Решение по делу № 2-2477/2023 от 03.02.2023

Дело № 2-2477/2023

УИД 50RS0<№ обезличен>-64

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

    20 марта 2023 года                                              г.о. Химки Московской области

Химкинский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Яровой Т.В.,

при секретаре Косовой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

Выгузов И.А. обратился в суд к Подзорову Е.А. с иском о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа.

В обоснование заявленных требований указано, что 10 марта 2022 года меду Выгузовым И.А. и Подзоровым Е.А. заключен договор подряда № <№ обезличен>. Согласно п. 1.1 договора подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту и отделке квартиры, расположенной по адресу: <адрес> Виды и объем работ определен сметой (приложением) к настоящему договору. В соответствии с п. 2.1.1 договора на подрядчике лежит обязанность выполнить комплекс строительно-монтажных работ по ремонту и отделке объекта надлежащего качества в объеме и сроки, предусмотренные договором. Пунктом 3.1 договора установлено, что работы осуществляются в следующие сроки: начало работ 14 марта 2022 года, окончание работ 30 июля 2022 года. Гарантийным письмом от 05.05.2022 Подзоров Е.А. гарантировал завершение работ в срок до 10 июля 2022 года. Однако, до настоящего момента работы в полном объеме ответчиком не выполнены. В свою очередь, Выгузовым И.А. осуществлена оплата по договору на общую сумму 549 200 руб. сумма невыполненных работ составила 233 080 руб.

На основании изложенного, Выгузов И.А. просит суд взыскать с Подхорова Е.А. денежные средства в размере 233 080 руб., неустойку за период с 11.07.2022 по 21.10.2022 в размере 686 517 руб., компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., штраф.

Истец в судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения извещен надлежащим образом.

Представитель истца в судебное заседание явился, поддержал доводы, изложенные в исковом заявлении, настаивал на удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения извещен надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщил, о рассмотрении дела в свое отсутствие не просил.

С учетом мнения представителя истца, суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного судопроизводства.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В соответствии со ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

Договор бытового подряда является публичным договором (статья 426).

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В соответствии с ч. 1 ст. 27 ФЗ "О защите прав потребителей" от 7 февраля 1992 года N 2300-1 с последующими изменениями и дополнениями исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами (ч. 1).

Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги) (ч. 2).

В силу ч. 1 ст. 28 Закона если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 24 настоящего Закона.

При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

Требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.

Судом установлено, 10 марта 2022 года меду Выгузовым И.А. и Подзоровым Е.А. заключен договор подряда № <№ обезличен>

Согласно п. 1.1 договора подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту и отделке квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. Виды и объем работ определен сметой (приложением) к настоящему договору.

В соответствии с п. 2.1.1 договора на подрядчике лежит обязанность выполнить комплекс строительно-монтажных работ по ремонту и отделке объекта надлежащего качества в объеме и сроки, предусмотренные договором.

Пунктом 3.1 договора установлено, что работы осуществляются в следующие сроки: начало работ 14 марта 2022 года, окончание работ 30 июля 2022 года.

Гарантийным письмом от 05.05.2022 Подзоров Е.А. гарантировал завершение работ в срок до 10 июля 2022 года.

В свою очередь, Выгузовым И.А. осуществлена оплата по договору на общую сумму 549 200 руб.

Поскольку обязательства по договору подряда Подзоровым Е.А в полном объеме не исполнены (иного судом не установлено, будучи извещенным о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, ответчик в судебное заседание не явился, письменных возражений суду не представил), суд полагает необходимым взыскать с него в пользу Выгузова И.А. денежные средства в размере 233 080 руб.

В силу п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

В соответствии с п. 3.1 договора срок исполнения заказа до 30 июля 2022 года.

При этом, гарантийным письмом от 05.05.2022 Подзоров Е.А. гарантировал завершение работ в срок до 10 июля 2022 года.

В судебном заседании установлено, что в согласованный сторонами срок ответчик свои обязательства по договору подряда не исполнил.

Цена договора составляет 686 517 руб., при этом определена отдельная цена выполнения работы (оказания услуги), что отражено в приложении № 1 к договору.

Таким образом, неустойка подлежит начислению на сумму невыполненных работ 233 080 руб.

Размер неустойки, подлежащей взысканию с ответчика, за период с 11.07.2022 по 21.10.2022 составляет 233 080 руб., ходатайство о применении положений ст. 333 ГК РФ ответчиком не заявлено.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Рассматривая требования истца о компенсации морального вреда, суд учитывает, что в ходе рассмотрения настоящего дела установлено нарушение ответчиком прав потребителя, однако, полагает указанный истцом размер компенсации явно завышенным и не отвечающим принципам разумности и соразмерности, в связи с чем, с учетом частичного признания исковых требований, суд полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, в остальной части исковые требования о взыскании компенсации морального вреда в большем размере – удовлетворению не подлежат.

Как следует из п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку суд пришел в выводу об удовлетворении требований Выгузова И.А., а ответчиком не соблюдено в добровольном порядке требования потребителя, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 238 080 руб.

Руководствуясь ст. ст. 194-198, 233-235 ГПК РФ ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО6, в пользу ФИО7, денежные средства в размере 233 080 руб., неустойку за период с 11.07.2022 по 21.10.2022 в размере 233 080 руб., компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., штраф в размере 238 080 руб., всего подлежит взысканию – 714 240 руб.

Ответчик вправе подать заявление об отмене решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Химкинский городской суд Московской области в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Заочное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Химкинский городской суд Московской области в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>					<данные изъяты>
<данные изъяты>		<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>