Решение по делу № 2-3364/2018 от 08.05.2018

Дело № 2-1-3364/2018

Заочное решение

именем Российской Федерации

30.05.2018 г.                                            г. Энгельс

Энгельсский районный суд Саратовской области в составе

председательствующего судьи Лаврова Д.А.,

при секретаре Абузаровой А.Е.,

с участием представителя истца Саврасова Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Салистый Д.Г. к Ефимов Я.Ю. о взыскании неустойки по договору подряда, судебных расходов,

установил:

Салистый Д.Г. обратился в суд с иском к Ефимов Я.Ю. о взыскании по договору подряда, судебных расходов.

В обоснование требований указывает, что 28.01.2018 г. между истцом и ответчиком был заключен договор подряда № на выполнение ремонтно-отделочных работ жилого помещения. Стоимость договора составила 121500 руб. Подрядчик взял на себя обязательства выполнить все работы в срок 14 дней с момента подписания договора. Договором предусмотрена неустойка за просрочку выполнения обязательств в размере 1000 руб. за каждый день. Работы до настоящего времени не выполнены.

Считая свои права нарушенными, истец просит взыскать с ответчика неустойку за период с 12.02.2018 г. по 08.05.2018 г. в размере 86000, а с 09.05.2018 г. по день исполнения обязательства, расходы по оплате государственной пошлины в размере 3200 руб., расходы по оплате юридических услуг в размере 10000 руб.

Истец Салистый Д.Г. в судебное заседание не явился, извещен в установленном законом порядке, об уважительности причин неявки суду не сообщил.

Ответчик Ефимов Я.Ю.. в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен в установленном законом порядке, об уважительности причин неявки суду не сообщил, каких-либо ходатайств не заявил, в связи с чем, руководствуясь ст. 233 ГПК РФ и принимая во внимание мнение представителя истца, суд находит возможным рассмотреть дело по существу в отсутствие сторон, а в отношении ответчика, в порядке заочного производства.

Представитель истца Саврасова Т.В. в судебном заседании поддержала заявленные требования по доводам, изложенным в исковом заявлении.

Заслушав пояснения представителя истца, исследовав и оценив письменные доказательства, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно п. 1 ст. 8 ГК РФ договоры являются основанием для возникновения у лиц, их заключивших, гражданских прав и обязанностей.

В соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе, при этом они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Согласно ч. 1 ст. 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

В соответствие со ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы (п. 1 ст. 708 ГК РФ).

Согласно ст. 702, 703 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с ч. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда (п. 3 ст. 740 ГК РФ).

Согласно ст. 745 ГК РФ обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик.

В соответствии со ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Исходя из вышеуказанных норм права, существенными условиями договора подряда являются виды и объемы работ, а также стоимость и сроки выполнения работ.

Из материалов дела следует, что 28.01.2018 г. между Салистый Д.Г., именуемым в дальнейшем «Заказчик» и Ефимов Я.Ю., именуемым в дальнейшем «Подрядчик» заключен договор подряда на строительно-отделочные работы №.

Согласно п. 1.1., 1.2, 1.3, 2.1, 3.1 указанного договора подрядчик обязуется выполнить ремонтно-отделочные работы жилого помещения (квартиры), расположенного по адресу: <адрес>, а заказчик обязуется принять результат работы и уплатить за нее 121500 руб. Техническое задание состоит из штукатурки стен в количестве 161 кв.м., стяжки пола в количестве 58,6 кв.м., штукатурке потолков в количестве 32 кв.м. Подрядчик обязуется выполнить все работы в срок не позднее 14 дней с даты подписания данного договора. За каждый день задержки подрядчик обязуется выплатить заказчику 1000 руб. После выполнения работ заказчик обязуется приступить к их приемке.

Таким образом, последним днем выполнения работ является 11.02.2018 г.

В материалы дела представлена расписка в получении задатка подрядчиком в размере 84000 руб.

В силу п. п. 1, 2 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со ст. 711 ГК РФ, согласно которой если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии с положениями ст. 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Согласно акту выполненных работ от 28.02.2018 г. по договору подряда № по состоянию на 26.02.2018 г. на 95 % выполнены штукатурные работы стен, работы по стяжке пола и штукатурке потолков выполнены не были. Данный акт подписан сторонами договора подряда и ответчиком не оспорен.

Таким образом, судом установлен факт нарушения подрядчиком условий договора подряда.

Доказательств наличия выполненных работ на момент рассмотрения дела суду не представлено.

В соответствии с ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Договором подряда предусмотрена мера ответственности подрядчика за несвоевременное выполнение работ.

Расчет неустойки, представленный истцом, ответчиком не оспорен.

На основании чего суд считает данное требование подлежащим удовлетворению в следующем размере: за период с 12.02.2018 г. по день вынесения решения 30.05.2018 г. в размере 108000 руб., исходя из расчет 1000 руб. х 108 дней, а за период с 31.05.2018 г. по день фактического исполнения договора подряда в размере 1000 руб. за каждый день.

В соответствии со ст. 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Часть 1 ст. 100 ГПК РФ предоставляет суду право уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов по оплате услуг представителя.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Определении от 21.12.2004 г. №454-О и применимой к гражданскому процессу, обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя, и тем самым, – на реализацию требований ст. 17 (ч. 3) Конституции РФ.

С учетом категории гражданского правового спора, продолжительности рассмотрения дела, степени участия представителя истца в судебных заседаниях, объема выполненных представителя истца работ, принципов разумности и справедливости, обстоятельств дела, позиции ответчика, суд считает расходы на оплату услуг представителя истца разумными в размере 5000 руб.

Согласно ст. 88 ГПК РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствие со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд взыскивает с другой стороны, понесенные по делу судебные расходы пропорционально удовлетворенным требованиям. Следовательно, с ответчика в пользу истца должны быть взысканы расходы по оплате государственной пошлины при подаче иска в суд в размере 3200 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198, 233-235 ГПК РФ суд,

решил:

взыскать с Ефимов Я.Ю. в пользу Салистый Д.Г. неустойку по договору подряда за период с 12.02.2018 г. по день вынесения решения 30.05.2018 г. в размере 108000 руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 5000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 3200 руб., а всего 116200 (сто шестнадцать тысяч двести) руб.

Взыскать с Ефимов Я.Ю. в пользу Салистый Д.Г. неустойку по договору подряда за период с 31.05.2018 г. по день фактического исполнения договора подряда в размере 1000 руб. за каждый день.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Саратовский областной суд через Энгельсский районный суд Саратовской области в течение одного месяца по истечении семидневного срока (со дня вручения ответчику копии решения) подачи ответчиком заявления об отмене решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий: подпись.

Верно.

Судья                         Д.А. Лавров

Секретарь                     А.Е. Абузарова