времени обязательства по договору подряда от ** ** ** не исполнены, в свою очередь, стороной ответчика не представлено доказательств надлежащего исполнения обязательств по договору подряда, в данном случае имеются основания для расторжения договора подряда от ** ** **, заключенного между Шалчюсом М.Ф. и Яном А.В. Также подлежат возврату уплаченные истцом в качестве предоплаты денежные средства в сумме ...

В силу п.1 ст.395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Сумма процентов за пользование денежными средствами, подлежащая взысканию в пользу Шалчюса М.Ф. с ответчика, составит 15539,48 руб., исходя из следующего расчета:

Сумма задолженности	Процентная ставка (%)	Период	Количество дней просрочки	Сумма
200900	9,25	06.05.17-18.06.17	44	2240,17
200900	9	19.06.17-17.09.17	91	4507,87
200900	8,50	18.09.17-29.10.17	42	1964,97
200900	8,25	30.10.17-17.12.17	49	2225,04
200900	7,75	18.12.17-11.02.18	56	2388,78
200900	7,50	12.02.18-25.03.18	42	1733,79
200900	7,25	26.03.18-06.04.18	12	478,86

На основании ст.103 Гражданского процессуального кодекса РФ с ответчика в доход бюджета МО ГО «Сыктывкар» следует взыскать 5528,79 руб. государственной пошлины по требованиям имущественного характера.

Руководствуясь ст.ст.194-199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Расторгнуть договор подряда №... от ** ** **, заключенный между Шалчюсом М.Ф. и Яном А.В..

Взыскать с Яна А.В. в пользу Шалчюса М.Ф. уплаченные денежные средства по договору подряда №... от ** ** ** в сумме 200900 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 15539,48 руб., а всего – 216439 рублей 48 копеек.

Взыскать с Яна А.В. в доход бюджета МО ГО «Сыктывкар» 5528 рублей 79 копеек государственной пошлины.

Ответчик вправе подать в Сыктывкарский городской суд Республики Коми заявление об отмене заочного решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Коми через Сыктывкарский городской суд Республики Коми в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий И.И.Олейник