Решение от 21.12.2021 по делу № 2-2011/2021 от 27.10.2021

Дело №2-2011/2021

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

21 декабря 2021 г.

Заднепровский районный суд г. Смоленска

в лице председательствующего                     судьи Хрисанфова И.В.

при секретаре             Ивановой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Путинцевой Екатерины Владимировны к ООО «Пайцарик», о расторжении договора, взыскании уплаченной по договору суммы, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда,

установил:

Истица обратилась в суд с иском к ООО «Пайцарик», в котором просит: расторгнуть договор №44, заключённый с ответчиком 02.07.2021; взыскать с ответчика в возврат уплаченных по договору подряда средств 198380 рублей, неустойку за нарушение срока оказания услуги в размере 368986 рублей 80 копеек, компенсацию морального вреда в сумме 100000 рублей, штраф в размере 50% за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, судебные расходы: по оплате услуг представителя - 17000 рублей, за составление претензии - 2000 рублей, искового заявления - 3000 рублей, почтовые расходы в сумме 99 рублей.

В обоснование своих требований истица сослалась на то, что 02.07.2021 между ней (заказчиком) и ООО «Пайцарик» (далее по тексту - подрядчик, исполнитель) был заключен договор №44, по условиям которого подрядчик обязался своими силами, инструментами, механизмами и материалами, с соблюдением строительных норм и правил, качественно осуществить строительные работы по монтажу сооружения на земельном участке заказчика в соответствии с проектом, проектно-сметной и другой технической документацией и сдать заказчику законченную работу, а заказчик обязался принять и произвести окончательный расчёт после сдачи объекта. Сумма договора составила 283000 рублей. До начала работы заказчик обязался уплатить 70% от указанной суммы, что составляет 198380 рублей. Оставшаяся часть в сумме 84620 рублей должна была быть уплачена после окончания строительства. Сооружение должно было быть возведено до 25.08.2021. 02.07.2021 истица внесла аванс в полном объёме. До настоящего времени строительство не начато. Согласно п.6.8 договора, в случае задержки срока окончания работ с исполнителя взимается штраф 0,05% от суммы невыполненных этапов за каждые сутки задержки строительства. 14.09.2021 истица направила ответчику претензию с требованием об уплате неустойки за нарушение установленных сроков выполнения работы. Это требование удовлетворено не было. На дату обращения в суд (26.10.2021) сумма неустойки за нарушение сроков выполнения работы (62 дня) составила 368986 рублей 80 копеек. Истица длительное время испытывала дискомфортное состояние, ввиду того, что не могла воспользоваться результатом работы, на оплату которой её семья вынуждена была взять кредит в размере 392218 рублей 47 копеек. Ответчик причинённый ущерб добровольно не возмещает, что причиняет семье истицы моральный вред, который она оценивает в 100000 рублей. За неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя с исполнителя подлежит взысканию штраф в размере 50% от присужденной суммы (л.д.2-5).

Истица Путинцева Е.В. в судебное заседание не явилась, ходатайствовала о рассмотрении дела в её отсутствие (л.д.55).

Представитель истицы - Терзи Н.П. требования и доводы в их обоснование, изложенные в исковом заявлении, поддержала.

ООО «Пайцарик» надлежаще извещавшееся о времени и месте судебного заседания, не обеспечило явку в судебное заседание своего представителя.

Заслушав пояснения представителя истицы, исследовав письменные доказательства, суд находит иск подлежащим удовлетворению.

В соответствии с п.1 ст.702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить её.

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику (п.1 ст.703 ГК РФ).

Согласно ст.740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила о правах заказчика по договору бытового подряда.

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным ГК РФ, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними (п.3 ст.730 ГК РФ).

В соответствии с ст.27 Закона РФ «О защите прав потребителей» (далее - Закон), исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный договором о выполнении работ.

В силу ст.28 Закона, если исполнитель нарушил срок окончания работы, потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (п.1). При этом исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере трех процентов цены выполнения работы до предъявления требования о расторжении договора. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы не определена договором о выполнении работы (п.5 ст.28 Закона).

В случае отказа потребителя от договора его требование о возврате уплаченной за работу денежной суммы подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня его предъявления (п.1 ст.31 Закона).

В силу п.1 ст.450.1 ГК РФ предоставленное ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае, когда до расторжения одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60) (п.4 ст.453 ГК РФ).

В силу ст.1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное имущество (неосновательное обогащение). Это правило, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Как видно из выписки из ЕГРЮЛ (л.д.22-29), ООО «Пайцарик» является действующим юридическим лицом и занимается производством строительно-монтажных работ.

Путинцевой Е.В. на праве собственности принадлежит земельный участок № площадью 945±11 кв.м. в <адрес> (л.д.42-47,61-63).

02.07.2021 между ООО «Пайцарик» (исполнителем) и Путинцевой Е.В. (заказчиком) заключён договор №44 на выполнение подрядных работ по строительству сооружения в соответствии с проектом (п.3.1.) Согласно договору монтаж сооружения производится на земельном участке, предоставленном заказчиком, и находящемся по адресу: <адрес> (п.2.2.). Цена договора составляет 283000 рублей (п.4.1.). Оплата работы производится поэтапно: предоплата в размере 70%, что составляет 198380 рублей, и окончательный расчёт в размере 30% после сдачи объекта (п.4.3.). Исполнитель обязался в период с 05.08.2021 по 25.08.2021 выполнить работу своими силами, инструментами, механизмами, материалами, с соблюдением строительных норм и правил, качественно, в соответствии с проектно-сметной и другой технической документацией и сдать заказчику законченную работу (п.5.1.1, 7.2). В случае расторжения договора по вине исполнителя последний обязался вернуть заказчику разницу между внесёнными оплатами этапов и реально выполненными работами (п.6.7). В случае нарушения срока окончания работ с исполнителя взимается штраф 0,05% от суммы невыполненных этапов за каждые сутки задержки строительства (л.д.15-18).

В день заключения договора Путинцева Е.В. внесла предоплату в сумме 198380 рублей, что подтверждается накладной, выданной ответчиком (л.д.20).

В установленный срок объект построен не был, что подтверждается перепиской, которая велась между сторонами в мессенджере и в социальной сети (л.д.64-92, 93-102).

14.09.2021 Путинцева Е.В. обратилась в ООО «Пайцарик» с претензией, в которой заявила о расторжении договора, предложила исполнителю выплатить ей неустойку за нарушение установленных сроков выполнения работы в сумме 119028 рублей, вернуть уплаченные ею 198380 рублей, возместить расходы по составлению претензии - 2000 рублей, дать письменный ответ в случае невозможности исполнения вышеуказанных требований (л.д.34-35).

Претензия оставлена без ответа и в добровольном порядке не исполнена.

В то же время, из переписки сторон в мессенджере «WhatsApp» (л.д. 93-102) видно, что ответчик претензию получил.

Принимая во внимание изложенное, следует признать, что договор строительного подряда, заключенный 02.07.2021 между ООО «Пайцарик» (исполнителем) и Путинцевой Е.В., расторгнут и дополнительного судебного постановления об этом не требуется.

Учитывая то, что договор расторгнут, подлежит удовлетворению требование истицы о взыскании с ответчика уплаченных за работу денежных средств.

Поскольку ответчик не исполнил обязательство по строительству сооружения, за период со дня, когда его возведение должно было быть окончено (25.08.2021), до дня, когда было заявлено об отказе от договора (14.09.2021) следует взыскать неустойку.

Стоимость работ договором не предусмотрена. Общая цена заказа составляет 283000 рублей. Следовательно, сумма неустойки составит 169800 рублей (283000х3%х20=169800).

В соответствии с ст.15 Закона, моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

В силу п.3 ст.401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Доказательств отсутствия вины в причинении морального вреда ответчиком не представлено.

При решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя (п.45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17).

Принимая во внимание длительность нарушения прав Путинцевой Е.В., характер перенесенных ею нравственных страданий, а также необоснованное бездействие ответчика, руководствуясь принципом разумности и справедливости, суд определяет размер компенсации морального вреда в 20000 рублей.

В силу п.6 ст.13 Закона, при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

ООО «Пайцарик» добровольно не исполнило требование Путинцевой Е.В. о возврате денежных средств и уплате неустойки.

Следовательно, имеется основание для взыскания с ответчика штрафа.

Сумма штрафа составляет 194090 рублей ((198380 + 169800 + 20000) х 50% = 194090).

Согласно ст.ст.98,100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, расходы по оплате услуг представителя возмещаются в разумных пределах.

Истица понесла расходы по оплате оказанной ей юридической помощи, уплатив за составление претензии 2000 рублей (л.д.10), за составления искового заявления - 3000 рублей (л.д.11). Кроме того, ею понесены почтовые расходы в сумме 99 рублей в связи с отправлением корреспонденции ответчику (л.д.6-8).

Указанные расходы связаны с рассмотрением дела, были необходимы для реализации права на обращение в суд и подлежат возмещению в полном объёме.

В то же время Путинцевой Е.В. понесены расходы по оплате услуг представителя в сумме 17000 рублей (л.д.48). С учётом характера спора, количества проведённых по делу судебных заседаний, а также руководствуясь принципом разумности, суд определяет к взысканию с ответчика в возмещение расходов по оплате услуг представителя 8000 рублей.

В тех случаях, когда истец освобожден от несения судебных расходов, они взыскиваются с ответчика, не освобожденного от их уплаты, пропорционально удовлетворенной части исковых требований (ст.103 ГПК РФ).

На основании п./п.1 п.1 ст.333.19 НК РФ и, исходя из удовлетворенных требований имущественного характера - 368180 рублей (198380 + 169800= 368180), сумма госпошлины составляет 6881 рубль 80 копеек (5200 + 1%х168180= 6881,80).

По требованию неимущественного характера (о компенсации морального вреда) сумма госпошлины составляет 300 рублей (пп.3 п.1 ст.333.19 НК РФ).

Таким образом, с ответчика в доход бюджета следует взыскать всего 7181 рубль 80 копеек (6881,80+ 300 = 8313,80).

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ 198380 ░░░░░░, ░░░░░░░░░ - 169800 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ - 20000 ░░░░░░, ░░░░░ - 194090 ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ 13099 ░░░░░░, ░ ░░░░░ 595369 (░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░) ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░» ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ 7181 (░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░) ░░░░░ 80 (░░░░░░░░░░░) ░░░░░░.

░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░: