Решение по делу № 2-1037/2015 от 09.02.2015

(номер обезличен)

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

(дата обезличена)

Кстовский городской суд (адрес обезличен) в составе:

председательствующего - судьи Елисеевой Н.В.,

при секретаре - Г,

с участием представителей истца К, действующей на основании доверенности, адвоката К, действующего на основании ордера,

представителя ответчика Р, действующего на основании Устава,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску К к (данные обезличены) о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, уплаченных по договору, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

у с т а н о в и л:

К обратился в суд с настоящим иском и просит, с учетом ст.39 ГПК РФ, расторгнуть строительного подряда (данные обезличены) (данные обезличены) средства в размере (номер обезличен) рублей, компенсацию морального вреда в размере (номер обезличен) рублей, штраф, неустойку за период с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере (номер обезличен), НДС, сумму по дополнительному соглашению в размере (номер обезличен) рублей.

Свои исковые требования мотивирует следующим.

(дата обезличена) между К и (данные обезличены) в лице директора Р заключен договор строительного подряда.

Согласно п.1.1 договора, заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство организовать и осуществить строительство одноэтажного дома с мансардным этажом, без цокольного этажа, а соответствии с эскизным проектом и перечнем строительных работ, на земельном участке по адресу: (данные обезличены)

Дополнительно подрядчиком осуществляется на территории участка устройство глубинной скважины с монтажом насоса с целью забора воды для производственных нужд.

В соответствии со ст.ст.3.1, 3.2 договора, заказчик обязуется выплатить подрядчику за организацию и проведение строительных и других работ вознаграждение в размере (номер обезличен) рублей.

Согласно ст.ст.3.3, 3.4 договора, К внесен авансовый платеж в размере (номер обезличен) рублей. Последующие платежи выплачиваются (дата обезличена) (номер обезличен) (дата обезличена) (номер обезличен).

Статьей 5.1 договора предусмотрено начало работ с (дата обезличена), окончание работ (дата обезличена)

(дата обезличена) между сторонами заключено дополнительное соглашение к договору, по которому стоимость подрядных работ составила (номер обезличен), то есть удорожание составила (номер обезличен).

(дата обезличена) К в связи с неудовлетворительным ходом строительных работ направил в адрес ответчика претензию о предоставлении строительных документов, в частности. смету с подробным описанием работ и на материал, подлинные квитанции об оплате, график выполнения работ.

До настоящего времени коробка дома не выполнена, а деньги получены полностью в сумме (номер обезличен) рублей.

В сентябре 2014 г. строительство дома было прекращено. При проверке хода работы истцом обнаружено, что дом открыт, материалы валялись, рабочие отсутствовали, в доме пол и потолок мокли. Подрядчик не уведомил истца о приостановлении работ.

(дата обезличена) специалистом Фонда поддержки криминалистов правоохранительных органов (данные обезличены) выдано заключение, согласно которому стоимость выполненных работ на объекте в соответствии с требованиями СНиП сведена в таблицу.

Согласно заключению специалиста, стоимость выполненных работ с материалами на участке (номер обезличен) по договору подряда от (дата обезличена) и по дополнительному соглашению к нему, соответствующих требованиям строительных норм и правил составляет (номер обезличен) рублей.

Истец К, извещенный о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, в судебное заседание не явился.

Его представители К, действующая на основании доверенности, адвокат К, действующий на основании ордера, исковые требования поддержали.

Представитель ответчика (данные обезличены) Р, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, иск не признал.

Заслушав представителей истца, возражения представителя ответчика по существу заявленных требований, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

К является собственником земельного участка общей площадью 1 000 кв.метров, расположенного по адресу: (адрес обезличен)

(дата обезличена) между (номер обезличен) в лице директора Р и К заключен договор подряда.

В соответствии с п.1.1 договора, заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство организовать и осуществить строительство одноэтажного дома с мансардным этажом, но измененному проекту «(данные обезличены) без цокольного этажа. При этом занижается высота мансардного этажа у кровельного свеса до 1200 мм от уровня пола второго этажа. Размеры дома по наружным стенам 10000х6000.

В соответствии с п.1.2 договора, заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство по снабжению строительного объекта строительными и вспомогательными материалами. согласно ведомости строительных материалов.

Статьей 2 договора подряда предусмотрено, что подрядчик обязуется выполнить все работы по строительству жилого дома надлежащего качества в объеме и сроки, предусмотренные договором, и сдать результат заказчику в установленный срок.

Подрядчик обязан немедленно известить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы по обнаружении возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо обстоятельств, создающих невозможность ее завершения в срок.

Согласно ст.3 договора подряда, стоимость работ по договору составляет (номер обезличен) рублей, в том числе НДС.

Согласно имеющимся в материалах дела копии квитанцией, К оплачено по договору (дата обезличена) авансовый платеж в размере (номер обезличен) рублей, (дата обезличена) (номер обезличен) рублей, (дата обезличена) (номер обезличен) рублей.

(дата обезличена) между сторонами договора заключен дополнительное соглашение, по которому К произвел доплату в размере (номер обезличен).

В соответствии с преамбулой к Закону «О защите прав потребителей», настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Исходя из представленных материалов, к спорным правоотношениям применимы нормы закона защите прав потребителей».

В соответствии с частью 1 статьи 27 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Статья 28 вышеуказанного Закона предусматривает в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Из согласованных объяснений сторон следует, что (данные обезличены)» приостановило свои работы с (дата обезличена)

Как пояснил в судебном заседании представитель ответчика, приостановка работ была вызвана тем, что заказчик не обеспечил земельный участок подводкой электричества.

Однако, данные доводы судом не могут быть приняты во внимание.

Согласно акту экспертного исследования специалиста (данные обезличены), расположенного по адресу: (данные обезличены) установлено, что монтаж подошвы с дополнительным усилением арматурой 12 и с монтажом анкерных спиц, монтаж опалубки разборной (под перекрытие первого этажа), копка траншеи под закладку подошвы, укладка сыпучего материалам в основание подошвы с трамбовкой, устройство монолитной плиты над погребом с натяжением арматуры, монтаж несъемной полистирольной опалубки с металлическим каркасом, заливка монолитной плиты над тамбуром, монтаж монолитного воздуховода из несъемной опалубки, монтаж несущего бруса с гидроизоляцией. монтаж стропильной конструкции с влагопароизоляцией, устройство армированной стяжки отмостки, устройство монолитной бетонной стяжки на дне погреба, оштукатуривание стен фасада с полимерной сеткой, устройство монолитной площадки со степенями, монтаж элементов из экструдированного полистирола в оконные проемы, монтаж уголка пластика сетки защитная, бурение скважины с монтажом труюы49 п м с прокачкой иловых отложений, штукатурка воздуховодов, монтаж пластиковых труб в воздуховоде, монтаж фартука (оцинковка0 воздуховод, оштукатуривание стен фасада с полимерной сеткой, покраска стен фасада, монтаж оконных блоков. монтаж несущих стен дома, монтаж стропильной конструкции не соответствуют СНиП, отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты.

Стоимость выполненных работ (с материалами) на участке (номер обезличен) по договору подряда от (дата обезличена) и по дополнительному соглашению к этому договору составляет (номер обезличен) рублей.

В судебном заседании специалист (данные обезличены)» Б свой акт подтвердил.

Стороной ответчиком данный акт экспертного исследования не оспорен, иных доказательств не представлено.

В соответствии с ч.1 ст.28 Закона «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок;

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Учитывая, что по состоянию на день рассмотрения дела ответчик (данные обезличены) не выполнил обязательства по договору подряда в полном объеме, факт невыполнения ответчиком работ в установленный договором строительного подряда срок достоверно установлен, работы по строительству дома произведены со значительными нарушениями, истец вправе требовать расторжения договора подряда и взыскание с ответчика уплаченных денежных средств.

Согласно имеющимся в материалах дела копии квитанций, К оплачено (данные обезличены) по договору подряда и дополнительному соглашению к нему (номер обезличен) рублей.

Ответчиком произведены работы вместе с материалами, соответствующие строительным нормам и правилам, на сумму (номер обезличен) рублей.

(данные обезличены)

Требования истца о взыскании с ответчика НДС в размере (номер обезличен) коп. удовлетворению не подлежат, поскольку указанная сумма включена в оплату по договору.

В соответствии с п.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей», в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Однако, истец просит взыскать с ответчика неустойку, исходя из п.6.3 договора подряда 0,1%.

Размер неустойки за период с (дата обезличена) по (дата обезличена) составляет (номер обезличен).

Представитель ответчика не заявлял перед судом ходатайства о применении ст.333 ГК РФ и снижении размера заявленной неустойки.

Следовательно, требования истца о взыскании неустойки в заявленном размере являются законными и обоснованными.

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Согласно ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю, вследствие нарушения... исполнителем... прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Учитывая все обстоятельства указанного дела, требования истца о взыскании компенсации морального вреда являются законными и обоснованными, однако, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в размере (номер обезличен).

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закон РФ "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Таким образом, с ответчика в пользу истца следует взыскать штраф в размере (номер обезличен)

В связи с обращением в суд истцом понесены расходы по оплате услуг специалиста в размере (номер обезличен) рублей.

Указанные расходы являются судебными, документально подтвержденными и взыскиваются с ответчика в пользу истца в полном объеме в соответствии со ст.ст.94, 98 ГПК РФ.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ, с ответчика в бюджет Кстовского муниципального района следует взыскать государственную пошлину в размере (номер обезличен)

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Исковые требования К удовлетворить частично.

Расторгнуть договор подряда от (дата обезличена), заключенный между (данные обезличены) в лице директора Р, и К.

Взыскать с (данные обезличены) в пользу К денежные средства, уплаченные по договору подряда от (дата обезличена), в размере (данные обезличены)

Взыскать с (данные обезличены) муниципального района (адрес обезличен) государственную пошлину в размере (номер обезличен)

Решение может быть обжаловано в (данные обезличены) областной суд в течение месяца с момента принятия судьей решения в окончательной форме.

Решение принято в окончательной форме (дата обезличена)

(номер обезличен)Судья Кстовского городского суда - Н.В.Елисеева

(номер обезличен)а