Решение от 13.05.2019 по делу № 33-3399/2019 от 05.04.2019

Судья Хамди Е.В.
Судья-докладчик Ринчинов Б.А.	по делу 33-3399/2019

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

13 мая 2019 года г. Иркутск

Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда в составе:

судьи-председательствующего Амосова С.С.,

судей Сальниковой Н.А., Ринчинова Б.А.,

при секретаре Новоселове Д.С.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Губарь Александра Андреевича к муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» г.Иркутска об обязании выполнить мероприятия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов,

    по встречному иску муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска к Губарь Александру Андреевичу о признании расторгнутым договора о подключении,

    по апелляционной жалобе представителя МУП «Водоканал» г. Иркутска Белоцерковца Ю.Р.

    на решение Ленинского районного суда г. Иркутска от 3 декабря 2018 года в редакции определения этого же суда от 6 марта 2019 года,

    установила:

    в обоснование искового заявления Губарь А.А. указано, что между сторонами заключен договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения Номер изъят, по условиям которого Исполнитель обязался в соответствии с намерениями Заказчика, выраженными в заявке на подключение, выполнить действия по подготовке централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения к подключению (технологическому присоединению) принадлежащего заказчику объекта - жилого дома, подключении его к эксплуатируемым исполнителем централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, а Заказчик обязался выполнить действия по подготовке объекта к подключению (технологическому присоединению) к эксплуатируемым Исполнителем централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения и внести плату за подключение (технологическое присоединение) в порядке и на условиях, предусмотренных договором. Срок осуществления мероприятий по подключению объекта к централизованной системе водоснабжения составляет не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения составил (данные изъяты) Данная сумма Губарь А.А. оплачена. Общая сумма оплаты составила (данные изъяты). Из буквального толкования условий Договора следует, что предметом Договора является не только выполнение мероприятий по фактическому подключению (технологическому присоединению) Исполнителем объекта к централизованной системе водоснабжения, но и обязанность выполнить мероприятия до границ земельного участка Заказчика, на котором располагается объект капитального строительства. Ответчик свои обязательства, предусмотренные условиями договора по подводке и подготовке централизованных систем водоснабжения к точке подключения (технологического присоединения) индивидуального жилого дома в срок, указанный в п. 1 Дополнительного соглашения не выполнил, тем самым нарушил условия заключенного между сторонами договора.

    Губарь А.А. просил суд обязать МУП «Водоканал» г. Иркутска выполнить мероприятия по созданию и подготовке централизованных систем холодного водоснабжения до границы земельного участка Губарь А.А., на котором планируется эксплуатация подключаемого объекта индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: <адрес изъят>, с момента вступления решения суда в силу. Взыскать с МУП «Водоканал» г. Иркутска в пользу Губарь А.А. неустойку в размере 13 525, 69 руб., компенсацию морального вреда в размере 15 000 руб., штраф в размере 14262, 84 руб., судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 22 000 руб.

    МУП «Водоканал» г. Иркутска обратился со встречным исковым заявлением к Губарь А.А. о расторжении договора, в обоснование которого указал на нарушение заказчиком условий договора о выполнении мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения в соответствии с условиями подключения, проектная документация на строительство сетей водоснабжения и/или водоотведения от точки/точек подключения объекта в адрес ответчика на согласование не направлялась, в связи с чем, исполнителем приостановлено выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения. Губарь А.А. не обращался за продлением срока действия указанных условий по подключению в связи с превышением срока их действия в процессе строительства и/или реконструкции объекта. В связи с нарушением заказчиком условий договора от Дата изъята , договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения подлежит расторжению. Просил суд признать расторгнутым договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения от Дата изъята , заключенный между Губарь А.А. и МУП «Водоканал» г. Иркутска.

    Решением от 03.12.2018 в редакции определения от 06.03.2019 суд постановил исковые требования Губарь А.А. удовлетворить в части.

    Обязать муниципальное унитарное предприятие «Водоканал г. Иркутска» выполнить мероприятия по созданию и подготовке централизованных систем холодного водоснабжения до границы земельного участка Губарь А.А., на котором планируется эксплуатация подключаемого объекта-индивидуального жилого дома по адресу: <адрес изъят>.

    Взыскать с МУП «Водоканал» г. Иркутска в пользу Губарь А.А. неустойку в размере 13525, 69 руб., компенсацию морального вреда 5 000 руб., штраф в размере 9262, 85 руб., всего в размере 27788, 54 руб.

    Взыскать с МУП «Водоканал» г. Иркутска в пользу Губарь А.А. судебные расходы на услуги представителя в размере 20 000 руб.

    В удовлетворении исковых требований Губарь А.А. к МУП «Водоканал» г. Иркутска о взыскании компенсации морального вреда, судебных расходов в большем размере, отказать.

    В удовлетворении встречного искового заявления МУП «Водоканал» г. Иркутска к Губарь А.А. о признании расторгнутым договор о подключении к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения от Дата изъята , заключенного между Губарь А.А. и МУП «Водоканал» г.Иркутска, отказать.

    Взыскать с МУП «Водоканал» г. Иркутска государственную пошлину в размере 1183, 66 руб., в бюджет муниципального образования г. Иркутска.

    В апелляционной жалобе представитель МУП «Водоканал» г. Иркутска Белоцерковец Ю.Р. просит решение отменить, принять по делу новое судебное постановление об удовлетворении встречного иска, указав на необоснованность вывода суда о том, что неисполнение заказчиком обязательств по договору вызвано бездействием исполнителя. В силу того, что истцом не выполнены условия заключенного между сторонами договора, по предоставлению ответчику проектной документации объекта строительства – водопроводной сети в границах земельного участка, ответчик, как исполнитель и подрядчик, вправе приостановить начатую работу. Полагает, что в данном случае исковые требования Губарь А.А. удовлетворению не подлежали, поскольку нарушение сроков выполнения работ произошло по вине заказчика, и, следовательно, исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. До настоящего времени условия подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения истцом не исполнены. Срок действия указанных условий истек.

Считает, что суд необоснованно не применил ст. 719 ГК РФ и выражает несогласие с выводом суда о том, что неисполнение обязательств со стороны истца вызвано бездействием ответчика. Договором определена четкая последовательность выполнения мероприятий по подключению объекта. Просрочка в исполнении ответчиком обязательств возникла вследствие неисполнения истцом обязательства по разработке проектной документации и строительства водопроводной сети.

Кроме того указывает, что суд необоснованно не применил положения п. 6 ст. 28, п. 4 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей», ч. 2 ст. 1064 ГК РФ. Полагает, что истцом нарушены существенные условия договора, что является основанием для его расторжения.

    Письменных возражений на апелляционную жалобу не поступило.

    В суд апелляционной инстанции явился представитель МУП «Водоканал» г. Иркутска Белоцерковец Ю.Р., иные лица не явились, извещены надлежащим образом. На основании статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебная коллегия полагает возможным рассмотреть жалобу в отсутствие не явившихся лиц.

    Заслушав доклад судьи Ринчинова Б.А., объяснения представителя МУП «Водоканал» г. Иркутска Белоцерковца Ю.Р., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, просившего об отмене решения суда, изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность решения суда в соответствии с частью 1 статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации по доводам апелляционной жалобы, обсудив приведенные в ней доводы, судебная коллегия приходит к следующему.

    В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании заявления в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

    Из материалов дела следует, что Губарь А.А. на основании Распоряжения Правительства Иркутской области от Дата изъята является собственником земельного участка, категория земель: (данные изъяты) что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от Дата изъята

Дата изъята между Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» г. Иркутска /Исполнитель/ и Губарь А.А. /Заказчик/ заключен договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения Номер изъят, по условиям которого Исполнитель обязался выполнить действия по подготовке централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта «Индивидуальный жилой дом» (высотой не более 2-х этажей), принадлежащего Заказчику на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права (данные изъяты) и подключить его к эксплуатируемым Исполнителем централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, а Заказчик обязуется выполнить действия по подготовке Объекта к подключению (технологическому присоединению) к эксплуатируемым Исполнителем централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения и внести плату за подключение (технологическое присоединение) в порядке и на условиях, предусмотренных нестоящим Договором.

    Настоящий договор подтверждает намерения Заказчика, выраженное в заявке на подключение (технологическое присоединение) от Дата изъята и зарегистрированный у Заказчика Дата изъята

    В соответствии с п.п. 2.1., 2.2 Договора, срок подключения (технологического присоединения) Объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения в течение 18 месяцев со дня заключения договора о подключении.

    В случае если в процессе строительства объекта Заказчиком будет превышен срок действия Условий подключения, указанный срок продлевается по согласованию с Исполнителем на основании обращения Заказчика в соответствии с п. 4.2.4 настоящего Договора.

    Для подключения (технологического присоединения) Объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения Заказчик обязан выполнить Условия подключения.

    В соответствии с п.п. 3.3., 3.4. Договора, Заказчик не позднее 14 дней после выполнения Условий подключения письменно уведомляет Исполнителя о выполнении мероприятий, предусмотренных Условиями подключения.

    Исполнитель в течение 10 дней с момента получения от Заказчика уведомления о выполнении Заказчиком мероприятий, предусмотренных Условиями подключения, осуществляет проверку выполнения Заказчиком Условий подключения. При этом Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о дате и времени осуществления проверки, но не позднее чем за 3 дня до ее проведения.

    Согласно п. 4.1.1. договора, Исполнитель обязуется выполнить мероприятия до границ земельного участка Заказчика, на котором располагается Объект капитального строительства, мероприятия (в том числе технические) по увеличению пропускной способности и/или увеличению мощности централизованной системы водоснабжения и/или водоотведения и мероприятия по фактическому присоединению Объекта к централизованной системе водоснабжения и/или водоотведения включенные в инвестиционную программу «Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Иркутска на 2011-2015 годы», утвержденную Решением Городской Думы от 26.12.2011 года №005-20-290460/1 в соответствии с Перечнем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения- Приложение №1 к настоящему договору.

    Срок осуществления Исполнителем указанных мероприятий составляет не более 18 месяцев с даты заключения настоящего Договора и истекает Дата изъята .

    Пунктом 5.5.1 Договора определены обязанности Заказчика, а именно:

    а) в соответствии с Условиями подключения разработать проектную документацию на строительство сетей водоснабжения и/или водоотведения от точки/точек подключения до объекта и обеспечить ее утверждение в т порядке, установленном законодательством РФ, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными нормативными правовыми актами г. Иркутска. Отступления от Условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с Исполнителем и соответствующему отражению в настоящем Договоре;

    б) осуществить строительство с предъявлением скрытых работ представителем Исполнителя и подписанием соответствующих актов сетей водоснабжения и/или водоотведения до точки/точек подключения (технологического присоединения) в соответствии с Условиями подключения и Перечнем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения- Приложение №1 к настоящему Договору.

    Готовность Объекта к подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения эксплуатируемым Исполнителем должна быть подтверждена письменным уведомлением Исполнителя с приложением Заказчиком соответствующих документов (исполнительной топографической съемки, сертификатов на трубы и использованные материалы, и иную документацию в соответствии с требованиями п. 3 СНиП 3.01.04-87), а также документации по выполнению Условий подключения.

    Предъявить к осмотру в открытой траншее проложенные сети водоснабжения и водоотведения для составления соответствующих актов приемки скрытых работ на объекте, заранее уведомив Исполнителя в срок, установленный п. 3.4. настоящего Договора /п. 5.1.2/.

    Приобрести и обустроить в точке/точках подключения узлы (приборы) учета ресурсов и в срок, установленный п. 5.1.1. настоящего Договора, предъявить к осмотру и приемке в эксплуатацию приборы (узлы) учета ресурсов, для установления пломб на указанных приборах (узлах) учета ресурсов, а так же кранах и задвижках на их обводах и осуществить сдачу в эксплуатацию узла учета.

    В срок, установленный п. 5.1.1 настоящего Договора, предоставить Исполнителю возможность проверить готовности внутриплощадочных и/или внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и приему ресурсов.

    Пунктом 89 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 26.12.2016) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.01.2017) установлено, что в случае если для подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", заявителем или органом местного самоуправления были получены технические условия и срок, на который были выданы технические условия, не истек, исполнителем по договору о подключении является организация, выдавшая технические условия, правопреемники указанной организации или организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании объектами централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, на подключение (технологическое присоединение) к которым были выданы технические условия.

    В связи с заключением между истцом и ответчиком Договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения Номер изъят истцу выданы Условия подключения Номер изъят (технологическое присоединение объекта) к централизованным системам водоснабжения (Приложение №3 к Договору).

    При этом п. 8.1 Договора Номер изъят определено, что Исполнитель осуществляет фактическое подключение (технологическое присоединение) Объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения при условии выполнения заказчиком Условий подключения и внесения платы за подключение (технологическое присоединение) в размере и в сроки, которые установлены пунктами 6.1. и 6.3. настоящего договора.

    Объект считается подключенным к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения с даты подписания сторонами акта о подключении (Технологическом присоединении) объекта, подтверждающего выполнение сторонами Условий подключения и всех иных обязательств по настоящему договору, и акта о разграничении балансовой принадлежности /п. 8.2. договора/.

    МУП «Водоканал» г. Иркутска выданы Условия подключения Номер изъят (Технологическое присоединение объекта) к централизованным системам водоснабжения объекта (дома) расположенного по адресу: <адрес изъят> с точкой подключения объекта к сетям централизованного холодного водоснабжения - на границе земельного участка заказчика, при этом не определены координатные точки.

    Условиями подключения Номер изъят определены требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения предусматривающих следующие виды работ для водоснабжения: диаметр водопроводного ввода определить расчетом. На водопроводном вводе установить устройства для осаждения и удаления взвешенных веществ. Предусмотреть подключение в существующий водопроводный колодец или устройство отключающей арматуры в бесколодезном исполнении из ковкого чугуна с обрезиненным клином с давлением не ниже Ру-16кгс/см2. Глубину заложения трубопровода принять согласно СНиП 3,3м., материал труб-полиэтилен ПЭ100, Ру-10кгс/см2.

    Водонепроницаемый выгреб должен быть установлен в соответствии с СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» в том числе: объем водонепроницаемого выгреба рассчитывается исходя из численности населения, пользующегося данным выгребом; водонепроницаемый выгреб должен быть удален от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100м., на территории частных домовладений расстояние от выгреба до домовладения определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров; глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 метров. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем до 0, 35 м. от поверхности земли. Расстояние от водонепроницаемого выгреба до централизованных сетей водоснабжения и теплоснабжения должно быть не менее 5,0 м (СНиП 2.04.03-85). После окончания работ по обустройству водонепроницаемого выгреба необходимо выполнить следующие мероприятия:- предъявить к осмотру обустройство водонепроницаемого ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░» ░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░» ░. ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░.

░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ , ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░» ░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░/░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

    ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░) ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░/░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░.

    ░░░ ░░░░ ░░░░░░░ 32 ░░░░░░░░░░ № 1 ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░/░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ - ░░░░ ░░░░░░ , ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ . ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░ № 3 ░ ░░░░░░░░) ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░. II (░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░) ░. 1 ░░░░░░░░░░ № 1 ░ ░░░░░░░░.

    ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░/░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 5.1.1 - 5.1.5 ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░. ░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ (░. ░. 5.1.1 - 5.1.5 ░░░░░░░░) ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░) ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░/░░░ ░░░░░░░░░░░░░ (░. 4.2.2 ░░░░░░░░), ░ ░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

    ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░.

    ░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░» ░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ . ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░. 719 ░░ ░░, ░. 6 ░░. 28, ░. 4 ░░. 13 ░░░░░░ «░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░», ░. 2 ░░. 1064 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

    ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 327.1, 328, 329 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░

    ░░░░░░░░░░:

    ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░░░ ░░ 3 ░░░░░░░ 2018 ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ 6 ░░░░░ 2019 ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░» ░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░.░. - ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░                 ░.░. ░░░░░░

░░░░░                                 ░.░. ░░░░░░░░░░

                                    ░.░. ░░░░░░░░