Решение по делу № 2-264/2018 от 29.01.2018

    Дело № 2-264/2018

        РЕШЕНИЕ

        Именем Российской Федерации

        Заводской районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области

        в составе председательствующего судьи Рузаевой Л.П.

        при секретаре Виноградовой А.А.

        рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Новокузнецке 12.03.2018 года гражданское дело по иску Лошкарева ВА к ООО «ГАЗСТРОЙ-НК» о защите прав потребителей,

        УСТАНОВИЛ:

        Истец Лошкарев В.А. обратился в суд с иском к ответчику ООО «ГАЗСТРОЙ-НК» о защите прав потребителей.

        Свои требования мотивирует тем, что _/_/_ года между истцом и ответчиком заключен договор №, по условиям которого исполнитель принял на себя обязательства по разработке, согласованию и выполнению проектных работ для газопровода, строительно-монтажные работы по прокладке газопровода от точки врезки в наружном (уличном) газопроводе до ввода в дом по адресу ул .... С дальнейшей разводкой внутреннего газопровода до приборов газопотребления. Истцом по договору была оплачена сумма в размере ... рублей, да настоящего времени работы по договору не выполнены. Истец неоднократно обращался к ответчику с требованиям выполнить свои обязательства по проведению газа или возврату денег, однако работы им так и не выполнены, деньги не возвращены.

        Считает, что за отказ в добровольном порядке исполнить взятые на себя обязательства, в его пользу должен быть взыскан штраф в размере ... % от взысканной суммы и неустойка.

        На основании изложенного просил принять отказ от исполнения договора № от _/_/_ года, заключенного между ним и ООО «ГАЗСТРОЙ-НК»; взыскать с ООО «ГАЗСТРОЙ-НК» в его пользу уплаченную сумму по договору в размере ... рублей, неустойку в размере ... рублей, штраф в размере ... % от взысканной судом суммы.

        _/_/_ года истец Лошкарев В.А. подал в суд заявление об изменении требований, которым изменил расчет требуемой к взысканию в его пользу с ответчика неустойки (л.д.27) и просил взыскать неустойку в размере _/_/_ рублей за период с _/_/_ года по _/_/_ года.

        В судебном заседании истец Лошкарев В.А. на удовлетворении заявленных требований с учетом их изменения настаивал, дал пояснения аналогичные изложенным в исковом заявлении. Настаивал на взыскании с его пользу с ответчика выплаченной во исполнение обязательств по заключенному между ними договору денежной суммы в полном объеме; неустойки, рассчитанной в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»; штрафа в размере №% от указанных сумм.

        Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о дне и времени его проведения уведомлен надлежаще по месту государственной регистрации юридического лица ул ... (л.д. 26,28), о причинах неявки суду не сообщил, от получения судебного извещения отказался, что подтверждается возвратами судебных писем, возвращенных в адрес суда по истечению срока хранения (л.д. 25,29).

        В соответствии со ст. 113 ч. 1 ГПК РФ определено, что лица, участвующие в деле, извещаются или вызываются в суд заказным письмом или судебной повесткой с уведомлением о вручении, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова о его вручении адресату.

        В соответствии со ст. 113 ч. 2 адресат, отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное извещение, считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства или совершения отдельного процессуального действия.

        В соответствии со ст.14 Международного пакта о гражданских и политических правах, лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе и реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами по усмотрению лица является одним из основополагающих принципов судопроизводства. Неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением.

        Тем самым ответчик добровольно принял на себя неблагоприятные последствия своего неучастия в судебном разбирательстве.

        На основании изложенного в соответствии со ст. 167 ч 3 ГПК РФ суд расценивает неявку ответчиков в суд неуважительной, что позволяет суду рассмотреть заявленные требования в его отсутствии.

        Заслушав истца, исследовав письменные материалы дела, суд считает, что требования подлежат удовлетворению, при этом суд исходит из следующего:

        В соответствии со ст. 420 ГК РФ договором признается соглашения двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

        В соответствии со ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

        Согласно п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. При этом существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

        Закон «О защите прав потребителей» регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

        Согласно преамбуле Закона «О защите прав потребителей», под потребителем понимается гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

        Под недостаток товара (работы, услуги) понимается несоответствие товара (работы, услуги) или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или целям, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по описанию.

        В соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона «О защите прав потребителей» продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.

      В соответствии со ст. 27 Закона «О защите прав потребителей»

1. Исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

2. Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

3. В случае, если выполнение работы (оказание услуги) осуществляется по частям (доставка периодической печати, техническое обслуживание) в течение срока действия договора о выполнении работ (оказании услуг), должны предусматриваться соответствующие сроки (периоды) выполнения таких работ (оказания услуг).

По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Согласно ст. 28 Закона «О защите прав потребителей»

1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок;

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

5. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Судом установлено, что _/_/_ между истцом Лошкаревым В.А., как заказчиком, и ответчиком ООО «ГАЗСТРОЙ-НК», как исполнителем, был заключен договор №

По его условиям заказчик поручает, а исполнитель обязуется выполнить разработку, согласование и выполнение проектных работ для газопровода, в объеме, предусмотренном заданием на проектирование, подготовить исходно-разрешительную документацию, осуществить строительно-монтажные работы по прокладке газопровода от точки врезки в наружном (уличном) газопроводе до ввода в дом по адресу ул ..., с дальнейшей разводкой внутреннего газопровода до приборов газопотребления, сдать в эксплуатацию газопровод.

Заказчик обязался принять законченный строительством объект в эксплуатацию и оплатить его в соответствии с ценой, установленной настоящего договора – 1 договора (л.д. 10-17).

Согласно п 2.1. указанного договора цена по договору составила ... рублей, оплата работ производится в следующем порядке : заказчик не позднее 20 банковских дней с момента подписания сторонами договора оплачивает ... рублей, дальнейшее платежи составляют по ... рублей, до 20 числа каждого следующего месяца. Датой начала работ исполнителя считается дата поступления предоплаты – п. 2 договора.

Согласно п. 3 договора, по завершению каждого этапа работ исполнитель информирует об этом заказчика и передает заказчику или его представителю, акт приемки выполненных работ 2-х экземплярах. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня поступления от исполнителя акта приемки, обязан направить исполнителю подписанный акт или обоснованный отказа с перечнем замечаний, в противном случае работы, указанные в акте считаются принятыми заказчиком и подлежащими оплате. В этом случае исполнитель имеет право подписать акт в одностороннем порядке, что считается необходимым и достаточным для признания сторонами акта оформленным надлежащим образом, а работы выполненными и подлежащими оплате.

Согласно п. 4 указанного договора, сроки выполнения работ следующие: выбор трассы и согласование прокладки газопровода (30 календарных дней), проектные работы (30 календарных дней), экспертиза проекта (60 календарных дней), строительно-монтажные работы (60 календарных дней).

Согласно п. 4.2. срок окончания работ по выполнению проектных работ продлевается и утверждается сторонами путем подписания дополнительного соглашения в случаях: внесения заказчиком изменений в утвержденную проектную документацию или другую предварительного согласованную или утвержденную документацию, на срок, установленный дополнительным соглашением, вносящим такие изменения; приостановки работ исполнителем по требованию заказчика, возникновения форс-мажорных обстоятельств, на срок устранения последствий или помех возникших в связи с форс-мажором, но не превышающий 10 дней.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Любая из сторон вправе обратится в суд после направлений другой стороне письменной претензии и истечения срока ответа на неё, составляющего 20 календарных дней с даты получения другой стороной претензии – п.6 договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами обязательств по договору – п. 9 договора.

Истец Лошкарев В.А. в период с марта по _/_/_ года во исполнение взятых на себя обязательств по заключенному с ответчиком договору оплатил путем внесения наличных денежных средств в кассу ООО «ГазСтрой-НК» в сумме ... рублей, что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам № от _/_/_ года (л.д. 9), № от _/_/_ года (л.д. 8), №№ от _/_/_ года, _/_/_ года, _/_/_ года (л.д. 9). Однако ответчик взятые перед истцом обязательства по денному договору не выполнил.

В связи с изложенным, _/_/_ года истец обратился к ответчику с претензией, в которой указал на невыполнение условий договора исполнителем, потребовал принятия его отказа от исполнения заключенного с ним договора и возврата внесенные по договору денежные средства в размере ... рублей, а также с требование о выплате неустойки и штрафа (л.д.5,6.7), ответ на которую им до сих пор не получен, денежные средства в размере ... руб. по договору от _/_/_. не возвращены.

Изложенное судом установлено из пояснений истца, не оспоренных ответчиком.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 703 ГК РФ договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Руководствуясь нормами главы 37ГК РФ о подряде, Законом РФ "О защите прав потребителей", суд считает, что между сторонами договора возникли правоотношения, регулируемые законодательством о защите прав потребителей.

Согласно п. 3 ст. 708 ГК РФ указанные в п. 2 ст. 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков, а именно при нарушении подрядчиком сроков выполнения работ заказчик вправе отказаться от принятия исполнения и потребовать возмещения убытков.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ в случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства может быть предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления договором такого права другой стороне.

В соответствии с ч.2 ст. 705 ГК при просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, несет сторона, допустившая просрочку.

    Поскольку ответчик не только в установленные заключенным между ним и истцом сроки, но и на момент обращения Лошкарева В.А. с настоящим иском в суд не выполнил работы, предусмотренные договором от _/_/_ года, то есть не исполнил принятое на себя обязательство, при этом не представил доказательств невозможности завершения работ и сдачи их результата заказчику по вине заказчика, суд приходит к вывод, что требования истца о принятии отказа от исполнения договора с ООО «ГазСтрой-НК» от _/_/_ года подлежат удовлетворению. В связи с изложенным ответчик подлежит обязанию произвести возврат Лошкареву В.А. уплаченных им денежных средств по договору от _/_/_. в полном объеме, а именно в сумме ... рублей.

            В связи с нарушением ответчиком прав истца как потребителя, в пользу истца с ответчика на основании ст.28 Закона «О защите прав потребителей» подлежит взысканию неустойка.

            В материалы дела истцом представлен расчет неустойки, согласно которого неустойка составляет ... рублей, исходя из следующего расчета: ... рублей (сумма, уплаченная по договору) * 3% = ... руб. * 837 дней, который судом принимается.

            Однако, с учетом установления ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» ее предельного размера - не более общей цены заказа, суд приходит к выводу о том, что подлежащая с ответчика взысканию в пользу истца неустойка должна быть определена в размере ... рублей- исходя из общей стоимости работ по заключенному между истцом и ответчиком договору.

При этом оснований для ее снижения суд не усматривает, поскольку в соответствии со ст.333 ГК РФ неустойка может быть снижена судом только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика, какого по настоящему делу ответчиком не представлено.

    В соответствии со ст. 13 ч. 6 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Как установлено судом, в добровольном порядке ответчик требования истца как потребителя о возврате стоимости оплаченных работ по договору от _/_/_ в сумме ... рублей не удовлетворил, за неисполнение требований истца с ответчика подлежит взысканию штраф в размере ... рублей, исходя из расчета: ... рублей (денежные средства выплаченные по договору от _/_/_ ) + ... рублей (неустойка) = ... рублей * 50%.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

На основании изложенного суд считает, что с ООО «ГАЗСТРОЙ-НК» следует взыскать в доход государства в пользу местного бюджета госпошлину в сумме ... рубля, поскольку от уплаты госпошлины именно в таком размере истец при подаче иска в суд в силу ст.ст.333.19, 333.35 ч.2 п.4 НК РФ был освобожден.

    Руководствуясь ст.ст.194-199,103 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░ ... ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № № ░░ _/_/_ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░-░░».

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░-░░» (░░░ №, ░░░░ №, ░░░░ ░░░░░░░░░░░ _/_/_ ░░░░) ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░ ..., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ... ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ... ░░░░░░, ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ... ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░-░░» (░░░ №, ░░░░ № ░░░░ ░░░░░░░░░░░ _/_/_) ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ... ░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ – 15.03.2018 ░░░░.

░░░░░                                ░.░. ░░░░░░░