Решение от 02.07.2024 по делу № 2-7145/2024 от 26.03.2024

78RS0002-01-2024-004693-97

г. Санкт-Петербург

Дело №2-7145/2024 02 июля 2024 года

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга в составе

Председательствующего судьи Кирсановой Е.В.

При секретаре Сериковой Ю.Е.

с участим представителя истца Черновой Е.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Храмовой Н. В. к ООО «РАССПРОФ» о расторжении договора и взыскании денежных средств

УСТАНОВИЛ

Храмова Н.В. (далее Истец) обратился в суд с иском к ООО «РАССПРОФ» (далее ответчик) о расторжении договора подряда № от 25.12.2021 заключенного между сторонами, взыскания суммы в размере 515000 руб., неустойку в размере 515000 руб., убытки в размере 285000 руб., расторжении договора оказания услуг № от 25.12.2021 взыскания денежных средств уплаченных по договору в размер 50000 руб., неустойки в размере 50000 руб., компенсации морального вреда 300000 руб., судебные издержки 70000 руб., штраф по ЗоЗПП, расходы по оплате госпошлины. В обоснование иска указывала на то, что 25.12.2021 между сторонами был заключен договор подряда и договор оказания услуг №, в соответствии с которым ответчик обязался выполнить ремонт в жилом помещении истца по адрес <адрес>, в срок установленный договором работы выполнены ответчиком не были, истцом произведена оплата по обоим договорам в полном объеме.

Истец в суд не явился, доверила представлять интересы представителю, которая в судебном заседании требования поддержала в полном объеме, настаивала на удовлетворении иска.

Ответчик в суд представителя не направил, о дне и месте слушания дела извещался надлежащим образом по юридическому адресу, указанному в выписки из ЕГРЮЛ, ходатайств и возражений в суд не направил.

Согласно части 1 статьи 113 ГПК Российской Федерации, лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.

В силу ст. 35 ГПК РФ, каждая сторона должна добросовестно пользоваться своими процессуальными правами.

Учитывая изложенное, в целях исключения волокиты при рассмотрении спора, суд, в соответствии со ст. 165.1 ГК РФ, ст. 167 ГПК РФ рассмотрел дело в отсутствии сторон.

Исследовав материалы дела, заслушав доводы представителя, суд приходит к следующему:

Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

На основании п. 1 ст. 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

В пункте 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

По смыслу статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача и приемка работ оформляются документом, подписанным обеими сторонами договора подряда.

В соответствии с частью 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, 25.12.2021 года Храмова Н.В. (заказчик) заключила с ООО «РАССПРОФ» (исполнитель) договор № на выполнение работ в жилом помещении заказчика по адресу <адрес>(п.1.1). Срок начала работ 14 рабочих дней после оформления Заказчиком права собственности на объект (п.2.1), срок окончания работ 90 рабочих дней после начала работ (п.2.2.), стоимость работ, включая стоимость материалов и их доставку составляет 515 000 руб. (п.3.1), окончание работ оформляется актом сдачи-приемки работ, подписанным сторонами (п.4.3)

Пунктом 5.8 договора стороны согласовали условия изменения и расторжения договора: по инициативе заказчика, при существенном нарушении Договора другой стороной, в иных случаях, предусмотренных ГКРФ или другими законами. При одностороннем отказе от договора он будет считаться расторгнутым по истечении 10 календарных дней после получения одной из сторон соответствующего уведомления от другой стороны (п.5.9) Исполнитель вправе потребовать расторжения Договора и взыскания с Заказчика причиненных убытков в случае нарушения Заказчиком срока оплаты работ более чем на 10 календарных дней. Указанные нарушения признаются сторонами существенными (п. 2 ст. 450 ГКРФ) (п.5.10)

Между сторонами была согласована смета работ, план ремонтных работ,

Обязательства по оплате со стороны истца исполнены в полном объеме, что подтверждается распиской от 25.12.2021 г.

25.12.2021 года Храмова Н.В. (заказчик) заключила с ООО «РАССПРОФ» (исполнитель) договор № на оказание услуг по сбору исходно-разрешительной документации и разработке проектной документации на производство перепланировки и переоборудования изолированного жилого помещения соответствующего 21/100 доли квартиры, расположенной по адресу <адрес> обозначенного на плане под номером 3 и соответствующего данной планировке (п.1.1).

В соответствии с п. 2.1 договора стоимость работ составляет 50 000 руб. Срок начала работ в течении 14 рабочих дней после оплаты по настоящему договору (п.3.1), срок производства работ 3590 календарных дней (п.3.2) по окончании разработки проектная документация передается Заказчику в виде оригинала или заверенной копии. Передача документов оформляется путем подписания акта выполненных работ, который составляется исполнителем и передается Заказчику не позднее 5 рабочего дня с момента окончания выполненных работ по Договору (п.5.1) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной и сторон своих обязательств по Договору другая сторона вправе расторгнуть Договор в установленном законом порядке (п.8.1), в случае расторжения настоящего договора ввиду невозможности его исполнения со стороны Исполнителя, в течении 3 месяцев с момента получения письменного уведомления Заказчика о расторжении Договора и возврате денежных средств, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику сумму. указанную в п. 2.1 договора.

Обязательства по оплате со стороны истца исполнены в полном объеме, что подтверждается распиской от 25.12.2021 г.

Право собственности на спорную квартиру за истцом зарегистрировано 17.01.2022 г.

Как следует из материалов дела до настоящего времени работы по вышеуказанным договорам не исполнены, акты приема-передачи работ между сторонами не подписаны, в связи с чем 24.01.2024 и 10.02.2024 г. истец направила в адрес ответчика уведомление о расторжении договора подряда и договора оказания услуг и возврате уплаченных по ним денежных средств, а также неустойки за нарушение сроков выполнения работ

Доказательств того, что стороны согласовали иные сроки выполнения работ не представлено, равно как и что истец каким-либо образом препятствовал выполнению работ по договору подряда и договору оказания услуг, исполнения договоров со стороны ответчика, в связи с чем суд находит основания для удовлетворения требований истца о расторжении договора.

Поскольку истцом денежные средства в счет оплаты работ по договору подряда и договору оказания услуг в размере 515000 руб. и 50000 руб. соответственно были переданы ответчику, при этом работы не были выполнены, иного суду не представлено, акт приема-передачи не подписывался сторонами, суд приходит к выводу о взыскания с ответчика в пользу истца внесенных денежных средств в размере 515 000 руб. по договору подряда и 50000 руб. по договору оказания услуг.

На основании абзаца 5 пункта 1 статьи 28 указанного Закона, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы, сроки начала и окончания выполнения работы и промежуточные сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе, в том числе отказаться от исполнения договора о выполнении работы.

Согласно п. 1 ст. 31 Закона "О защите прав потребителей" требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные п. 1 ст. 28, п. п. 1 и 4 ст. 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.

За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с п. 5 ст. 28 настоящего Закона.

Бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для освобождения исполнителя от ответственности, лежит на ответчике.

Требования потребителя, установленные п. 1 ст. 28 Закона "О защите прав потребителей", не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя (п. 6 ст. 28 указанного Закона).

Поскольку ответчиком были нарушены сроки выполнения работ по договора оказания услуг и договору подряда истец направила в адрес ответчика уведомление о расторжении договора и возврате уплаченных денежных средств, однако требования истца было оставлено без удовлетворения.

Приняв во внимание, что ответчик в добровольном порядке требования потребителя о возврате денежных средст░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 50000 ░░░. ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 515000 ░░░. ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ 04.02.2024 (░░░░░░░░░ 10 ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░) ░░ 26.03.2024 (░░░░ ░░░░░░ ░░░░) ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ №2-2732/2023 ░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 395 ░░ ░░. ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░. 15 ░░░░░░ ░░ ░░ 07.02.1992 № 2300-1 "░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░" ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░) ░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░. ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 60 000 ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. 6 ░░. 13 ░░░░░░ ░░ "░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 595000 ░░░░░░. (515000+515000+50000+50000+60000)/2

░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 285000 ░░░., ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15000 ░░░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ 19 ░░░. ░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░. 59,60 ░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 1 ░░. 98 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ 96 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░. 100 ░░░ ░░, ░. 10-13 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ 21 ░░░░░░ 2016 ░. № 1 "░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░", ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 70000 ░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ 56 000 ░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░. 103 ░░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ 14750 ░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░. 194-199 ░░░ ░░, ░░░

░░░░░

     ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ № ░░ 25.12.2021 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░ «░░░░░░░░» (░░░░ 1157847419300, ░░░ 7807101930).

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ 25.12.2021 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░ «░░░░░░░░» (░░░░ 1157847419300, ░░░ 7807101930).

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ № ░░ 25.12.2021 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 515 000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 515 000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ 25.12.2021 ░ ░░░░░░░ 50 000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 50 000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 60 000 ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ 56000 ░░░., ░░░░░ ░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 595 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 14750 (░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░) ░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░.

░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ 26 ░░░░ 2024 ░░░░