Решение от 08.12.2023 по делу № 2-1886/2023 от 18.08.2023

Дело № 2-1886/2023 УИД: 29RS0024-01-2023-001873-64

08 декабря 2023 г.                  город Архангельск

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Соломбальский районный суд города Архангельска в составе

председательствующего судьи Одоевой И.В.,

при секретаре Лёда И.А.,

с участием представителя истца Бугаева Д.В.,

представителя ответчика Березиной Е.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2» к ФИО1 о взыскании денежных средств в связи с исполнением договора о подключении к системе теплоснабжения,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» к ФИО1 о взыскании убытков.

В обоснование заявленных требований указано, что между истцом и ответчиком был заключен договор № от 20.06.2017 о подключении к системе теплоснабжения объекта «Индивидуальный жилой дом», расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №. Письмом от 29.01.2019 истец сообщил ответчику о проведении работ по проектированию тепловой сети и о заключении договора подряда на проведение строительно-монтажных работ. 30.03.2019 стороны подписали дополнительное соглашение № 1 к договору о подключении. Срок действия технических условий продлен до 01.09.2020. Дата подключения изменена – не позднее 01.09.2020. истец свои обязательства по договор исполнил, сообщил ответчику об обеспечении технической возможности запуска теплоносителя для подключения системы теплоснабжения подключаемого объекта. Письмами истец сообщал ответчику о готовности к подключению и просил сообщить информацию о намерениях исполнения обязательств по договору о подключении. Ответ от истца не поступил, Истец с учетом уточненных требований просит взыскать с ответчика убытки, связанные с исполнением договора от 20.06.2017 в размере 1 814 547,33 руб., расходы по оплате государственной пошлины, почтовые расходы в размере 151,2 руб.

Все лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о дате, времени и месте судебного заседания.

Представитель истца в судебном заседании на удовлетворении иска с учетом уточнения настаивал.

Представитель ответчика против удовлетворения иска возражала.

По определению суда дело рассмотрено при данной явке.

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

До 18.07.2018 действовало Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Утвержденные данным постановлением Правила подключения к системам теплоснабжения (далее – Правила № 307) определяли порядок подключения теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам теплоснабжения.

Подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системам теплоснабжения (далее - договор о подключении) (п. 3 Правил № 307).

По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение, а заявитель обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.

Подключение объекта осуществляется в порядке, который включает следующие этапы:

выбор заявителем теплоснабжающей организации или теплосетевой организации (исполнителя);

заключение договора о подключении, в том числе подача заявителем заявки на подключение к системе теплоснабжения и выдача условий подключения, являющихся неотъемлемой частью указанного договора;

исполнение сторонами условий договора о подключении;

подключение объекта к системе теплоснабжения и подписание сторонами акта о подключении объекта к системе теплоснабжения, содержащего информацию о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей и разграничении эксплуатационной ответственности сторон (п.5 Правил № 307).

Нормативный срок подключения не может превышать для теплопотребляющих установок 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в инвестиционной программе исполнителя, а также в инвестиционных программах организаций, владеющих на праве собственности или ином законном основании смежными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, с которыми заключены договоры о подключении, в связи с обеспечением технической возможности подключения, но при этом срок подключения не должен превышать 3 лет.

Подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей и источников тепловой энергии осуществляется в сроки, определенные в соответствии со схемой теплоснабжения (п.31 Правил № 307).

При исполнении договора о подключении исполнитель обязан: осуществить не позднее установленной договором о подключении даты подключения (но не ранее подписания акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя) действия по подключению к сети инженерно-технического обеспечения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта (если эта обязанность в соответствии с договором о подключении возложена на исполнителя) (п.35 Правил № 307).

После Правил № 307 принято Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 N 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

С 01.03.2022 действует постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Судом установлено и из материалов дела следует, что между истцом и ответчиком был заключен договор № от 20.06.2017 о подключении к системе теплоснабжения объекта «Индивидуальный жилой дом», расположенный по адресу6 <адрес>.

В соответствии с п.1.1 данного договора настоящий договор регулирует имущественные и иные отношения, возникающие между сторонами при осуществлении работ по подключению к системе теплоснабжения исполнителя (далее –СТ) новых тепловых энергетических установок (далее – теплоустановка) и (или) увеличению разрешенной к использованию тепловой мощности существующих теплоустановок на объекте заявителя с общей тепловой нагрузкой 0,014448 Гкал/час. При этом стороны обязуются выполнить необходимые для подключения условия, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим договором. Строительство (реконструкция) подключаемого объекта производится заявителем на земельном участке, принадлежащем заявителю на праве собственности.

В силу п. 1.4 договора дата подключения объекта: не позднее 18 месяцев с даты заключения настоящего договора.

Согласно п. 8.1 договора настоящий договор вступает в силу с даты его заключения, определяемой в соответствии с действующим законодательством РФ, и действует до исполнения сторонами обязательств по договору. Истечение срока действия договора является основанием для прекращения обязательств сторон в соответствии с п.1 ст. 407 ГК РФ.

При этом если срок действия условий подключения истек, и по истечении 30 дней после истечения срока действия условий подключения исполнителем не получено письменное обращение заявителя о продлении срока действия условий подключения, либо сторонами не будет согласовано продление срока действия условий подключения в срок и в порядке, установленные п.39 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307, обязательства сторон считаются прекращенными в соответствии с п.1 ст. 407 ГК РФ.

29.01.2019 ПАО «ТГК-2» направило ответчику письмо, в котором просило рассмотреть возможность изменения срока исполнения обязательств по подключению объекта на более поздний относительно оговоренного в договоре о подключении к системе теплоснабжения от 20.06.2017.

21.03.2019 ФИО1 ответил, что считает возможным изменить срок исполнения обязательств по подключению объекта на более поздний.

30.03.2019 стороны заключили дополнительное соглашение № 1 к договору от 20.06.2017, которым пришли к соглашению продлить срок действия условий подключения № ТУ2000-0054-17 до 01.09.2020, п.1.4 договора изложили в следующей редакции: «1.4 Дата подключения объекта: не позднее 01.09.2020 г.».

Письмом от 28.08.2020 № 2201/452-2020 ПАО «ТГК-2» уведомило ФИО1 о том, что ПАО «ТГК-2» обеспечило техническую возможность запуска теплоносителя для подключения системы теплоснабжения объекта. В письме указано, что для подтверждения готовности системы теплоснабжения объекта к запуску ответчику необходимо предоставить в адрес ПАО «ТГК-2» документы в составе комплекта исполнительной документации, подтверждающие выполнение условий подключения.

Данное письмо было направлено ответчику истцом 02.09.2020 (ШПИ 80082352648242). Письмо не было получено ответчиком, возвращено истцу (дата получения 06.10.2020). При этом на данный момент невозможно установить причины неполучения ответчиком корреспонденции (в отчете об отслеживании указано: «Возврат отправителю по иным обстоятельствам»).

Повторно только 18.05.2022 (ШПИ 80093272903922) истцом ответчику было направлено письмо о том, что ПАО «ТГК-2» обеспечило техническую возможность запуска теплоносителя для подключения системы теплоснабжения объекта. В письме указано, что для подтверждения готовности системы теплоснабжения объекта к запуску ответчику необходимо предоставить в адрес ПАО «ТГК-2» документы в составе комплекта исполнительной документации, подтверждающие выполнение условий подключения.

Доказательств того, что срок исполнения обязательств по договору от 20.06.2017 изменялся сторонами, суду не представлено.

В соответствии с п.4.2 договора при нарушении исполнителем сроков подключения, указанных в договоре, заявитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении.

Из представленных сторонами доказательств следует, что работы по договору были завершены истцом после 01.09.2020.

Так, в материалы дела представлены акты № 141 приемки законченного строительством объекта от 30.09.2020.

На основании приведенных выше обстоятельств суд приходит к выводу о том, что истцом было допущено нарушение сроков подключения, указанных в договоре, в связи с чем ответчик правомерно отказался от исполнения договора о подключении. Обязательства сторон после 01.09.2020 прекращены.

На основании изложенного суда приходит к выводу о том, что исковые требований удовлетворению не подлежат.

В силу ст. 94, 98 ГПК РФ не подлежат взысканию в пользу истца расходы на оплату государственной пошлины и почтовые расходы.

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № 2» (░░░: 7606053324) ░ ░░░1 (░░░░░░░ №) ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № 2» ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░1 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ 15.12.2023.