Решение по делу № 2-4684/2022 от 21.09.2022

Дело № 2-4684/2022

76RS0014-01-2022-003825-46

Изготовлено 29.12.2022

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

город Ярославль 20 декабря 2022 года

Кировский районный суд города Ярославля в составе:

председательствующего судьи Воробьевой В.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Майоровой О.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Петровой Натальи Владимировны к АО «Газпром газораспределение Ярославль» о возложении обязанности,

установил:

Петрова Н.В. обратилась в суд с иском к АО «Газпром газораспределение Ярославль» о возложении обязанности по договору № от 8 февраля 2022 года о выполнении работ по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения на объекте – индивидуальный жилой дом, расположенный по <адрес>, в срок до 31 декабря 2022 года; о взыскании неустойки за период с 1 июля по 9 сентября 2022 года в размере 129 046,69 руб., компенсации морального вреда – 30 000 руб., штрафа.

В обоснование требований указано, что между сторонами заключен договор № от 8 февраля 2022 года о выполнении работ по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения на объекте – индивидуальный жилой дом, расположенный по <адрес>. Стоимость работ составила 129 046,69 руб. Согласно условиям договора истец внесла оплату в размере 64 523,84 руб. по договору работы должны были быть выполнены в срок до 30 июня 2022 года. Однако до настоящего времени работы не выполнены. В адрес ответчика 7, 19, 20 июля 2022 года были направлены претензии о нарушении обязательств по договору.

Представитель истца по доверенности Новиков С.В. поддержал исковое заявление по доводам, изложенным в нем. Полагал возможным установить срок исполнения обязанности по договору № от 8 февраля 2022 года о выполнении работ по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения на объекте до 31 марта 2023 года. Неустойку просил взыскать за 71 день с учетом Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей". Расценивал заключенный договор как возмездный.

Представитель ответчика по доверенности Скачков С.М., впоследствии представитель по доверенности Гресь Д.С. возражали против удовлетворения иска, поддержали возражения на иск. Доводы ответчика сводились к тому, что договор № от 8 февраля 2022 года является смешанным, публичным. Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках догазификации определяется программой газификации. Постановлением Правительства ЯО от 15.02.2022 N 81-п утверждена региональная программа "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области" на 2022 - 2031 годы, утвержден Пообъектный план-график догазификации по Ярославской области. Согласно п. 264 Плана-графика срок мероприятий по догазификации объекта по <адрес>, установлен на декабрь 2022 года. Данный срок носит императивный характер. Петровой Н.В. направлено дополнительное соглашение об изменения условий договора. Петрова Н.В. отказалась от его заключения. Нарушений со стороны ответчика нарушений нет. В части размера неустойки ответчик указывал на невозможность применения Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей". Ссылался на Постановление Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". Представители ответчика не смогли ответить относительно возможности исполнить договор в срок до 31 декабря 2022 года, а также дать разъяснения применительно содержания п. 3 договора, а именно порядка определения срока исполнения обязательств по договору.

Третье лицо ООО «Газпром газификация» представило отзыв на иск, в которой фактически поддержало позицию ответчика. Просило рассмотреть дело без участия своего представителя.

Заслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований Петровой Н.В.

Договор № от 8 февраля 2022 года является смешанным, публичным и возмездным. К отношениям, складывающимся в рамках его исполнения, применяется Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" с учетом Постановления Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". Суд при этом учитывает следующее.

Из материалов дела следует, что между Петровой Н.В. (заявитель), АО «Газпром газораспределение Ярославль» (исполнитель), ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) заключили 8 февраля 2022 года трехсторонний договор № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации в случае выполнения мероприятий в границах земельного участка заявителя.

В силу п.1-3 договора по договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации (далее - договор о подключении) исполнитель обязуется осуществить подключение -(технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, несвязанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в
рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического липа, проложены
газораспределительные сети

Индивидуальный жилой дом: <адрес>

к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента (далее – сеть газораспределения) с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации") (далее - Правила), расположенного 152265<адрес>, кадастровый номер земельного участка №, а единый оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по форме согласно (далее - технические условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения (далее мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа: 30 июня 2022 года.

В силу положений п. 3 и п. 4 договора АО «Газпром газораспределение Ярославль» (исполнитель) обязан надлежащим образом исполнить свои обязательства по договору в срок до 30 июня 2022 года.

Также Петрова Н.В. обязалась внести плату за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в границах ее земельного участка, а именно внести оплату в размере 129 046,69 руб. Первый платеж в размере 50% от суммы предварительного сметного расчета величины платы, составляет 64 523,84 руб., вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания договора о подключении; второй платеж в размере 64 523,84 руб. вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении) – п.п. 11-13 договора.

Согласно техническим условиям срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения 30 июня 2022 года, протяженность газопровода 236 м.

В срок до 30 июня 2022 года ответчик обязательства по договору не исполнил.

Петрова Н.В. в свою очередь произвела оплату 65 000 рублей 14 марта 2022 года на основании счета на оплату № от 10 марта 2022 года на сумму 129 047,68 руб. с учетом п. 13 договора. Договор Петровой Н.В. подписан 11 марта 2022 года.

Петрова Н.В. в связи с невыполнением условий договора в срок до 30 июня 2022 года 7, 19 и 20 июля 2022 года подавала претензии АО «Газпром газораспределение Ярославль» и ООО «Газпром газификация». Претензии оставлены без ответа.

Лишь 10 августа 2022 года ей направлено подписанное со стороны АО «Газпром газораспределение Ярославль», ООО «Газпром газификация» соглашение к договору № от 8 февраля 2022 года о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации в случае выполнения мероприятий в границах земельного участка заявителя. Дополнительное соглашение от 8 августа 2022 года касалось изменения срока исполнения обязательств, установленного в п.3 договора, его предлагалось увеличить до 31 декабря 2022 года. Петрова Н.В. отказалась от подписания дополнительного соглашения.

На момент рассмотрения настоящего дела в суде ответчик свои обязательства в рамках договора № от 8 февраля 2022 года о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации в случае выполнения мероприятий в границах земельного участка заявителя не исполнил. Доказательства обратного суду не представлено.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п. 1 и п. 4 ст. 426 ГК РФ публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации, а также уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.).

При этом в силу ч. 1 и 2 ст. 27 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

В п. 2 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения закреплено, что "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа;

"подключение (технологическое присоединение)" - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, осуществления предпринимательской (профессиональной) деятельности.

Согласно п. 5, 6, 9 Правил подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Договор о подключении заключается между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации или региональным оператором газификации.

По договору о подключении:

исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - технические условия);

заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению);

единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечивает подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, определенных настоящими Правилами. Договор о подключении заключается в письменной форме в 3 экземплярах (по одному для каждой из сторон).

Согласно п. 37 Правил, в случае если планируется включение в состав программы газификации мероприятий по обеспечению технической возможности в следующих периодах, лицо, направившее заявку о подключении, информируется о планируемых сроках осуществления указанных мероприятий.

В п. 52 Правил закреплены существенные условия договора о подключения, к которым, помимо прочего, относятся:

а) перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению), выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий. В случае если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, в перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) включаются только мероприятия по строительству, выполняемые внутри границ земельного участка заявителя, мониторингу исполнителем выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, предусмотренного абзацем первым пункта 12 настоящих Правил) и фактическому присоединению;

б) срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению);

и) обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил).

В п. 53 установлены предельные сроки осуществления мероприятий в рамках подключения (технологического присоединения), так в абз. 5 данного пункта закреплено, что для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяются в соответствии с разделом VII настоящих Правил.

Согласно п. 121 Правил Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

Договор № от 8 февраля 2022 года подписан потребителем Петровой В.Н. 11 марта 2022 года, с этой даты считается заключенным.

Проект указанного договора подписан АО «Газпром газораспределение Ярославль» и направлен истцу до принятия Постановления Правительства ЯО от 15.02.2022 N 81-п "О региональной программе "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области" на 2022 - 2031 годы".

В данном постановлении утвержден Пообъектный план-график догазификации по Ярославской области, согласно которого срок мероприятий по догазификации объекта по <адрес>, установлен на декабрь 2022 года.

Ранее действовало Постановление Правительства ЯО от 31.03.2017 N 252-п "О региональной программе "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области" на 2017 - 2021 годы". Пообъектный план-график догазификации приведен в приложении 15 к Программе, которое не приводится ни в указанном Постановлении, ни в Постановлении Правительства ЯО от 31.12.2021 N 1025-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 31.03.2017 N 252-п", в открытом доступе отсутствует.

Согласно представленному ответчиком Пообъектному плану-графику догазификации, утвержденному 27 декабря 2021 года и.о. Губернатора Ярославской области, срок догазификации объекта по <адрес>, был установлен на июнь 2022 года.

В данном случае в договоре № от 8 февраля 2022 года срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа четко определен – 30 июня 2022 года, который соответствует содержанию технических условий, Пообъектному плану-графику догазификации, утвержденному 27 декабря 2021 года. При этом проверить Пообъектный план-график догазификации, представленный стороной ответчика в судебное заседание, на соответствие Пообъектному плану-графику догазификации, действующему на 8 февраля 2022 года, не представляется возможным ввиду его отсутствия в открытом доступе. Порядок определения срока исполнения договора, как и его изменения, в договоре № от 8 февраля 2022 года не прописан. Также материалы дела не содержат данных о том, что при заключении указанного договора: до Петровой Н.В. был доведен Пообъектный план-график догазификации, утвержденный 27 декабря 2021 года, который отсутствует в открытом доступе; она была своевременно проинформирована о возможности внесения изменений в Пообъектный план-график догазификации, как следствие о возможности изменения срока исполнения договора со стороны исполнителя.

Учитывая изложенное выше, суд полагает подлежащим удовлетворению требование истца об обязании АО «Газпром газораспределение Ярославль» исполнить обязательства перед Петровой Н.В. по договору № от 8 февраля 2022 года о выполнении работ по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения на объекте – индивидуальный жилой дом, расположенный по <адрес> АО «Газпром газораспределение Ярославль» обязано было исполнить обязательства перед Петровой Н.В. по договору № от 8 февраля 2022 года в срок до 30 июня 2022 года. Обязанность подписать дополнительное соглашение у нее отсутствует.

Возражения ответчика суд не принимает в силу изложенного выше. Наличие правил, обязательных для сторон при заключении и исполнении публичных договоров, не препятствует сторонам согласовывать конкретный срок исполнения договора, в частности срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами. В п. п. 53, 121, 122 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения содержаться предельные сроки осуществления мероприятий в рамках подключения (технологического присоединения), превышение которых недопустимо. При этом минимальные сроки не установлены.

Кроме того, суд учитывает, что ответчик 10 августа 2022 года направил Петровой Н.В. предложение заключить дополнительное соглашение от 8 августа 2022 года, т.е. после истечения срока, установленного для исполнения договора № от 8 февраля 2022 года.

Учитывая пояснения представителя истца, положения ст. 204, ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, суд полагает возможным возложить на ответчика обязанность исполнить не позднее 31 марта 2023 года обязательства перед Петровой Н.В. по договору № от 8 февраля 2022 года.

Исковые требования о взыскании неустойки за период с 1 июля по 9 сентября 2022 года в размере 129 046,69 руб. подлежат частичному удовлетворению.

Пункт 5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" не применим для определения размера неустойки при нарушении срока исполнения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации в случае выполнения мероприятий в границах земельного участка заявителя, к которому применяются специальные нормы, предусмотренные Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

В данном случае применим п. «и» п. 52 Правил, принимая во внимание смешанную природу договора № от 8 февраля 2022 года. Согласно данному пункту сторона договора при нарушении ею сроков исполнения обязательств обязана уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки.

Согласно Информационного сообщения Банка России от 28.02.2022 "Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых" по состоянию на 11 марта 2022 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 20% годовых.

Размер неустойки за период с 1 июля по 9 сентября 2022 года составит 10 912, 19 руб. Данная сумма подлежит взысканию с ответчика.

Пунктом 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» предусмотрено, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Вина ответчика в нарушении прав потребителя, выразившаяся в несвоевременном выполнении работ по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения на объекте, и причинение тем самым морального вреда судом установлены. Истец испытывала стресс из-за сложившейся ситуации. Переживание истцом нравственных страданий очевидно, и в каком-то дополнительном материальном подтверждении не нуждается.

При определении размера компенсации морального вреда суд, исходя из требований ст.ст.151, 1101 ГК РФ, учитывает степень нравственных страданий, особенности истца, период нарушения ее прав и последствия этого.

Учитывая фактические обстоятельства дела, суд считает, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда в соответствии со ст. 151, 1100 ГК РФ в сумме 5 000 руб.

На основании п. 46 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в сумме 7 956,10 руб.

В силу ст.103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в бюджет муниципального образования г.Ярославля в сумме 1 354,73 руб.

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

р е ш и л :

Обязать АО «Газпром газораспределение Ярославль» (ИНН №) исполнить не позднее 31 марта 2023 года обязательства перед Петровой Натальей Владимировной (СНИЛС №) по договору № от 8 февраля 2022 года о выполнении работ по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения на объекте – индивидуальный жилой дом, расположенный по <адрес>.

Взыскать в пользу Петровой Натальи Владимировны с АО «Газпром газораспределение Ярославль» неустойку в размере 10 912 рублей 19 копеек, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф – 7 956 рублей 10 копеек.

Взыскать с АО «Газпром газораспределение Ярославль» в доход бюджета города Ярославля государственную пошлину в размере 1 354 рубля 73 копейки.

Решение может быть обжаловано в Ярославский областной суд в течение месяца с момента изготовления мотивированного решения с подачей апелляционной жалобы через Кировский районный суд г.Ярославля.

Судья В.В. Воробьева