Решение от 06.05.2024 по делу № 33-6757/2024 от 08.02.2024

Судья: Чуткина Ю.Р.                                                       дело №33-6757/2024

                                                                 УИД №50RS0036-01-2023-002343-15

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Красногорск

Московской области                                                                      6 мая 2024 года

Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда в составе: председательствующего судьи Бурцевой Л.Н.,

судей: Колчиной М.В., Смольянинова А.В.,

при помощнике судьи Долдо А.Г.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело №2-2998/2023 по иску Роговой О. С. к ООО «РЕГИОН» о взыскании аванса по договору о присоединении (подключении) к сетям инженерно-технического обеспечения и объектам инфраструктуры, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

        по апелляционной жалобе Роговой О. С. на решение Пушкинского городского суда Московской области от 25 июля 2023 года,

заслушав доклад судьи Бурцевой Л.Н.,

объяснения: представителя Роговой О.С. - Лонина Д.В., представителей ООО «РЕГИОН» - Константиновой Е.Н., Лебедевой Т.В.,

УСТАНОВИЛА:

Рогова О.С. обратилась в суд с иском к ООО «РЕГИОН» о взыскании аванса по договору о присоединении (подключении) к сетям инженерно-технического обеспечения и объектам инфраструктуры, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа.

В обоснование заявленных требований указала, что является собственником земельного участка с к.н. <данные изъяты> и жилого дома, расположенных по адресу: <данные изъяты>, на основании договора купли-продажи от 01.05.2020, заключенного между Гнедовой Н.С. и Роговой О.С. 16.09.2020 между истцом и ответчиком и Гнедовой Н.С. заключено Соглашение об уступке прав требований по договору <данные изъяты> о присоединении (подключении) к сетям инженерно-технического обеспечения и объектам инфраструктуры коттеджного поселка «Степаньковская слобода» от 01.11.2019. В соответствии с условиями Соглашения об уступке от 16.09.2020 и Договора <данные изъяты> ответчик принял на себя обязательство в срок до 3-го квартала 2020 года осуществить строительство и ввод в эксплуатацию инженерных сетей газоснабжения, также в срок до 1-го квартала 2021 года осуществить строительство и ввод в эксплуатацию инженерных сетей водоснабжения и канализации ответчика, а также оказать истцу услуги по подключению (технологическому присоединению) к принадлежащим ответчику на праве собственности инженерным сетям газоснабжения, водоснабжения и канализации ответчика, расположенных по адресу: <данные изъяты>. Истец, как правопреемник Гнедовой Н.С. по Договору <данные изъяты> исполнил обязательства по 100% авансовой оплате перед ответчиком, в том числе и по подключению (технологическому присоединению) к сетям газоснабжения и сетям водоснабжения и канализации ответчика в общей сумме в размере 600 000 руб. Истец уже в момент заключения договора купли-продажи земельного участка 01.05.2020 полностью компенсировала своему правопредшественнику Гнедовой Н.С. сумму авансовых выплат по Договору <данные изъяты> в составе неотделимых улучшений приобретенного истцом земельного участка, включая произведенные Гнедовой Н.С. авансовые оплаты стоимости услуг ответчика по подключению (технологическому присоединению) к сетям газоснабжения и сетям водоснабжения и канализации ответчика по Договору <данные изъяты>. Однако, фактически подключение (технологическое присоединение) к сетям газоснабжения, водоснабжения и канализации ответчиком до настоящего времени не осуществлено, документов о вводе указанных инженерных сетей в эксплуатацию, сообщений о готовности сетей к подключению земельного участка истца не предоставлено и установленные Договором <данные изъяты> сроки подключения к сетям газоснабжения, водоснабжения и канализации существенно нарушены. 14.11.2022 истцом в адрес ответчика было направлено заявление об одностороннем изменении Договора <данные изъяты> в части отказа истца от услуг ответчика по подключению (технологическому присоединению) к сетям газоснабжения, водоснабжения, канализации и требованием о возврате полной стоимости ранее оплаченного истцом права подключения (технологического присоединения) к указанным инженерным к сетям газоснабжения, водоснабжения, канализации на общую сумму 600 000 руб. В ответ на вышеуказанное обращение ответчик осуществил частичное удовлетворение, возвратив истцу 07.12.2022 стоимость услуг по технологическому подключению к сети водоснабжения в размере 200 000 рублей, не удовлетворив при этом требования истца о возврате денежных средств за подключение к сетям газоснабжения и канализации, а также неустойки за нарушение сроков оказания услуг по <данные изъяты>. На день подачи иска работы по строительству принадлежащих ответчику инженерных сетей водоснабжения окончательно не завершены; инженерные сети канализации находятся не в рабочем состоянии и не позволяют осуществлять их эксплуатацию; ответчик до настоящего времени не извещал истца о завершении строительства газоснабжения, водоснабжения и канализации и возможности технологического присоединения к ним; ответчик не предоставил истцу никаких документов, подтверждающих выполнение ответчиком работ по обеспечению возможности подключения (присоединения) земельного участка истца к инженерным сетям газоснабжения, сетям водоснабжения и канализации ответчика, включая документы о вводе их в эксплуатацию, а также необходимые для исполнения истцом технические условия по технологическому присоединению к принадлежащим ответчику инженерным сетям газоснабжения, сетям водоснабжения и канализации. По мнению истца, фактический отказ ответчика в удовлетворении законного требования по возврату оставшегося аванса по Договору <данные изъяты> в сумме 400 000 руб., а также требования по уплате процентов, предусмотренных ч.5 ст.28 закона о защите прав потребителей, влекут для ответчика последствия, предусмотренные ч.6 ст.13 Закона о защите прав потребителей в виде взыскания штрафа в размере 50% от присужденной суммы ко взысканию. Вышеуказанное поведение ответчика, а также незаконное удержание аванса истца при наличии факта существенного нарушения ответчиком сроков согласно п.п.3.1. Договора <данные изъяты> привело к моральным страданиям и серьезным переживаниям истца. С учетом изложенного, истец просила о возврате потребителю аванса по договору <данные изъяты> о присоединении (подключении) к сетям инженерно-технического обеспечения и объектам инфраструктуры от 01.11.2019 в размере 400 000 руб., неустойки, предусмотренной п.5 ст.28 Закона о защите прав потребителей, в размере 300 000 руб., компенсации морального вреда в размере 40 000 руб., штрафа в размере 50% от присужденной судом суммы ко взысканию.

В судебном заседании представитель Роговой О.С. – Овсейчук В.П. исковые требования поддержала.

Представители ООО «РЕГИОН» - Шестерикова Н.Г. и Лебедева Т.В. в судебном заседании иск не признали.

Решением суда в удовлетворении исковых требований отказано.

В апелляционной жалобе Рогова О.С. просит решение суда отменить как незаконное и необоснованное.

ООО «РЕГИОН» принесены возражения на апелляционную жалобу.

В соответствии с ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления.

Повторное рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции предполагает проверку и оценку фактических обстоятельств дела и их юридическую квалификацию в пределах доводов апелляционных жалобы, представления и в рамках тех требований, которые уже были предметом рассмотрения в суде первой инстанции (пункт 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 N 16 "О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции").

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, возражений на апелляционную жалобу, заслушав объяснения явившихся лиц, судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда по доводам апелляционной жалобы, как постановленного в соответствии с требованиями норм материального и процессуального права и фактическими обстоятельствами дела.

Как установлено судом и усматривается из материалов дела, 01.11.2019 года между Гнедовой Н.С., являющейся собственником земельного участка с к.н. <данные изъяты>, площадью 1091 кв.м, расположенного по адресу: <данные изъяты> (далее-Заказчик), и ООО «РЕГИОН» (далее-Организация) заключен Договор <данные изъяты> о присоединении (подключении) к сетям инженерно-технического обеспечения и объектам инфраструктуры коттеджного поселка «Степаньковская слобода». ( л.д. 147-149)

Пунктом 1.1. Договора предусмотрено, что Организация обязуется самостоятельно либо с привлечением третьих лиц осуществить строительство объектов инфраструктуры коттеджного поселка «Степаньковская слобода» и предоставить право подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения земельного участка с к.н. <данные изъяты>, а Заказчик обязался произвести оплату в размере и в сроки, установленные в Приложении № 1, услуг по подключению (технологическому присоединению), а также выполнить необходимые технические условия в соответствии с установленными требованиями.

Согласно пункту 1.2. Договора Подключение земельного участка к инженерным сетям Поселка является платным, разумным и обоснованным и производится Организацией при условии наличия построенного и введенного в эксплуатацию домовладения.

Согласно Разделу Договора «Термины и определения» технологическое присоединение земельного участка - наличие точек подключения и инженерным сетям поблизости от границ участка владельца не далее 40 метров. Инженерные сети - оборудование, инженерные коммуникации и инфраструктура: газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, канализование, уличная дорожная сеть, внешнее ограждение.

Пунктом 2.1. Договора Заказчик принимает на себя обязательство выполнить технические условия на подключение (технологическое присоединение) земельного участка.

Заказчик принимает на себя обязательство уплатить Организации стоимость подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в установленные в Приложении № 1 размере и сроки, вне зависимости от построенного и введенного в эксплуатацию домовладения (п.2.2 Договора)

Пунктом 3.1 вышеуказанного Договора предусмотрено, что Организация обязуется самостоятельно обеспечить возможность подключения (присоединения) зданий и сооружений Заказчика (в случае их наличия и введения в эксплуатацию) к инженерным сетям в срок не позднее: электричество - 3 квартал 2019 года, газоснабжение - 3 квартал 2020 года, водоснабжение - 1 квартал 2021 года, канализирование - 1 квартал 2021 года, инфраструктура поселка в составе улично-дорожной сети и внешнего ограждения - 3 квартал 2019 года.

Согласно Приложению № 1 к Договору, стоимость права подключения к инженерным сетям и инфраструктуре поселка составляет 1 300 000 руб., в том числе: присоединение к инфраструктуре поселка в составе уличной дорожной сети и внешнего ограждения – 500 000 руб., подключение к сетям электроснабжения – 200 000 руб., подключение к сетям газоснабжения – 200 000 руб., подключение к сетям водоснабжения – 200 000 руб., подключение к сетям канализования – 200 000 руб. Данная стоимость оплачивается Заказчиком в следующем порядке: 200 000 руб. в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора; 1 100 000 руб. - в срок до 31.10.2020; обязательство по оплате считается исполненным заказчиком после полной оплаты суммы в размере 1 300 000 руб. путем перечисления безналичным платежом на расчетный счет организации.

Пунктом 4.4. Договора предусмотрено, что при условии выполнения Организацией обязательств по подключению (технологическому присоединению) к инженерным сетям, внесенная по настоящему Договору плата за подключение Заказчику не возвращается.

Впоследствии Гнедова Н.С. произвела раздел земельного участка с к.н. <данные изъяты> площадью 1091 кв.м. на два земельных участка: земельный участок с к.н. <данные изъяты> площадью 545 кв.м. и земельный участок с к.н<данные изъяты> площадью 546 кв.м.

01.05.2020 года истец Рогова О.С. приобрела по договору купли-продажи у Гнедовой Н.С. земельный участок с к.н. <данные изъяты> площадью 546 кв.м. и расположенный на нем жилой дом площадью 59,9 кв.м. с к.н. <данные изъяты>, находящиеся в границах коттеджного поселка <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>.

16.09.2020 года Гнедова Н.С. (Заказчик), Рогова О.С. (Новый Заказчик) и ООО «РЕГИОН» (Организация) заключили Соглашение об уступке части прав требований по Договору <данные изъяты> о присоединении (подключении) к сетям инженерно-технического обеспечения и объектам инфраструктуры коттеджного посёлка «Степаньковская слобода».

Пунктом 1.1. Соглашения предусмотрено, что Заказчик уступает, а Новый Заказчик принимает права и обязанности Заказчика по Договору <данные изъяты> о присоединении (подключении) к сетям инженерно-технического обеспечения и объектам инфраструктуры коттеджного посёлка <данные изъяты> от 01.11.2019, заключенному между Заказчиком и Организацией, в порядке и на условиях настоящего Соглашения, в части предоставления Новому Заказчику прав подключения (технологического присоединения) земельного участка с к.н. <данные изъяты> к следующим сетям инженерно-технического обеспечения: подключение к сетям энергоснабжения; подключение к сетям газоснабжения; подключение к сетям водоснабжения; подключение к сетям канализирования.

Согласно п. 1.2. Соглашения на момент уступки прав и передачи обязанностей Заказчик полностью оплатил Организации предусмотренную договором стоимость права присоединения (подключения) земельного участка с к.н. <данные изъяты> ( разделенного на земельные участки с к.н. <данные изъяты>) к инженерным сетям и инфраструктуре коттеджного посёлка «Степаньковская слобода», путем перечисления на расчётный счет организации сумму в размере 1 300 000 руб., что подтверждается платежными поручениями.

Обязательства истца по оплате права подключения к инженерным сетям и инфраструктуре исполнены в полном объеме, что ответчиком не оспаривалось.

Полагая, что ответчик не исполнил своих обязательств по договору <данные изъяты> от 01.11.2019, истец 15.11.2022 г. направила в адрес ответчика претензию– уведомление об одностороннем изменении договора <данные изъяты> от 01.11.2019, в котором отказалась от услуг ответчика в части подключения (присоединения) к сетям газоснабжения, водоснабжения и канализации, с требованием о возврате стоимости подключения к указанным инженерным сетям в размере 600 000 руб., а также уплаты неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору в соответствии с Законом о защите прав потребителей.

В ответ на претензию ответчик перечислил истцу денежные средства в размере 200 000 руб., уплаченные за подключение (присоединение) к инженерным сетям водоснабжения, а также сообщил, что ООО «РЕГИОН» выполнило свои обязательства по возможности подключения (присоединения) к сетям газоснабжения и канализования в случае наличия и введения в эксплуатацию заданий и сооружений истца; работы произведены, строительство сетей газоснабжения и канализования для подключения осуществлено, технологическое присоединение – точки подключения около участка истца обеспечены; ООО «РЕГИОН» отсутствуют основания для одностороннего изменения Договора <данные изъяты> в части отказа от услуг Исполнителя, а также отсутствуют основания выплаты неустойки согласно Закону о защите прав потребителей; ООО «РЕГИОН» принимает одностороннее изменение истцом Договора в части отказа от услуг Исполнителя по обеспечению возможности подключения (присоединения) к сети водоснабжения.

Исполнение ответчиком указанных обязательств подтверждается представленным в материалах дела актом приемки законченного строительства линейного объекта сети хозяйственно-бытовой канализации в эксплуатацию коттеджного посёлка <данные изъяты> от 05.10.2021, выпиской из ЕГРН о принадлежности ООО «РЕГИОН» сооружения канализации сети безнапорной канализации, договором о подключении к централизованной системе отведения от 14.02.2023 с приложением №1, Дополнительным соглашением о водоотведении от 25.05.2023 о продлении сроков договора <данные изъяты> от 31.02.2023, Договором купли-продажи от 05.06.2020 заключенного АО «Мособлгаз» с ООО «РЕГИОН», выпиской из ЕГРН о принадлежности ООО «РЕГИОН» газопровода среднего давления, актом о приемке выполненных работ о монтаже газопровода среднего давления от 24.09.2020, актом о приемке законченного строительства линейного объекта сети хозяйственно-бытовой канализации в эксплуатацию коттеджного посёлка <данные изъяты> от 12.04.2021 (канализационный коллектор и канализационная насосная станция (КНС)), актом о приемке законченного строительства линейного объекта сети хозяйственно-бытовой канализации в эксплуатацию коттеджного посёлка <данные изъяты> от 05.10.2021 (сеть безнапорной канализации).

Разрешая спор по существу, установив юридически значимые обстоятельства, суд первой инстанции, руководствуясь положениями ст.ст. 8, 15, 151, 307, 309, 310, 393 420, 421, 422, 432, 450, 452, 779, 782, 1101 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 14, 17, 28, 32 Закона РФ «О защите прав потребителей», пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении иска, указав, что во исполнение условий договора <данные изъяты> от 01.11.2019 г. и соглашения от 16.09.2020 года об уступке прав по договору <данные изъяты> от 01.11.2019 г. ответчиком истцу обеспечена возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспечения поселка, между тем, самим истцом не выполнены необходимые технические условия в соответствии с установленным░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░ (░░░░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░, ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░ 01.11.2019 ░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░ 16.09.2020 ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░ 01.11.2019 ░. ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░-░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ 12.04.2021 ░., ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░) ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░: ░░░░░░ ░░░░░ – 16.04.2018 ░., ░░░░░░░░░ ░░░░░ 09.12.2020 ░.

░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ «░░░░░░░░» ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ «░░░░» (░░░░░░░) ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░» - «░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░» ░░ 25.02.2021 ░. ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ 01.03.2021 ░. ░░ 05.03.2021 ░.

░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ 24.09.2020 ░. ░░░░░░░, ░░░ ░░░ «░░░░░░░░-2000» ░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░» ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░ 01.11.2019 ░., ░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ 15.11.2022 ░., ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 200 000 ░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ 15 433 373,17 ░░░., ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ – 200 000 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ – 77 (200 000 ░ 77 = 15 400 000). ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ 103 972 480,10 ░░░., ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ – 220 000 ░░░., ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ 200 000 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ – 200, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ – 282 ((220000░200)+(200000░282)=100 400 000).

░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░. 198, 328 ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 25 ░░░░ 2023 ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░. ░. – ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░