Решение по делу № 2-1215/2015 от 29.04.2015

Номер

Номер

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 июня 2015 года г. Искитим

Искитимский районный суд Новосибирской области в составе:

Председательствующего судьи Табола П.Т.

При секретаре Таловской И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Агашкова ТД к ООО «Организация» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

Истица обратилась в суд с иском о взыскании с ответчика неустойки в размере ............. рублей, мотивируя исковые требования тем, что Дата между нею (Агашкова ТД) и ответчиком был заключен договор подряда на строительно-монтажные работы Номер, по которому подрядчик принял на себя обязательства по установке оборудования на объекте строительства жилого дома по адресу: <Адрес>, стоимость работ и материалов по настоящему договору составила ................ рублей, она обязалась оплату работ выполнять в соответствии с графиком, представленным в приложении Номер договора Номер, согласно акту Номер сдачи- приемки выполненных работ по сборке первого этажа были выполнены Дата, что соответствует графику поэтапного строительства, Дата между нею (заказчиком) и ответчиком ( подрядчиком) было заключено дополнительное соглашение, в котором стороны договорились перенести сроки работ с Дата по Датагодла в следующем порядке: сборку второго этажа домокомплекта, стен, перегородок, дополнительных элементов подрядчик обязался выполнить не позднее 7 рабочих дней с момента оплаты за сборку второго этажа, сумма платежа определена .......... рублей, устройство стропильной части крыши с работами по настилу металочерепицы и зашивки фронтонов ответчик обязался произвести не позднее 7 рабочих дней с момента оплаты за монтаж крыши, сумма платежа определена ...... рублей, Дата Заказчиком была произведена оплата за работы по сборке второго этажа в сумме ........... рублей, согласно дополнительному соглашению работы должны были быть закончены Дата, Дата заказчиком произведена оплата за устройство крыши в сумме ............. рублей, соответственно работы должны были быть закончены в срок до Дата, согласно акта Номер сдачи - приемки выполненных работ указанные работы фактически были выполнены Дата, но акт датирован от Дата, Дата истцом была направлена претензия к подрядчику об уплате неустойки, однако на претензию ответа не последовало, требования обязательства не исполнены, просрочка выполнения работ по сборке 2 этажа за период с Дата по Дата составила 28 дней, неустойка составляет .... рублей (................ стоимость работ за сборку второго этажа х 3% за каждый день просрочки х 28 дней просрочки), просрочка выполнения работ по установлению кровли составила за период Дата по Дата составила 18 дней, неустойка составляет ............ рублей (............ стоимость работ по установлению кровли хЗ% за каждый день просрочки х 18 дней просрочки), общий размер неустойки оставляет ............ рублей.

В судебное заседание истица не явилась, будучи надлежаще извещенной о месте и времени рассмотрения дела.

В судебное заседание представитель истца Пяткоа ОН исковые требования поддержала, выразила согласие не возражает против рассмотрения дела в порядке заочного производства.

Представитель ответчика ООО «Организация Панелей» в судебное заседание не явился. О времени и месте рассмотрения дела был надлежаще извещен по месту государственной регистрации его как юридического лица в соответствии с ч. 1 ст. 113 Гражданского процессуального кодекса РФ - заказным письмом с уведомлением о вручении. Однако судебные извещения, направленные ответчику, были возвращены в адрес суда с отметкой почтовой связи "Истек срок хранения" и «Отсутствие адресата по указанному адресу». В силу положений статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, гарантирующих равенство всех перед судом, при возвращении почтовым отделением связи судебных повесток и извещений с отметкой "за истечением срока хранения", неявка лица в суд по указанным основаниям признается его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в разбирательстве, а потому не является преградой для рассмотрения дела.

Согласно сведений с сайта ФНС России по состоянию на Дата ответчик зарегистрирован по адресу: <Адрес> а. По указанному адресу ответчику направлены были повестки.

При таком положении в силу ч. 1 ст. 118 Гражданского процессуального кодекса РФ, судебное извещение в адрес ответчика считается доставленным и суд считает ответчика надлежащим образом уведомленным о месте и времени рассмотрения дела.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства, поскольку ответчик, надлежаще извещенный о времени и месте судебного заседания в суд не явился, не сообщил об уважительных причинах неявки.

Изучив письменные материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона…

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом…

В силу п.1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В судебном заседании установлено, что Дата между Агашкова ТД и ООО «Завод Организация Организация» в лице директора Доброскокова В.В., и был заключен договор подряда на строительно-монтажные работы Номер, по которому подрядчик принял на себя обязательства по установке оборудования на объекте строительства жилого дома по адресу: <Адрес>, стоимость работ и материалов по настоящему .......... рублей. Оплата работ выполняется Заказчиком в соответствии с графиком, представленным в Приложении Номер договора Номер

Согласно Акту Номер сдачи- приемки выполненных работ по сборке первого этажа были выполнены Дата, что соответствует графику поэтапного строительства.

Дата между Заказчиком и Подрядчиком было заключено дополнительное соглашение, в котором стороны договорились перенести сроки работ с Дата по Датагодла в следующем порядке: сборку второго этажа домокомплекта, стен, перегородок, дополнительных элементов подрядчик обязался выполнить не позднее 7 рабочих дней с момента оплаты за сборку второго этажа, сумма платежа определена ...................... рублей, устройство стропильной части крыши с работами по настилу металочерепицы и зашивки фронтонов ответчик обязался произвести не позднее 7 рабочих дней с момента оплаты за монтаж крыши, сумма платежа определена ...................... рублей. Копии договора Номер и дополнительного соглашения к договору подтверждают указанные обстоятельства.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Дата Заказчиком была произведена оплата за работы по сборке второго этажа в сумме .......................... рублей, что подтверждается копией представленной истцом квитанции.

Согласно дополнительному соглашению работы ответчиком должны были быть закончены Дата.

Дата Заказчиком произведена оплата за устройство крыши в сумме .......................... рублей, что подтверждается копией представленной истцом квитанции.

Соответственно работы ответчиком должны были быть закончены в срок до Дата.

Согласно Акта Номер сдачи - приемки выполненных работ указанные работы фактически были выполнены Дата. Факт выполнения Дата ответчиком работ по акту Номер от Дата сдачи-приемки выполненных работ подтверждается представленной истцом копией акта, в котором Агашкова ТД приняла работы Дата и подтвердила это своей подписью в акте с указанием даты « Дата года». Ответчик данный факт не оспорил и возражений по дате сдачи (выполнения) работ Дата по акту Номер не представил.

Ответчик не надлежаще исполнил обязательства по договору Номер от Дата и дополнительного соглашения к нему от Дата и допустил просрочку в выполнении работ по сборке 2 этажа с Дата по Дата, те есть 28 дней, в выполнении работ по установлению кровли – с Дата по Дата, то есть 18 дней.

В соответствии со ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок;

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени) (часть 5).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было ( часть 5).

Требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.

Ответчик нарушил сроки выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренные договором Номер от Дата и дополнительным соглашением к нему от Дата, тем самым как исполнитель услуги по договору допустил просрочку в оказании оплаченной услуги.

В соответствии со ст. ст. 28, 31 Федерального закона РФ « О защите прав потребителей» за нарушение срока оказания услуги по договору с ответчика в пользу истицы подлежит взысканию неустойка: за просрочку выполнения работ по сборке 2 этажа за период с Дата по Дата в сумме ..... рублей из расчета:............... рублей ( стоимость работ за сборку второго этажа) Х 3% (за каждый день просрочки) Х 28 дней просрочки., за просрочку выполнения работ по установлению кровли за период с Дата по Дата ............... рублей из расчета: ....................... рублей ( стоимость работ по установлению кровли) Х З% (за каждый день просрочки) Х 18 дней просрочки. Общий размер неустойки подлежащее взысканию с ответчика оставляет ................ рублей.

Ответчиком не представлено доказательств отсутствия его вины в ненадлежащем исполнении обязательств. Истец ( Заказчик) надлежаще исполнила свои обязательства по оплате по исполнение договора и дополнительного соглашения к нему.. Изменение срока выполнения работ по договору не согласовывались с истцом, не отражали её желание.

Учитывая, что размер взыскиваемой неустойки у суда сомнений не вызывает, ответчиком не оспорен, в пользу истца с ответчика необходимо взыскать неустойку за просрочку выполнения работ по договору подряда в размере ............... рублей.

Истец заказным письмом направила ответчику Дата претензию с предложением об уплате ответчиком ей неустойки в сумме ...................... рублей в срок 10 календарных дней с момента получения претензии, разъяснила возможность взыскания судом по её обращению в суд штрафа. Указанная претензия направлена истцом ответчику по адресу, указанному в договоре Номер и в соответствии с регистрацией места нахождения ответчика как юридического лица. Об изменении своего адреса ответчик истца не уведомлял и доказательств суду ответчик не представил в подтверждение надлежащего уведомления истицы об изменении своего места нахождения.

Ответчик уклонился от получения указанной претензии. Конверт с претензией возвращен истице Дата со ссылкой «Отсутствие адресата по указанному адресу». В результате ответчик оставил претензию истца без удовлетворения.

Поскольку судом удовлетворены требования потребителя (истца) в связи с нарушением её прав, установленных Законом РФ «О защите прав потребителей», которые не были удовлетворены в добровольном порядке исполнителем (ответчиком), суд приходит к выводу, что с ответчика в пользу потребителя (истца) подлежит взысканию штраф в соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона РФ « О защите прав потребителей» независимо от того, заявлялось ли такое требование суду. При этом суд учитывает разъяснения Пленума Верховного Суда РФ от Дата N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» и определяет ко взысканию с ответчика в пользу истца штраф в сумме ..... рублей.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию в бюджет государственная пошлина пропорционально удовлетворенным исковым требованиям, то есть в сумме ...... рублей 90 копеек.

Руководствуясь Федеральным законом « О защите прав потребителей», ст. 708 ГК РФ, ст.ст. 56, 103, 194-198, 233-235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Организация» в пользу Агашкова ТД неустойку по договору подряда Номер от Дата в сумме ...... рублей, штраф за неисполнение требования потребителя в сумме ....................... рублей, а всего .......) рублей, и в доход бюджета государственную пошлину в сумме ........ рублей 90 копеек.

Ответчик вправе подать в Искитимский районный суд заявление об отмене заочного решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии заочного решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий Табола Т.П.