Дело № 2-1696/2016
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
10 марта 2016 года г. Барнаул
Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе:
председательствующего Шипунова И.В.
при секретаре Колесниченко Н.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «АлтайРегионСтрой» о защите прав потребителя,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратилась в суд с иском к ООО «АлтайРегионСтрой», в уточненном варианте заявленных требований просит взыскать убытки в размере <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>., эти же проценты на будущее время до момента фактической выплаты убытков, компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> рублей, а также штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.
В обоснование иска ссылается на то, что ДД.ММ.ГГГГ заключила с ответчиком договор подряда на строительство жилого дома, после частичного исполнения условий договора подрядчиком ДД.ММ.ГГГГ стороны достигли соглашения о расторжении договора, в котором предусмотрено, что ответчик обязан выполнить работы на сумму <данные изъяты> однако ответчик эти работы не выполнил.
ДД.ММ.ГГГГ истец направил ответчику претензию с требованием выплатить денежные средства в указанном размере, поскольку работы не выполнены, однако до настоящего времени права истца не восстановлены.
С ДД.ММ.ГГГГ ответчик пользуется чужими денежными средствами, в порядке статьи 395 ГК РФ с него подлежат взысканию соответствующие проценты по ставке рефинансирования в 11% годовых до момента вынесения судебного решения и на будущее время. В силу законодательства о защите прав потребителей с ответчика необходимо взыскать компенсацию морального вреда, а также штраф.
В судебное заседание истец не явился, извещен надлежаще, просит рассмотреть дело в его отсутствие, представитель истца на иске настаивал.
Ответчик в суд не явился, извещен надлежаще, суд предпринял все возможные меры к извещению как по адресу, указанному в выписке из ЕГРЮЛ (...., ул. .... так и по адресу фактического места нахождения ответчика по не опровергнутым данным истца (...., ул. ....), в последнее судебное заседание ответчик извещался телеграммами.
Выслушав участвующих в деле лиц, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности по своему внутреннему убеждению, как того требует статья 67 ГПК РФ, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении иска.
Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ООО «АлтайРегионСтрой» заключен договор подряда, по условиям которого ответчик обязан в срок до ДД.ММ.ГГГГ осуществить строительство жилого дома по адресу ...., а истец – оплатить работы.
До окончания срока действия договора в порядке статьи 450 ГК РФ стороны достигли соглашения о расторжении договора, в пункте 2 которого предусмотрено, что ООО «АлтайРегионСтрой» обязано выполнить работы на сумму <данные изъяты> коп., оплаченных заказчиком по указанному договору подряда.
Таким образом, судом установлено наличие основанной на соглашении сторон обязанности ответчика выполнить работы на сумму, которая передана истом подрядчику.
Исходя из претензии, направленной ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика, работы не выполнены, представитель истца также подтвердил, что на указанную сумму работы не выполнялись, денежные средства истицу не возвращены.
В силу статьи 15 ГК РФ у истца возникли убытки в виде переданных по договору денежных средств в размере 122 816 руб. 66 коп., поскольку обязательства подрядчика ответчиком в этой части не исполнены, данные убытки подлежат взысканию.
В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей до ДД.ММ.ГГГГ, за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
С ДД.ММ.ГГГГ статья 395 ГК РФ действует в новой редакции, с этого момента ставка процентов за пользование чужими денежными средствами определяется по средней ставке банковского процента по вкладам физических лиц по .....
Суд не может согласиться с доводами истца о расчете процентов по ставке рефинансирования, а также с моментом начала неправомерного удержания денежных средств.
В соглашении о расторжении договора срок выполнения работ не определен, в связи с чем суд, анализируя положения договора подряда, принимая во внимание требования разумности (статья 314 ГК РФ), приходит к выводу о возможности применения нормы пункта 6.1 расторгнутого договора подряда, согласно которой работы должны были быть выполнены до ДД.ММ.ГГГГ.
Таким образом, просрочка исполнения обязательств имеет место в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, расчет процентов за пользование чужими денежными средствами выглядит следующим образом.
За ДД.ММ.ГГГГ с учетом средней ставки банкового процента по вкладам физических лиц по Сибирскому федеральному округу и изменений внесенных в ст. 395 ГК РФ указанным законом вступившего в законную силу с ДД.ММ.ГГГГ, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты в размере 33 руб. 74 коп. (122 816 руб. 55 коп. x 9,89% : 360 дней x 1 день);
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты в размере 931,35 рублей(122 816 руб. 55 коп. x 9,75% : 360 дней x 28 дней);
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты в размере 942,62 рублей (122 816 руб. 55 коп. x 9,24% : 360 дней x 30 дней);
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты в размере 953,94 рублей (122 816 руб. 55 коп. x 9,02% : 360 дней x 31 день);
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты в размере 859,71 рублей (122 816 руб. 55 коп. x 9% : 360 дней x 28 дней);
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты в размере 979,80 рублей (122 816 руб. 55 коп. x 7,18% : 360 дней x 40 дней);
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты в размере 639,46 рублей (122 816 руб. 55 коп. x 7,81% : 360 дней x 24 дней);
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты в размере 644,78 рублей (122 816 руб. 55 коп. x 9% : 360 дней x 21 дней).
Таким образом, общий размер процентов за указанный период составляет 5 985 руб. 40 коп.
В то же время правовых оснований для взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами как санкции за нарушение обязательства на будущее время у суда не имеется.
На основании статьи 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» с ответчика следует взыскать компенсацию морального вреда в связи с нарушением имущественных прав истца (строительство дома осуществлялось в личных целях) в размере 7 000 рублей, суд полагает, что такой размер компенсации соответствует требованиям разумности.
Также на основании статьи 13 указанного Закона РФ суд взыскивает с ответчика штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке, учитывая направление до подачи иска претензии в адрес ответчика, в размере 67 900 руб. 97 коп.
На основании статьи 103 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика в доход местного бюджета расходы по уплате госпошлины в размере 4 054 руб. 58 коп.
Руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить частично.
Взыскать с ООО «АлтайРегионСтрой» в пользу ФИО1 убытки в размере <данные изъяты> коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере <данные изъяты> коп., компенсацию морального вреда – <данные изъяты> рублей, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке – <данные изъяты>
В остальной части иска отказать.
Взыскать с ООО «АлтайРегионСтрой» в доход бюджета муниципального образования городской округ – .... госпошлину в размере <данные изъяты>.
Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г. Барнаула в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.
Председательствующий И.В. Шипунов