Решение от 09.10.2024 по делу № 2-1024/2024 от 09.08.2024

Производство № 2-1024/2024

УИД: 60RS0020-01-2024-001394-81

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Псков       09 октября 2024 года

Псковский районный суд Псковской области в составе:

председательствующего судьи Федоровой В.Н.,

при секретаре Сидельниковой Н.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО «Россети Северо-Запад» об обязании исполнения договора,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратился в суд с иском к ПАО «Россети Северо-Запад» об обязании исполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ, осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств земельного участка с КН:№, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>

В обоснование исковых требований указано, что ФИО1 является собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>. В личном кабинете на портале Россети на основании заявки ФИО1 на технологическое присоединение ПАО «Россети» был размещен комплект документ для целей заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрически сетям, а именно типовые условия, счет на оплату технологического присоединения. В соответствии с условиями договора технологического присоединения предусмотрено, что договор считается заключенным со дня оплаты счета. ДД.ММ.ГГГГ заявитель внес платеж на основании выставленного счета в размере 550 рублей. Таким образом, с даты оплаты счета договор технологического присоединения считается заключенным. Истцом обязательства по договору исполнены в полном объеме. В указанный срок ответчик свои обязательства по договору не выполнил. Претензия, направленная истцом в адрес ответчика, оставлена без удовлетворения. На основании изложенного, заявлены настоящие исковые требования.

Истец ФИО1 в судебном заседании поддержал заявленные требования в полном объеме.

Представитель ответчика ФИО3 в судебном заседании не отрицала факта нарушения со стороны ПАО Россети, указав, что ответчик сможет осуществить технологическое присоединение только во 2 половине 2025 года в виду отсутствия необходимого финансирования на проведение торгово-закупочных процедур, также требуется разработка проекта, поиск подрядчика, строительство 2 линий по 10 Кв.

Суд, выслушав истца и представителя ответчика, изучив письменные материалы дела, приходит к следующему.

В силу ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (п. п. 1, 4).

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно положениям ст. 539 ГК РФ, по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий. По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Частью 2 ст. 26 указанного закона установлено, что оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг. Договор оказания этих услуг является публичным.

В соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

В соответствии с п. 3 указанных Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (п. 6 Правил).

Согласно подп. "в" п. 7 Правил процедура технологического присоединения включает, в том числе, выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.

В соответствии с подп. "а" п. 16 Правил договор должен содержать следующие существенные условия: перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению.

Судом установлено, что ФИО1 является арендатором земельного участка с КН:№, площадью 2500 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, на основании договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 27.08.2024г. (л.д. 45-49).

Из дела видно, что ДД.ММ.ГГГГ истец ФИО1 обратился в ПАО «Россети Северо-Запада» с заявкой на технологическое присоединение объекта, расположенного по адресу: <адрес> с заявленной мощностью 15 кВТ к электрической сети филиала (л.д. 15).

ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Россети Северо-Запад» ФИО1 выданы типовые условия об осуществлении технологичного присоединения к электрическим сетям (л.д. 10-14).

Во исполнение обязательств по договору ДД.ММ.ГГГГ истцом ФИО1 внесена оплата за услуги по технологическому присоединению в размере 550 рублей (л.д. 20).

В соответствии с п. 9 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта, внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в порядке и сроки, указанные в счете на оплату технологического присоединения.

Таким образом, договор присоединения к электрическим сетям считается заключенным с ДД.ММ.ГГГГ (п.п. 103, 104 Правил присоединения) путем присоединения к Типовым условиям договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и должен быть исполнен ДД.ММ.ГГГГ.

Однако ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ответчиком ПАО «Россети Северо-Запад» в адрес ФИО1 направлены уведомления о продлении срока действия договора на технологическое присоединение, согласно которому срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен до ДД.ММ.ГГГГ, срок действия технических условий продлен до 30.12.2023г. (л.д. 21, 22).

ДД.ММ.ГГГГ. истцом написана претензия ответчику об исполнении договора в течении 30 календарных дней (л.д. 23).

Письмом от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Россети Северо-Запад» сообщило ФИО1, что для технологического присоединения объекта требуется выполнить работы в объеме, указанном в технических условиях, являющихся приложением к договору. Также указано, что исполнение договора осложнено значительным увеличением заявок на технологическое присоединение и объемов работ по заключенным договорам, задержками в поставках материалов и оборудования, необходимого для исполнения мероприятий по технологическому присоединению (л.д. 24).

До настоящего времени обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения ответчиком не исполнены и данные обстоятельства им не оспариваются.

Обязанность доказывать наличие обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед истцом, лежит на ответчике. Вместе с тем, стороной ответчика таких доказательств не представлено.

При заключении договора ответчик не ставил истца в известность об обстоятельствах, которые могут являться препятствием к исполнению (либо сделать вообще невозможным исполнение) принятых по договору обязательств.

ПАО «Россети Северо-Запад» самостоятельно и добровольно принял на себя обязательства о проведении работ в согласованные сторонами сроки. Заключая договор, ответчик исходил из реальности исполнения договора в указанные в нем сроки, поэтому необходимость проведения дополнительных мероприятий для исполнения договорных обязательств, недостаточность финансирования, сами по себе не свидетельствуют о возникновении у ответчика права в одностороннем порядке увеличивать сроки выполнения работ без заключения соответствующего соглашения с истцом.

На неисполнение со стороны заявителя по договору и истца по делу условий договора, обязанность по исполнению которых возложена на него, представитель ответчика не ссылался, доказательств наличия данных обстоятельств не представил.

В силу статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Согласно требованиям статьи 27 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О защите прав потребителей", исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

Срок исполнения обязательств сетевой организацией определен заключенным между сторонами договором, а также правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей.

При этом исполнение ПАО «Россети Северо-Запад» указанных обязательств по договору в установленный срок не ставится в зависимость от каких-либо дополнительных условий.

Учитывая, что до настоящего времени ПАО «Россети Северо-Запад» свои обязательства по технологическому присоединению не исполнил, суд считает возможным возложить на ПАО «Россети Северо-Запад» обязанность исполнить обязательства по договору № СПБ80-32180/21-002 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта с КН:№, расположенного по адресу: <адрес>, заключенного с истцом, в течении двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Такой срок суд полагает достаточным, поскольку никаких доказательств невозможности исполнить договор в данный срок, а также обуславливающих указанные представителем ответчика сроки не представлено.

Согласно ч. 1 ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в бюджет.

Таким образом, с ответчика ПАО «Россети Северо-Запад» подлежит взысканию в доход муниципального бюджета <адрес> государственная пошлина в сумме 300 руб. (ст. 333.19 НК РФ).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░1 ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░-░░░░░ ░░░ № ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ 30.12.2021░. ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░:№, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>, ░ ░░░░░░░ 2 ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░-░░░░░» ░░░ № ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «<░░░░░>» ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 300 ░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░                             /░░░░░░░/               ░.░. ░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ 23 ░░░░░░░ 2024 ░░░░

░░░░░ ░░░░░

░░░░░                                                                         ░.░. ░░░░░░░░