Решение от 22.04.2022 по делу № 2-493/2022 от 04.02.2022

Дело № 2-493/2022 (УИД 27RS0002-01-2022-000256-04)

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

22 апреля 2022 года г.Хабаровск

Кировский районный суд города Хабаровска в составе: председательствующего судьи Т.В. Брязгуновой, при секретаре Супонькиной А.Г., с участием истца Соловьева С.А., представителя истца по доверенности Дёмина С.В., представителя ответчика по доверенности Гросул Д.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Соловьева Сергея Александровича к АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" о понуждении к совершению действий, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебной неустойки,

установил:

Соловьев С.А. обратился в Кировский районный суд г.Хабаровска с иском к АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" о понуждении к совершению действий, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебной неустойки. В обоснование иска указал, что 29.04.2021г. между истцом (заказчик) и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток (исполнитель) был заключен договор № № (регистрационная дата 22.04.2021г.) о подключении (технологиче­ском присоединении) объекта капитального строительства к сетям газораспределения (договор о подключение). В соответствии договором исполнитель принимает на себя обязатель­ства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального стро­ительства «Индивидуальный жилой дом» к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, с учетом макси­мальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования 5 м^/час. (п.1). Заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка: местоположение установ­лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый ад­рес ориентира: <адрес>, г.Хабаровск, <адрес>, кадастро­вый номер земельного участка №, в соответствии с условиями дого­вора, а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению) (п.1). Обязательства по оплате по договору были исполнены истцом надлежащим образом в соответствии с п.10 договора. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоеди­нению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 8 меся­цев со дня заключения договора (п.3). В соответствии с п.5 договора исполнитель обязан направить заявителю в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленных в договоре, информацию о расположении точки подключения (технологического присоединения). До настоящего дня ответчик не исполнил вышеуказанную обязанность, претен­зию, связанную с указанным нарушением и содержащую требование о предоставлении информации о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению), оставил без удовлетворения. Претензия была вручена ответчику 06.12.2021г. Ссылаясь на ст.2 ФЗ «О газоснабжении в РФ», п.72 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ (утв. постановлением Правительства РФ от ДАТА N 1547) подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газ (распределения осуществляется на основании договора о подключении (п.5), указал, что ответчик в нарушение абз.3 п.5 договора не направил истцу информацию о расположении точки подключения (технологического присоединения). Ответчик не направил истцу информацию о расположении точки подключения (технологического присоединения), не состоялась проверка выполнения технических условий, следовательно, не был составлен акт о готовности. Ссылаясь на ст.309, 310, 12 ГК РФ указал, что для восстановления нарушенных прав истца на ответчика должны быть возло­жены обязанности: В течение 5 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу, напра­вить Соловьеву С.А. информацию о расположении точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства - инди­видуального жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номе­ром №; В течение 30 дней после направления Соловьеву С.А. информа­ции о расположении точки подключения (технологического присоединения) проверить выполнение Соловьевым С.А. технических условий и составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объ­екта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по форме согласно Приложению № к договору № ТП-ХБ22/68/2021 (регистрационная дата 22.04.2021г.) от 29.04.2021г.; В течение пяти дней после подписания акта о готовности сетей газораспределения и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключе­нию (технологическому присоединению) по форме согласно Приложению № к дого­вору № ТП-ХБ22/68/2021 (регистрационная дата 22.04.2021г.) от 29.04.2021г. осуще­ствить действия по подключению (технологическому присоединению) объекта капи­тального строительства индивидуального жилого дома, расположенного на земель­ном участке с кадастровым номером №; Направить в адрес Соловьева С.А. в течение 3 рабочих дней со дня осуществления действий по подключению (технологическому присоединению) подписанный со своей стороны акт о подключении (технологическом присоединении) по форме согласно Приложению № к договору № ТП-ХБ22/68/2021 (регистрационная дата 22.04.2021г.) от 29.04.2021г. Также указал, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоеди­нению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 8 мес. со дня заключения договора (п.3). Указанный срок истек 29.12.2021г. Следовательно, период, равный двум третьим срока, истек 08.10.2021г. Таким образом, период просрочки составляет 116 дней (с 09.10.2021г. по 01.02.2022г.). Ссылаясь на п.20 договора также указал, что на дату заключения договора ключевая ставка ЦБ РФ составляла 5 % (инф.сообщение Банка РФ от 23.04.2021г.). Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства составляет 27 774, 92 руб. (п.10). Таким образом, неустойка за нарушение исполнения ответчиком обязательств по договору составляет 2 255,31 руб. (5 % / 1000 х 14 х 116). Ссылаясь на ст.539, 548 ГК РФ, ст.2 ФЗ "О газоснабжении в РФ", Закон РФ "О защите прав потребителей" указал, что в заявке на заключение договора был указан характер потребления газа - для отопления жилого дома. В силу изложенного полагал, что к отношениям с ответчиком применяется Закон Р"О защите прав потребителей" на основании которого ответчик обязан компенсировать истцу причиненный моральный вред, который он оценивает в 100 000 руб., а также в его пользу подлежит взысканию штраф в размере 50 % от присужденных сумм за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя. Ссылаясь на ст.308.3 ГК РФ полагал, что судебная неустойка в размере 1 000 руб. за каждый день неисполнения ответчиком решения суда будет отвечать вышеуказанным принципам. На основании вышеизложенного просил: Возложить на АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» обязанность в течение 5 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу направить Соловьеву С.А. информацию о расположении точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства - индивидуального дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №; Возложить на АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» обязанность в течение 30 дней после направления Соловьеву С.А. информации о расположении точки подключения (технологического присоединения) проверить выполнение Соловьевым С.А. технических условий и составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоедине­нию) по форме согласие Приложению № к договору № ТП-ХБ22/68/2021 (регистра­ционная дата 22.04.2021г.) от 29.04.2021г.; Возложить на АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» обязанность в течение 5 дней после подписания акта о готовности сетей газораспределения и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по форме согласно Приложению № к договору № ТП-ХБ22/68/2021 (регистрационная дата 22.04.2021г.) от 29.04.2021г. осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома, расположенного на земель­ном участке с кадастровым номером №; Возложить на АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» обязанность направить в адрес Соловьева С.А. в течение 3 рабочих дней со дня осуществления действий по подключению (технологическому присоеди­нению) подписанный со своей стороны акт о подключении (технологическом присо­единении) по форме согласно Приложению № к договору № ТП-ХБ22/68/2021 (реги­страционная дата 22.04.2021г.) от 29.04 2021г.; Взыскать с АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в пользу Соловьева С.А. неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору № ТП-ХБ22/68/2021 (регистрационная дата 22.04.2021г.) от 29.04.2021г. в размере 2 255,31 руб., компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., штраф в размере 50 % от присуждённых сумм за отказ в добровольном порядке удовлетворить требование по­требителя, денежную сумму в размере 1 000 руб. за каждый день неисполнения АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" решения суда.

Не согласившись с иском истца ответчик АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" представило возражения на иск, где указало, что между истцом и ответчиком заключен договор от ДАТА № ТП-ХБ22/68/2021 о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства «Индивидуальный жилой дом» (далее - объект), расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира г.Хабаровск, <адрес>, кадастровый номер земельного участка №, к сети газораспределения (далее - договор), согласно которому исполнитель принимает на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта к сети газораспределения Общества, а заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта к подключению, а также по оплате услуг по подключению. В соответствии с п.3 договора срок выполнения мероприятий по подключению объекта и пуску газа составляет 8 месяцев со дня заключения настоящего договора, то есть до 29.12.2021г. В период заключения договора порядок осуществления подключения (технологического присоединения) устанавливался постановлением Правительства РФ от ДАТА № «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ» (далее - Правила №). В настоящий момент порядок осуществления подключения (технологического присоединения) установлен постановлением Правительства РФ от ДАТА № «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ» (далее - Правила №). 1. Срок подключения (технологического присоединения) не является нарушенным. Согласно п.97 Правил № (п.71 Правил №) мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя: разработку исполнителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении; разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении; выполнение заявителем и исполнителем технических условий; мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий; осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении). Таким образом, фактическому присоединению и пуску газа в газоиспользующее оборудование заявителя (что является окончанием процесса подключения (технологического присоединения)) предшествует, в числе прочего, выполнение заявителем технических условий. Кроме того, согласно п.7 договора заявитель обязуется обеспечить создание сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке от точки подключения до газоиспользующего оборудования; уведомить исполнителя о выполнении технических условий после выполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями; обеспечить исполнителю доступ к объекту для осуществления проверки, подписать Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) (далее - Акт о готовности сетей). При этом, в соответствии с п.5 договора, исполнитель обязан осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором дня подключения, но не ранее подписания Акта о готовности сетей. По состоянию на сегодняшний день в адрес Общества уведомление от заявителя о выполнении технических условий не поступало. Акт о готовности сетей сторонами не подписывался, доступ к объекту с целью проведения проверки выполнения технических условий заявителем не обеспечивался. Кроме того, согласно п.10.5 Технических условий № СД (далее - ТУ), являющихся неотъемлемой частью договора, перед вводом объекта в эксплуатацию заявителю необходимо: заключить договор со специализированной организацией на техническое обслуживание газопровода, газового оборудования; заключить договор на поставку газа. Указанные документы, в соответствии с постановлением Правительства РФ от ДАТА № «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», Правил поставки газа, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДАТА №, являются документами-основаниями пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя. Кроме того, согласно Правилам № установлена обязанность заявителя по заключению описанных договоров (пп.«е» п.74). По состоянию на настоящий момент, у Общества отсутствует информация о заключении заявителем перечисленных выше договоров, что также свидетельствует о невыполнении истцом принятых на себя обязательств, необходимых для осуществления подключения по договору. Таким образом, требования истца о возложении на Общество обязанности осуществить действия по подключению объекта и направить в адрес заявителя акт о подключении не подлежат удовлетворению в виду невыполнения самим истцом требуемых для того действий. В то время как согласно ч.3 ст.328 ГК РФ ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне. Согласно абз.2 п.6 договора, исполнитель вправе перенести срок подключения (технологического присоединения) объекта к сети газораспределения без изменения сроков внесения платы за технологическое присоединение на срок, необходимый для проведения проверки исполнителем готовности сети заявителя, если заявитель не предоставил исполнителю возможность осуществить проверку готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа. Несмотря на ссылку истца на ст.310 ГК РФ о недопустимости одностороннего изменения условий договора, указанная норма допускает подобное в случаях, когда это предусмотрено другими законами или иными правовыми актами. Законность права исполнителя перенести срок подключения (абз.2 п.6 договора) подтверждена постановлением Правительства РФ от ДАТА № «Об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» (далее - Постановление №), действующим на дату заключения договора, согласно которому данное право включено законодателем в типовую форму договора о подключении (технологическом присоединении), обязательную для применения. Учитывая, что заявителем не выполнены технические условия, у Общества отсутствуют правовые основания осуществления фактического присоединения, заканчивающегося пуском газа в газоиспользующее оборудование заявителя. Кроме того, на основании абз.2 п.6 договора срок подключения не может считаться наступившим до осуществления проверки готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа, предусмотренной договором. Таким образом, выполнению обязательств по подключению со стороны Общества предшествует выполнение заявителем технических условий, направление в адрес Общества уведомления о выполнении указанных технических условий, проверка выполнения Обществом технических условий, составление акта о готовности сетей. Акт о готовности сетей сторонами не подписывался, что свидетельствует о невыполнении истцом принятых на себя обязательств, технические условия заявителем не выполнены. Также указали, что информация о расположении точки подключения известна заявителю. Согласно абз.2 п.5 договора указано, что исполнитель обязан направить заявителю информацию о расположении точки подключения (технологического присоединения) в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации, но не позднее дня окончания срока, равного 2/3 срока осуществления мероприятий по подключению, установленных в договоре. Необходимо пояснить, что в связи с требованиями пп.«в» п.3 Правил № в редакции, действующей на дату заключения договора, заключение договора о подключении осуществлялось с использованием типовой формы, установленной Постановлением №. Типовая форма договора о подключении являлась универсальной для всех категорий заявителей, в связи с чем содержала широкий перечень обязанностей сторон, применяемых в зависимости от технических характеристик подключения (категории заявителя). Истец, согласно техническим характеристикам подключения принадлежащего ему объекта, является заявителем первой категории (п.2 Правил №), то есть срок подключения его объекта определен на основании пп.«а» п.85 Правил №, а размер платы за подключение рассчитан с применением льготного порядка определения платы, в соответствии с п.26.22 постановления Правительства РФ от ДАТА №. Абзац 2 п.5 договора является реализацией п.86 Правил №, согласно которому в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению, установленных в договоре о подключении, исполнитель направляет информацию о расположении точки подключения заявителю, за исключением случаев, указанных в пп.«д» п.75 настоящих Правил. В то же время, согласно пп.«д» п. 5 Правил № в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении, указанию подлежит информация о точке подключения (для заявителей первой категории, а также в случае отсутствия необходимости строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя). В договоре информация о точке подключения указана в п.7 Технических условий № СД (Приложение № к договору). Таким образом, в соответствии с п.75, 86 Правил № в рассматриваемом случае у ответчика отсутствовала обязанность по направлению в адрес заявителя информации о точке подключения в установленные сроки. Обоснованность данной точки зрения подтверждается императивным характером нормы, изложенной в п.75 Правил №. Ссылаясь на ст.421 ГК РФ указали, что исходя из необоснованности требования истца о возложении на ответчика обязанности по направлению в его адрес информации о расположении точки подключения объекта, считали также не подлежащими удовлетворению производные требования о взыскании с ответчика неустойки на основании п.20 договора за ненаправление информации о расположении точки в установленный срок. Наличие препятствующих обстоятельств, не зависящих от воли ответчика. Заявителем до наступления зимнего периода не были завершены работы по выполнению технических условий № СД, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении. По состоянию на 29.12.2021г. сторонами не подписан акт о готовности сетей, составляемый при условии уведомления и обеспечения заявителем доступа исполнителя к объекту в срок не позднее, чем за 14 дней до дня подключения. Ссылаясь на ст.328 ГК РФ указали, что осуществление подключения в установленный в п.3 договора срок не представлялось возможным ввиду действий (бездействия) со стороны самого заявителя, так как в соответствии с абз.2 п.5 договора исполнитель обязан осуществить действия по подключению не позднее установленного договором дня подключения, но не ранее подписания акта о готовности сетей. При этом необходимо отметить, что выполнение строительно-монтажных работ в условиях наступления отрицательных температур фактически невозможно, учитывая, что строительство распределительного газопровода к объекту выполняется из полиэтиленовых труб. Так, согласно требованиям п.6.48 СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов», сварочные работы могут производиться при температуре окружающего воздуха от минус 15°С до плюс 45°С, ввиду чего строительно-монтажные работы по возведению газопровода до границы земельного участка истца ответчиком не могли быть произведены в зимний период. Кроме того, следует учесть, что ответчик не мог завершить строительно-монтажные работы до выполнения истцом технических условий, так как согласно требованиям п.6.1.4 ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация», контрольная опрессовка присоединяемого газопровода должна проводиться избыточным давлением воздуха, равным 0,1 МПа в течение 1 ч. с использованием манометра с классом точности не ниже 0,6. Падение давления в газопроводе по окончании опрессовки не допускается. Избыточное давление воздуха в газопроводе должно сохраняться до начала работ по его врезке в действующий распределительный газопровод. При выполнении работ по врезке более чем через 6 мес. после оформления акта приемки газопровода должно проводиться его повторное испытание на герметичность согласно СП 62.13330.2011. Таким образом, при производстве повторной опрессовки газопровода, происходит необоснованное увеличение затрат на подключение, что приведет к прямым убыткам Общества. Тот факт, что исполнитель не смог осуществить подключение объекта капитального строительства заявителя и пуск газа до окончания срока, указанного в п.3 договора, явился следствием описанных выше действий (бездействия) заявителя, что подтверждает отсутствие вины исполнителя в нарушении срока подключения. Считали, что истцом завышен размер компенсации морального вреда. Для удовлетворения требования о компенсации морального вреда истцу необходимо доказать наличие одновременно следующих фактов: причинение гражданину физических или нравственных страданий (примерный перечень подобных страданий раскрыт в п.2 Постановления №); связь между действиями причинителя вреда и теми страданиями, которые испытал потерпевший; вину причинителя вреда. Истцом не обоснован требуемый размер компенсации морального вреда, не принята во внимание правоприменительная практика и не учтены требования разумности и справедливости при предъявлении требования о компенсации, истец использует норму права в целях извлечения для себя прибыли. Также считали, что не подлежат удовлетворению производные требования в виде применения мер ответственности, согласно Закону о защите прав потребителей, таких как неустойки, компенсации морального вреда, штрафа.

В ходе судебного разбирательства по делу истцом представлены возражения относительно доводов представителя АО «Газпром газорас­пределение Дальний Восток», изложенных в возражениях на исковое заявление, где указал, что обязанности сторонами договора исполняются в следующей последовательности: исполнитель направляет заявителю информацию о расположении точки подклю­чения (технологического присоединения); заявитель обеспечивает создание сети газопотребления на принадлежащем за­явителю земельном участке от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования; заявитель обеспечивает выполнение технических условий; заявитель обеспечивает исполнителю доступ к объектам капитального строи­тельства для проверки выполнения технических условий и готовности сетей га­зопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуске газа; исполнитель проверяет выполнение заявителем технических условий; исполнитель составляет акт о готовности сетей; исполнитель осуществляет действия по подключению (технологическому при­соединению); исполнитель направляет в адрес заявителя акт о подключении. Из изложенного следует, что до тех пор, пока исполнитель не направит заяви­телю информацию о расположении точки подключения (технологического присоеди­нения), заявитель не может выполнить технические условия, в том числе заключить договор на техническое обслуживание газопровода, газового оборудования, договора на поставку газа (п.10.5 технических условий), уведомить исполнителя о выполнении технических условий, следовательно, не может быть подписан акт о готовности сетей. Ответчик не исполнил свою обязанность по договору - не направил истцу ин­формацию о расположении точки подключения (технологического присоединения), в связи с чем истец не мог исполнить встречные обязанности по выполнению техниче­ских условий, обеспечению доступа к объектам капитального строительства для про­верки выполнения технических условий и готовности сетей газопотребления и газоис­пользующего оборудования к подключению и пуску газа. Вследствие просрочки ответчика по исполнению обязательства по направ­лению заявителю информации о расположении точки подключения (технологи­ческого присоединения) ответчиком до настоящего дня не исполнены обязатель­ства по выполнению мероприятий по подключению (технологическому присоеди­нению) объекта капитального строительства и пуску газа в установленный дого­вором срок, составляющий 8 месяцев со дня заключения договора (п.3 договора), срок подключения (технологического присоединения) является нарушенным со стороны ответчика.

Довод о том, что заявителю была известна информация о расположении точки подключения со ссылкой на подп.«д» п.75 Правил и п.7 технических условий № и поэтому у ответчика отсутствовала обязанность по направлению в адрес заявителя указанной информации, является несостоятельным по следующим причинам. По мнению представителя ответчика в п.7 технических условий содер­жится информация о точке подключения Однако в п.7 содержится информация о газопроводе в точке подключения, а не информация о точке подключения. Во исполнение подп.«д» п.75 Правил, предписывающих указать в до­говоре другие условия подключения, включая точку подключения (в том числе для заявителей первой категории), был составлен п.10 технических условий, который так и называется: «Другие условия подключения, включая точку подключения». В соответствии с п.10.1 технических условий точку подключения необ­ходимо согласовать с ответчиком, что полностью соответствует п.5 договора, обязывающему исполнителя направить заявителю информацию о расположении точки подключения (технологического присоединения). По мнению представителя ответчика, императивный характер нормы, изложен­ной в п.75 Правил, исключает обязанность по направлению в адрес заявителя ин­формации о точке подключения в установленные сроки. Однако, как указано выше, данное императивное требование указанной нормы ответчиком не выполнено - сведения о точке подключения в технических условиях от­сутствуют. Именно в связи с отсутствием информации о точке подключения в адрес ответ­чика была направлена претензия 03.12.2021г. в которой со ссылкой на п.5 договора сообщалось, что информация о расположения точки подключения должна была быть направлена заявителю не позднее октября 2021г., однако до настоящего времени данная информация в адрес заявителя исполнителем не направлена, в связи с чем обя­зательства исполнителя по договору не исполнены. Является также несостоятельным и довод о наличии препятствующих обстоя­тельств, не зависящих от воли ответчика. Как было указано выше, направление информации о точке подключения зави­село от ответчика, следовательно, выполнение технических условий также зависело от ответчика. Что касается довода о низких температурах, то неисполнение ответчиком своих обязательств до появления таких температур зависело от воли ответчика, по­скольку именно он своевременно не направил информацию о точке подключения, чем создал препятствие для дальнейшего исполнения договора до установления низких температур. Таким образом, доводы представителя ответчика, изложенные в возраже­ниях на исковое заявление, несостоятельны и не подрывают обоснованности за­явленных требований. На основании вышеизложенного просил исковые требования удовлетворить в полном объёме.

Определением суда от 11.04.2022г. по данному гражданскому делу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено ООО "Синтез".

Истец и его представитель по доверенности Демин С.В. в судебном заседании заявленный иск поддержали по изложенным в нем основаниям, просили удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика по доверенности Гросул Д.И. в судебном заседании возражала против иска, в обоснование ссылаясь на письменные возражения, просил в удовлетворении иска отказать.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора ООО "Синтез" в судебное заседание не явился, о дате и времени судебного заседания был извещен надлежащим образом, о причинах своей неявки суду не сообщили, согласно телефонограммы просили о рассмотрении дела в их отсутствие, что суд находит возможным в соответствии со ст.167 ГПК РФ

Выслушав пояснения участвующих в деле лиц, изучив материалы гражданского дела, судом установлено следующее.

В соответствии с п.1 ст.539 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (по­требителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать при­нятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними (п.3 ст.539 ГК РФ).

В соответствии с п.2 ст.548 ГК РФ к отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, правила о договоре энергоснабжения (ст.ст.539-547) применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.

Договор энергоснабжения является публичным договором (ст.426 ГК РФ).

Договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения является публичным договором (п.9 Правил подключения).

В соответствии со ст.2 Федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации" потребитель газа - лицо, приобретающее газ для собственных бытовых нужд.

Как следует из материалов дела и установлено судом, Соловьев А.А. является собственником земельного участка 3, на котором расположен жилой <адрес> (2021 г.постройки) по адресу: <адрес>, г.Хабаровск, <адрес>, кадастровый №, что подтверждается выписками из ЕГРН от ДАТА № КУВИ-999/2022-099850, № КУВИ-001/2022-13600943.

19.02.2021г. Соловьев С.А. обратился к ген.директору АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" с заявкой о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, на индивидуальный жилой дом, находящийся в его собственности, кадастровый №, для отопления, с часовым расходом газа 5 м³/час.

29.04.2021г. между АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" (исполнитель) и Соловьевым С.А. (заказчик) был заключен Договор № ТП-ХБ22/68/2021 (регистрационная дата ДАТА) о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения, по условиям которого, исполнитель принимает на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства "Индивидуальный жилой дом" к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования 5м³/час. Заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, г.Хабаровск, <адрес>, кадастровый номер земельного участка №, в соответствии с условиями настоящего договора, а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению) (п.1).

Согласно п.2 договора, подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно Приложению №, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

Как следует из п.3, 4 договора, срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 8 месяцев со дня заключения настоящего договора. Под точкой подключения (технологического присоединения) в настоящем договоре понимается место соединения сети газораспределения исполнителя с сетью газопотребления объекта капитального строительства.

В силу п.5 договора, Исполнитель обязан: - разработать проектную документацию на создание (реконструкцию) сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя (проект газоснабжения) и получить на нее положительное заключение экспертизы (при необходимости создания сети газораспределения) в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- направить заявителю в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации, но не позднее для окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленных в договоре, информацию о расположении точки подключения (технологического присоединения);

- осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки (точек) подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока предусмотренного пунктом 3 настоящего договора;

- проверить выполнение заявителем технических условий при условии обеспечения заявителем доступа исполнителя к объекту капитального строительства в срок не позднее чем за 14 дней до дня подключения к сетям газораспределения и составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по форме согласно Приложению №, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора;

- осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного настоящим договором дня подключения (технологического присоединения), но не ранее подписания акта о готовности сетей;

направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства не позднее 10 дней со дня получения запроса заявителя в письменной форме;

- согласовать в письменной форме с собственником земельного участка строительство сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц;

- направить в адрес заявителя в течение 3 рабочих дней со дня осуществления действий по подключению (технологическому присоединению) подписанный со своей стороны акт о подключении (технологическом присоединении) по форме согласно Приложению №, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора;

- не позднее 20 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в пункте 3 настоящего договора, уведомить заявителя об окончании срока действия договора.

Согласно п.6 договора, Исполнитель вправе: - участвовать в приемке скрытых работ при строительстве заявителем газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения в рамках осуществления мониторинга выполнения заявителем технических условий о присоединении в случаях, предусмотренных настоящим договором;

- перенести срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя к сети газораспределения без изменения сроков внесения платы за технологическое присоединение на срок, необходимый для проведения проверки исполнителем готовности сети заявителя, если заявитель не предоставил исполнителю возможность осуществить проверку готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа.

Как следует из п.7 договора, Заявитель обязан: - осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка;

- разработать на основании технических условий проектную документацию (в случае, предусмотренном законодательством РФ) о создании сети газопотребления от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования (информацию о точках подключения направляет исполнитель);

- обеспечить создание сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования;

- уведомить исполнителя о выполнении технических условий после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями;

- обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства для проверки выполнения технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа в согласованные с исполнителем сроки;

- внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, которые установлены настоящим договором;

- подписать акт о готовности сетей в день его составления исполнителем.

В силу п.8 договора, Заявитель вправе: - получать информацию о ходе выполнения исполнителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства не позднее 10 дней со дня получения исполнителем запроса заявителя в письменной форме.

Согласно п.10 договора, размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства определяется: - при подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования (с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 куб.метров в час (для прочих заявителей), и с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа), при котором расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), не более 200 м. и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-ввод (без устройства пусков редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется), кроме случаев, когда размер платы устанавливается по индивидуальному проекту, в соответствии с Постановлением Комитета по ценам и тарифам <адрес> от ДАТА № и составляет 27 774 руб. 92 коп., в том числе НДС по ставке в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах 20 % 4 629 руб. 15 коп.

В соответствии с п.11 договора, датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на подключение (технологическое присоединение) считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет организации исполнителя.

Согласно Технических условий № СД на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (Приложение № к договору о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения № ТП-ХБ22/68/2021): 1) выданных АО Газпром газораспределение Дальний Восток, 2) Заявитель: Соловьев А.С.; 3) Объект капитального строительства: "Индивидуальный жилой дом"; 4) Местонахождение объекта капитального строительства: местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, г.Хабаровск, <адрес>, кадастровый №; 5) Максимальная нагрузка (часовой расход газа): 5м³/час.; 6) Информация о газопроводе в точке подключения: Проектируемый выход из земли стального газопровода Ду 25мм. низкого давления на границе участка с кадастровым номером №, в составе сети газораспределения: "Газоснабжение группы жилых домов на 13 км. <адрес>, г.Хабаровск. Первая очередь строительства. Первый пусковой комплекс. Газопровод низкого давления". 8) Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 240 дней с даты заключения договора.

Как следует из платежного поручения № от 29.04.2021г. на сумму 13 887,46 руб. и чека по операции Сбербанк онлайн от 15.10.2021г. на сумму 9 721,22 руб. Соловьевым С.А. в пользу АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" произведена оплата по договору № ТП-ХБ22/68/2021 от 29.04.2021г. всего на сумму 23 608,68 руб.

Между тем, в судебном заседании на основании пояснений сторон достоверно установлено, что подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, г.Хабаровск, <адрес>, кадастровый № к сети газораспределения во исполнение Договора № ТП-ХБ22/68/2021 от 29.04.2021г. исполнителем АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» не произведено до настоящего времени. Доказательств обратного стороной ответчика суду не представлено.

Пунктом 20 договора предусмотрена ответственность сторон, где указано, что в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка РФ, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы по настоящему договору за каждый день просрочки.

В соответствии со ст.2 ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» по­требитель газа - лицо, приобретающее газ для собственных бытовых нужд, а также соб­ственных производственных или иных хозяйственных нужд. Газораспределительная организация - специализированная организация, которая владеет на праве собственно­сти или ином законном основании газораспределительной сетью и осуществляет регу­лируемый вид деятельности по оказанию услуг по транспортировке газа по газораспре­делительным сетям и по технологическому присоединению газоиспользующего обору­дования к газораспределительным сетям, обеспечивает подачу газа его потребителям, а также эксплуатацию и развитие газораспределительной системы.

В соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от ДАТА N 1547) подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газ (распределения осуществляется на основании договора о подключении (п.5).

В соответствии с подп.«в» п.72 вышеуказанных правил исполнитель обязан осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологиче­ского присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности).

Судом установлено, что ответчик в нарушение абзаца 3 пункта 5 договора не направил истцу информацию о расположении точки подключения (технологического присоединения).

Условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3, 422 ГК РФ).

При толковании условий договора в силу абзаца первого статьи 431 ГК РФ судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела.

Условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду.

Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (абзац первый статьи 431 ГК РФ). Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора (системное толкование).

Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств.

При таких, указанных выше обстоятельствах, судом не принимаются доводы стороны ответчика относительно типовой формы заключенного с истцом договора, наличии сведений о точке подключения в технических условиях № СД, и, как следствие, отсутствие у АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» обязанности перед истцом о направлении Соловьеву С.А. информации о расположении точки подключения (технологического присоединения).

В соответствии со ст.309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст.310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. В случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства может быть предостав­лено договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельно­сти, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления договором такого права другой стороне.

Одним из способов защиты гражданских прав является присуждение к исполнению обязанности в натуре (ст.12 ГК РФ).

В соответствии с п.5 договора № ТП-ХБ22/68/2021 от 29.04.2021г. исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоедине­нию), установленных в договоре, информацию о расположении точки подключения (технологического присоединения).

В связи с чем, суд приходит к выводу, что для восстановления нарушенного права истца на ответчика должна быть возло­жена обязанность, в течение 5 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу, напра­вить Соловьеву С.А. информацию о расположении точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства - инди­видуального жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номе­ром №

Как следует из п.3 договора, срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоеди­нению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 8 меся­цев со дня заключения договора.

Указанный срок истек 29.12.2021г. Следовательно, период, равный 2/3 срока, истек 08.10.2021г. Таким образом, период просрочки составляет 116 дней (с 09.10.2021г. по 01.02.2022г.).

В соответствии с п.20 договора в случае нарушения одной из сторон сро­ков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока обязательств уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы по настоящему договору за каждый день просрочки. На дату заключения договора ключевая ставка ЦБ РФ составляла 5 % (инф.сообщение Банка РФ от 23.04.2021г.). Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства составляет 27 774, 92 руб. (п.10). Таким образом, неустойка за нарушение исполнения ответчиком обязательств по договору составляет 2 255,31 руб. (5 % / 1000 х 14 х 116).

В судебном заседании стороной ответчика не отрицался факт нарушения сроков, установленных договором. Доказательств заключения между сторонами дополнительных соглашений, изменяющих установленные сроки, сторонами спора суду не предоставлено.

Таким образом, с АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" в пользу Соловьева С.А. подлежит взысканию неустойка в размере 2 255 руб. 31 коп., начисленная за период с 09.10.2021г. по 01.02.2022г. (116 дней).

В соответствии со ст.151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства.

В силу положений ст.15 Закона «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Поскольку моральный вред определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки, а должен основываться на характере и объеме причиненных потребителю нравственных и физических страданий в каждом конкретном случае, суд при определении размера компенсации морального вреда, подлежащего взысканию с ответчиков в пользу истца учитывает установление вины АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" в нарушении прав потребителя на надлежащее осуществление услуги по подключению объекта, доводы истца, указавшего на переживания, связанные с нарушением прав, в связи с чем считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей.

Согласно ч.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

На указанных основаниях с ответчика АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 1627,65 руб. (2 255,31 + 1 000 руб. / 2).

В остальной части иска, суд считает необходимым отказать. При этом судом принимается во внимание, что заявленные требования о понуждении ответчика в течение 30 дней после направления Соловьеву С.А. информации о расположении точки подключения проверить выполнение Соловьевым С.А. технических условий и составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по форме согласно Приложению № к договору № ТП-ХБ22/68/2021 от 29.04.2021г., а также требования о возложении на АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» обязанность в течение 5 дней после подписания акта о готовности сетей газораспределения и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по форме согласно Приложению № к договору № ТП-ХБ22/68/2021 (регистрационная дата 22.04.2021г.) от 29.04.2021г. осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома, расположенного на земель­ном участке с кадастровым номером №; возложении на АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» обязанности направить в адрес Соловьева С.А. в течение 3 рабочих дней со дня осуществления действий по подключению (технологическому присоеди­нению) подписанный со своей стороны акт о подключении (технологическом присо­единении) по форме согласно Приложению № к договору № ТП-ХБ22/68/2021 (реги­страционная дата 22.04.2021г.) от 29.04 2021г. не могут быть удовлетворены, поскольку в судебном заседании на основании пояснений сторон установлено, что при анализе топографического плана Объекта выявлено, что при врезке в газопровод, указанный в технических условиях, трасса проектируемого газопровода должна пересечь две гравийных дороги: проезд к жилому дому № по <адрес>, а также газопровод, проложенный к жилому дому № по <адрес>. 25.11.2021г. сотрудником проектно-сметного управления был осуществлен выезд на объект с целью определения трассы газопровода в результате которого было выявлено, что на территории имеется построенный внутридомовой газопровод (подземный) с установкой цокольного ввода диаметром 32 мм. В связи с тем, что информация о наличии внутридворового газопровода не была предоставлено в проектно-сметное управление, в настоящее время выполнение проектно-сметных работ приостановлено ввиду необходимости принятия решения об изменении точки подключения и технических условий. Кроме того, по условиям Договора № ТП-ХБ22/68/2021 (регистрационная дата 22.04.2021г.) от 29.04.2021г.заявитель обязан обеспечить создание сети газопровода на принадлежащем заявителю земельном участке от точки (точек) подключения до газоиспользующего оборудования и представить исполнителю документ о согласовании собственником земельного участка строительства объектов сетей инженерно-технического обеспечения для подключения объекта капитального строительства заявителя, расположенного на земельном участке, находящемся в собственности третьих лиц; уведомить исполнителя о выполнении технических условий после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями; обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства для проверки выполнения технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа в согласованные с исполнителем сроки. В судебном заседании установлено не выполнение данных условий заявителем, что исключает возможность понуждения исполнителя к совершению определенных действий, напрямую связанных с исполнением заявителем своих обязанностей по договору. Доводы истца о действиях ООО «Синтез», фактически исполнивших его (истца) обязанности по договору, судом не принимаются, поскольку заключенным между истцом и ответчиком договором не предусмотрено право заявителя по передаче своих обязанностей третьим лицам.

Руководствуясь ст.ст.194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ "░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░" ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, - ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░ "░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░" ░ ░░░░░░░ 5 ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░) ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ №.

░░░░░░░░ ░ ░░ "░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░" ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 2 255 ░░░. 31 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ 1 000 ░░░░░░, ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1 627 ░░░. 65 ░░░.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ <░░░░░>░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ 29.04.2022 ░░░░.

░░░░░ (░░░░░░░)

░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░ ░░░░░, ░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ № 2-493/2022 ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.<░░░░░>