Решение по делу № 2-60/2019 от 01.11.2018

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 января 2019 года Рузский районный суд Московской области в составе председательствующего судьи Кривенцовой Н.Н., с участием адвоката Голдесовой С.Н., при секретаре Андриянцевой Ю.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ермолаевой Т. В. к ИП Муратовой Ю. В. о взыскании денежных средств, компенсации морального вреда, взыскании штрафа, взыскании судебных расходов,

У С Т А Н О В И Л:

Истец Ермолаева Т.В. просит суд взыскать с ответчика в ее пользу денежные средства, оплаченные по договору № от (дата) в размере ... рублей; пени согласно п.3.2.4 договора за период с (дата) по (дата) включительно в размере ... рублей; штраф в размере ... рублей; компенсацию морального вреда в размере ... рублей; расходы по оплате услуг представителя в размере ... рублей (исковые требования уточнены в соответствии со ст.39 ГПК РФ),

мотивируя просьбу тем, что (дата) между ней и ИП Муратовой Ю. В. был заключен договор № на установку и изготовление сруба дома, согласно которому подрядчик обязуется передать в собственность заказчика сруб из оцилиндрованного бревна естественной влажности 24 см, в количестве и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре, заказчик обязуется принять товар и уплатить за него цену, предусмотренную в договоре. Также подрядчик обязуется доставить и установить кровлю на участке заказчика, в соответствии с техническим заданием (приложение №) к договору.

Согласно п.3.2 договора, сумма договора составляет ... рублей; предоплата составляет ... рублей и оплачивается в момент заключения договора. Согласно п.3.2.3 договора, оставшаяся стоимость и порядок оплаты: 1) в момент доставки домокомплекта ... рублей; 2) по факту завершения сборки домокомплекта ... рублей; 3) остальные платежи осуществляются по факту выполнения каждого пункта согласно Приложению № в размере ...% от стоимости каждого пункта за исключением п.1 на общую сумму в размере ... рублей.

Согласно приложению № к договору, стороны договорились о проведении следующих работ: земляные работы – ... рублей; изменение диаметра бревна – ... рублей; изменение стропил и дополнительное утепление кровли – ... рублей; подшив потолка второго этажа, веранды (по стропилам), а также свесов кровли имитацией бруса – ... рублей.

Истец Ермолаева Т.В. согласно договора оплатила следующие суммы: (дата) – ... рублей; (дата) – за земляные работы, увеличение диаметра бревна и антисептирование – ... рублей; (дата) – ... рублей; (дата) – ... рублей; (дата) за работы и материалы по фундаменту – ... рублей, а всего ... рублей.

В соответствии с п.2.1.1 договора, исполнитель обязуется в течение ... дней с момента подписания договора выполнить работы по фундаменту, в течение ... дней изготовить сруб, передать заказчику (доставить и установить) товар надлежащего качества в течение 60 дней после изготовления.

Таким образом, работы исполнителем должны были быть осуществлены до (дата) по фундаменту; до (дата) по изготовлению сруба; до (дата) по доставке и установке сруба.

Свои обязательства ответчик по договору до настоящего времени не выполнил. Истец не имеет претензий к ответчику только по проведению земляных работ на сумму ... рублей. То есть, сумма подлежащая взысканию с ответчика в пользу истца, составляет ... рублей.

Работы по заливке (монтаж) фундамента произведены ненадлежащего качества, переделка данных работ сделана также ненадлежащего качества. Доставленный сруб потерял товарный вид и установке не подлежит. В связи с ненадлежащим качеством работы истцом акт сдачи-приема работ от (дата), подготовленный ответчиком, не подписывался.

Истцом неоднократно принимались попытки путем телефонных переговоров урегулировать возникшее обстоятельство по невыполнению услуг по установке сруба, заливке фундамента. Ответы Муратовой Ю.В. только несли обещания, по факту ничего не делалось. Также Ермолаевой Т.В. подано заявление в полицию о принятии мер к ИП Муратовой Ю.В. по невыполнению условий договора подряда. По результатам проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела от (дата), в связи с отсутствием в действиях Муратовой Ю.В. признаков состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ.

(дата) истецом в адрес ответчика направлена досудебная претензия, с требованием в 10-дневный срок со дня получения претензии, вернуть полностью уплаченные по договору № от (дата) денежные средства в размере ... рублей, а также выплатить неустойку в размере ... рублей. Ответ в установленный срок в адрес Ермолаевой Т.В. не поступил.

Поскольку в установленный договором срок, а именно до (дата) ответчиком ИП Муратовой Ю.В. дом из профилированного бруса надлежащего качества истцу изготовлен и установлен не был, Ермолаева Т.В. считает, что с ответчика в ее пользу подлежит взысканию уплаченная по договору сумма в размере ... рублей ... коп.

Согласно п.3.2.4 договора, в случае нарушения сторонами сроков, предусмотренных в данном договоре, не исполнившая обязательства сторона выплачивает пострадавшей пени, из расчета ...% от стоимости договора за каждый день просрочки.

Обязательства ответчиком по договору не исполнены, просрочка выполнения работ составила ... дня (с (дата) по (дата) включительно). Ермолаева Т.В. просит суд взыскать с ответчика в ее пользу пени в размере ... рублей ... копеек.

Истец считает, что ему причитается компенсация морального вреда в размере ... рублей. Также истец Ермолаева Т.В. просит взыскать с ответчика в ее пользу штраф в размере ... рублей; расходы по оплате услуг представителя в размере ... рублей.

Истец Ермолаева Т.В. в судебное заседание не явилась, о дате и времени рассмотрения дела извещена надлежащим образом.

Представитель истца в судебное заседание явился, заявленные требования поддержал в полном объеме, просил удовлетворить.

Ответчик ИП Муратова Ю.В. в судебное заседание не явилась, о дате и времени рассмотрения дела извещена надлежащим образом.

Проверив материалы дела, выслушав представителя истца, суд считает исковые требования подлежащим удовлетворению частично по следующим основаниям.

В соответствии со ст.309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст.310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст.4 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.

При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.

В соответствии со ст.27 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

В соответствии с ч.1 ст.28 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

В соответствии со ст.32 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

В соответствии с ч.1 ст.702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с ч.1 ст.708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В соответствии с ч.1 ст.720 ГК РФ, заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии с ч.1 ст.740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В соответствии с ч.3 ст.753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

По делу установлено, что (дата) между ИП Муратовой Ю.В. и истцом Ермолаевой Т.В. был заключен договор № на установку и изготовление сруба дома. Согласно п.1.1 договора, предметом договора № от (дата) является сруб изоцилиндрованногобревна естественной влажности 24 см. Также подрядчик обязался доставить и установить кровлю на участке заказчика, в соответствии с техническим заданием (приложение №) к договору.

В соответствии с п.2.1.1 договора, исполнитель обязуется в течение 25 дней с момента подписания договора выполнить работы по фундаменту, в течение 45 дней изготовить сруб, передать заказчику (доставить и установить) товар надлежащего качества в течение 60 дней после изготовления.

Таким образом, работы исполнителем должны были быть осуществлены до (дата) по фундаменту; до (дата) по изготовлению сруба; до (дата) по доставке и установке сруба.

Согласно п.3.2 договора, сумма договора составляет ... рублей; предоплата составляет ... рублей и оплачивается в момент заключения договора. Согласно п.3.2.3 договора, оставшаяся стоимость и порядок оплаты: 1) в момент доставки домокомплекта ... рублей; 2) по факту завершения сборки домокомплекта ... рублей; 3) остальные платежи осуществляются по факту выполнения каждого пункта согласно Приложению № в размере ...% от стоимости каждого пункта за исключением п.1 на общую сумму в размере ... рублей.

Согласно приложению № к договору, стороны договорились о проведении следующих работ: земляные работы – ... рублей; изменение диаметра бревна – ... рублей; изменение стропил и дополнительное утепление кровли – ... рублей; подшив потолка второго этажа, веранды (по стропилам), а также свесов кровли имитацией бруса – ... рублей.

Истец Ермолаева Т.В. согласно договора оплатила следующие суммы: (дата) – ... рублей; (дата) – за земляные работы, увеличение диаметра бревна и антисептирование – ... рублей; (дата) – ... рублей; (дата) – ... рублей; (дата) за работы и материалы по фундаменту – ... рублей, а всего ... рублей, что подтверждается квитанциями, копии которых имеются в материалах дела.

Свои обязательства ответчик по договору до настоящего времени в полном объеме не исполнил, за исключением земляных работ на сумму 30 800 рублей. Доказательств обратного в нарушение требований ст.56 ГПК РФ ответчиком суду не представлено.

Поскольку ИП Муратовой Ю.В. принятые на себя обязательства по договору не исполнялись, истец Ермолаева Т.В. обратилась к ответчику с требованием о возврате денежных средств и выплате неустойки. Однако, претензия истца оставлена без удовлетворения. Свои обязательства по договору ответчик не выполнил по настоящее время, денежные средства Ермолаевой Т.В. не возвращены. Доказательств обратного в нарушение требований ст.56 ГПК РФ ответчиком суду не представлено.

Поскольку в установленный договором срок ответчик ИП Муратова Ю.В. не выполнила принятые на себя обязательства, истец вправе требовать взыскания с ответчика денежных средств, которые составляют уплаченную ею по договору сумму в размере ... рублей.

Учитывая вышеизложенное, суд считает требования истца о взыскании с ответчика в его пользу денежных средств в размере ... рублей, оплаченных по договору, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Согласно п.3.2.4 договора № от (дата), в случае нарушения сторонами сроков, предусмотренных в данном договоре, не исполнившая обязательства сторона выплачивает пострадавшей пени из расчета ... % от стоимости договора за каждый календарный день просрочки.

Суду представлен расчет суммы пени за период с (дата) по (дата) включительно, согласно которому сумма пени составляет: ... рублей х ...% х ... дн. = ... рублей. Суд соглашается с данным расчетом, расчет пени ответчиком не оспорен. Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию сумма пени по договору в размере ... рублей.

В соответствии со ст.15 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В соответствии с п.45 Постановления Пленума ВС РФ от 28 июня 2012 г. №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем, размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Разрешая требование о взыскании компенсации морального вреда, суд считает, что поскольку факт нарушения ответчиком принятых на себя обязательств судом установлен, действиями ответчика истцу причинен моральный вред, компенсацию, за который суд, с учетом характера причиненных потребителю нравственных страданий, исходя из принципа разумности и справедливости, степени вины ответчика, считает необходимым определить в размере 5 000 рублей.

В соответствии с ч.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В соответствии с п.46 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

Учитывая, что в ходе судебного заседания был установлен факт нарушения ответчиком прав истца, установленных Законом РФ «О защите прав потребителей», в соответствии с вышеуказанными нормами права и установленными обстоятельствами по делу с ответчика в пользу истца подлежит взысканию сумма штрафа в размере ... рублей ((... руб. + ... руб. + ... руб.)/2). Суд с учетом разъяснений Постановления Пленума ВС РФ абз.2 п.71 от 24.03.3016 г. №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» с применением требований ст.333 ГК РФ взыскивает с ответчика в пользу истца штраф в размере ... рублей.

В соответствии с ГПК РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела, перечень которых определен в ст.94 ГПК РФ, к числу которых также относятся расходы на оплату услуг представителей, а также другие признанные судом необходимые расходы.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

В соответствии с ч.1 ст.100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

При рассмотрении гражданского дела Ермолаевой Т.В. понесены расходы по оплате услуг представителя в размере ... рублей, что подтверждается материалами дела.

Суд с учетом приведенных выше норм права, учитывая количество судебных заседаний, состоявшихся по настоящему делу, участие представителя истца в судебных заседаниях, объем оказанных представителем истца услуг, считает требования Ермолаевой Т.В. подлежащими удовлетворению частично, и считает необходимым взыскать с ответчика расходы по оплате услуг представителя в разумных пределах, размере ... рублей.

Учитывая требования ст.103 ГПК РФ, согласно которой издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований, суд считает необходимым взыскать с ответчика в бюджет муниципального образования «Рузский городской округ» государственную пошлину в размере ... рублей ... копеек.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Ермолаевой Т. В. удовлетворить частично.

Взыскать с ИП Муратовой Ю. В. в пользу Ермолаевой Т. В. оплаченную по договору денежную сумму в размере ... рублей; пени за период с (дата) по (дата) включительно в размере ... рублей; компенсацию морального вреда в размере ... рублей; штраф в размере ... рублей; расходы по оплате услуг представителя в размере ... рублей.

Взыскать с ИП Муратовой Ю. В. в бюджет муниципального образования «Рузский городской округ» государственную пошлину в размере ... рублей ... копеек.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд в течение одного месяца через Рузский районный суд.

Судья: Н.Н.Кривенцова