Решение по делу № 2-3521/2024 от 05.07.2024

Дело ...

                                     РЕШЕНИЕ

                     ИФИО1

    21 августа 2024 года                                                                                  <адрес>

Железнодорожный районный суд <адрес> в составе судьи Соловьевой Н.М.,

при секретаре ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску <адрес> Республики Бурятия в интересах несовершеннолетних ФИО2, ФИО3 в лице их законного представителя ФИО4 к ПАО "Россети Сибирь" о защите прав потребителя,

у с т а н о в и л :

Обращаясь в суд, прокурор <адрес> просит обязать ответчика в срок до *** исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ....03...5873.23 от ***, заключенный с ФИО4.

Иск мотивирован тем, что прокуратурой района проведена проверка по обращению матери несовершеннолетних ФИО2, 2012 года рождения, ФИО3, 2011 года рождения - ФИО4, *** года рождения, о нарушении жилищных прав и получение жилищно-коммунальных услуг. Между ФИО4 и ответчиком был заключен договор ....0300.5873.23 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Со стороны гражданки ФИО4 обязательства по договору выполнены. Со стороны гр. ФИО4 обязательства по договору выполнены. Со стороны ответчика обязанности в предусмотренный указанным договором 6-ти месячный срок до настоящего времени не выполнены. Подпунктом «б» п.16 Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, не может превышать 6 месяцев для категории заявителей.

Таким образом, нарушения закона, допущенные филиалом ПАО «Россети Сибирь»- «Бурятэнерго» до настоящего времени не устранены, конкретные сроки их устранения не указаны. ФИО2, 2012 года рождения, и ФИО3, 2011 года рождения, являясь несовершеннолетними, в силу возраста не могут самостоятельно обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав и законных интересов, в связи с чем их законный представитель обратился к прокурору района с соответствующим заявлением.

И.О. прокурора <адрес> уточнены исковые требования, а именно истец просит обязать ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527, ОГРН 1052460054327) в срок до *** исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ....0300.5873.23 от ***, заключенный с ФИО4.

В судебное заседание законный представитель несовершенолетних ФИО2, ФИО3 - ФИО4 не явилась, о дате и времени рассмотрения дела извещена надлежащим образом.

Представитель прокурора <адрес> РБ - помощник прокурора <адрес> ФИО6 в судебном заседании уточненные требования поддержала, просила их удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» по доверенности ФИО7 в судебное заседание не явилась, извещена надлежаще, представил отзыв, в котором указал, что возражает против удовлетворения исковых требований, ссылаясь на то, что просрочка исполнения обязательств по договору обусловлена дефицитом источника финансирования технологического присоединения заявителей льготной категории в 2024 году, мероприятия по договору включены в реестр ТП и будут выполнены по мере изыскания финансовой возможности для приобретения необходимого материала и оборудования для выполнения строительно-монтажных работ, в нарушении сроков осуществления технологического присоединения к электрическим сетям по договору ....0300.5873.23 отсутствует вина ответчика.

Выслушав представителя истца, изучив письменные доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе (п. 2 ст. 307 ГК РФ).

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (п. 1 ст. 309 ГК РФ).

Защита гражданских прав осуществляется способами, перечисленными в ст. 12 ГК РФ, а также иными способами, предусмотренными законом.

В силу абз. 8 ст. 12 ГК РФ одним из способов защиты является присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Согласно п. 1 ст. 331 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, *** между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО4 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ....0300.5873.23 по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя «жилой дом», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию), к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом конкретных технических характеристик; заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Как указано в п. 2 договора от ***, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения «Малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: <адрес>, в районе <адрес>, СНТ «Родник», участок ..., кадастровый номер земельного участка ...

В соответствии с п. 6 договора сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, указанного в технических условиях, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

В силу п. 8 договора заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях; в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией (в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ); после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации, а в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже – рассмотреть и при наличии замечаний представить замечания к уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям; надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

В соответствии с п. 10 договора, размер платы за технологическое присоединение составляет 66394,31 руб.

Как следует из пояснений истца, подтверждается материалам дела и не оспаривается стороной ответчика, в полном объеме обязательства по оплате расходов за технологическое присоединение исполнены ***.

Согласно п. 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

В силу п. 21 договора, договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения.

Как установлено судом и не оспаривается стороной ответчика, к указанному сроку – *** договор об осуществлении технологического присоединения от *** ПАО «Россети Сибирь» исполнен не был.

При таких обстоятельствах исковые требования прокурора <адрес> о понуждении ПАО «Россети Сибирь» к исполнению договора об осуществлении технологического присоединения признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии с ч. 2 ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

В соответствии с частью 2 статьи 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Срок исполнения договора истцом определен до ***, возражений по заявленному сроку стороной истца в отзыве не содержится.

Установленный срок для исполнения решения суда является разумным и обеспечивает соблюдение баланса интересов сторон.

Также на основании ст. 103 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика в доход муниципального образования «<адрес>» государственную пошлину, от которой при обращении в суд с настоящим иском о защите прав потребителей, истец был освобожден, в размере 300,00 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л :

Исковые требования <адрес> Республики Бурятия удовлетворить.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527, ОГРН 1052460054327) в срок до *** осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств ФИО4, расположенных на земельном участке с кадастровым ..., расположенного по адресу: <адрес>, в районе <адрес>, СНТ «Родник», участок ....

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527, ОГРН 1052460054327) в доход муниципального образования «<адрес>» государственную пошлину в размере 300 руб.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия в течение месяца со дня принятия в окончательной форме.

    Решение в окончательной форме изготовлено ***.

Судья                                                                                          Н.М. Соловьева

УИД: 04RS0...-08