Решение от 18.01.2023 по делу № 33-1601/2023 (33-40951/2022;) от 08.12.2022

Судья: Калашникова Ю.А.                         Дело № 33-40951/2022

                                                              УИД 50RS0044-01-2020-005713-06

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Красногорск Московская область                 18 января 2023 года

Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда в составе:

председательствующего Артемьевой Ю.А.

судей Крюковой В.Н., Поляковой Ю.А.,

при помощнике судьи Бахтилине А.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в интересах Стрыкова В. Н. к ИП Кузнецовой Е. В. об обязании безвозмездного устранения недостатков выполненной работы, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

по апелляционной жалобе ИП Кузнецовой Е. В. решение Серпуховского городского суда Московской области от                               7 октября 2021 года,

заслушав доклад судьи Крюковой В. Н., объяснения явившегося лица,

установила:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в лице Территориального отдела в интересах Стрыкова В.Н. обратилось в суд с иском, уточнив требования, просит обязать ИП Кузнецову Е.В. обеспечить безвозмездное устранение недостатков выполненной работы (оказанной услуги), взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> руб., неустойку за нарушение срока устранения недостатков за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в размере <данные изъяты> руб., штраф в размере <данные изъяты>% от суммы, присужденной в пользу потребителя.

Свои требования мотивирует тем, что <данные изъяты> в Серпуховский ТО Роспотребнадзора по <данные изъяты> поступило обращение Стрыкова В.Н. на нарушение прав потребителей в области бытовых услуг. Так, <данные изъяты> Стрыков В.Н. оформил заказ на изготовление и монтаж изделий из ПВХ у ИП Кузнецовой Е.В., стоимостью <данные изъяты> руб. При оформлении договора подряда сторонами было достигнуто соглашение о том, что согласно п. 1.4. монтаж осуществляется только при выполнении замеров проемов специалистами подрядчика. Монтаж может включить в себя работы по демонтажу существующих (установленных) конструкций без нарушения несущей способности проемов, установку изготовленных подрядчиком изделий в проемы с использованием специальных крепежных элементов, установку и заделку дополнительных элементов, установку и заделку дополнительных элементов в строгом соответствии со спецификацией, устройство монтажного шва по всему периметру изделия. После установки окон ПВХ были выявлены следующие недостатки: на веранде установлены два стеклопакета. С наружной стороны под откосами, с внутренней стороны под подоконниками оставлены большие зазоры, в связи с чем, ветер проникает в жилое помещение. Истец вынужден был закрыть их тряпками, так как установщики окон не запенили их полностью. В комнате (зале) установленные нащельники отсоединились. Истец после обнаружения недостатков написал претензию ИП Кузнецовой Е.В. с просьбой их устранить, однако, ответ на претензию он не получил. До настоящего времени требования покупателя продавцом не удовлетворены, что и заставило его обратиться в суд за защитой нарушенного права.

Получив некачественно выполненную работу ответчика, предъявление претензий, периодические выезды на почту в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке, невозможность использовать изделие по прямому назначению в моменты плохой погоды, переживания за здоровье своей семьи, особенно в период сильных ветров и дождей, повлекли у ответчика эмоциональные переживания, в связи с чем, он просит взыскать компенсацию морального вреда. Самостоятельное устранение дефектов лишает ответчика права гарантийного обслуживания, соответственно, истец сам ничего не предпринимает, и обратился к ответчику с просьбой об устранении недостатков.

В уточненном иске указал, что указанные переживания истца не связаны с вредом здоровью и не вытекают из смысла исковых требований (л.д. 57-59 т.1). За нарушение сроков устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги) исполнительно уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пени), размер и порядок которой определяются в соответствии с п. 5 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей».

Истец Стрыков В.Н. в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, настаивал на их удовлетворении, пояснил, что он заключил договор с ответчиком на установку окон. Всего было установлено два окна на веранде и четыре окна в комнате. После установки окон было выявлено много недостатков, истец звонил представителям ответчика, требовал устранения недостатков, проведения обследования окон, но никто не приехал. Имеются следующие недостатки: все декоративные наклейки отстали и не держатся, на террасе под окнами зазор, на окне не установлен стопор, в связи с чем, не держится открытым. Истец отказался принимать работу, но денежные средства по просьбе жены уплатил в полном объеме.

Представитель истца Управления Роспотребнадзора после перерыва в судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие. Ранее в судебном заседании представитель истца поддержала исковые требования, пояснила, что истец просит устранить недостатки, указанные в заключение эксперта, за исключением запенивания монтажного шва в помещении террасы, поскольку данные работы были произведены сотрудниками ответчика после проведения экспертизы.

Ответчик ИП Кузнецова Е.В. в судебное заседание после перерыва не явилась, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом.

Представитель ответчика адвокат Алтухов А.В. возражал против исковых требований по доводам письменных возражений (л.д. 82-84, 133-136 т.1, л.д. 3-4 т.2)

Решением суда исковые требования удовлетворены частично: на ответчика возложена обязанность устранить дефекты и недостатки выполненных работ по договору подряда от <данные изъяты>, заключенному с истцом: произвести замену и установку нащельников, герметизацию швов жидким пластиком на всех конструкциях, установленных на основании указанного договора, устранить механические повреждения – пятна, царапины, потертости, лишние отверстия на рамах, сбитые углы на установленных на основании договора конструкциях. С ИП Кузнецовой Е.В. в пользу Стрыкова В.Н. взыскана неустойка за нарушение сроков устранения недостатков за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в размере <данные изъяты> руб., компенсация морального вреда в размере <данные изъяты> руб., штраф в размере <данные изъяты> руб., а всего <данные изъяты> рублей. С ИП Кузнецовой Е.В. в пользу АНО «Центр строительных экспертиз» взысканы расходы по проведенной экспертизе в размере <данные изъяты> рублей, расходы на проезд эксперта в судебное заседание в размере <данные изъяты> рублей, а всего <данные изъяты> рублей.

В апелляционной жалобе ответчик ИП Кузнецова Е.В.просит решение суда отменить, принять по делу новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований, указав на необходимость проведения повторной судебной экспертизы в связи с отсутствием подтверждения о включении эксперта Серовой О.И. в штаты экспертной организации АНО «Центр строительных экспертиз». При этом ответчик ссылается на необоснованное взыскание с него судебных расходов на проведение судебной экспертизы.

Проверив материалы дела в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии с частью 1 статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав пояснения представителя ИП Кузнецовой Е.В. по доверенности Алтухова А.В., судебная коллегия приходит к следующему.

Судом установлено и следует из материалов дела, что <данные изъяты> между истцом Стрыковым В.Н. и ответчиком ИП Кузнецовой Е.В. был заключен договор подряда <данные изъяты> на изготовление и монтаж изделий из ПВХ (л.д. 23-29 т.1).

В соответствии с п. 2.1. договора подрядчик обязуется выполнить для заказчика работы по замеру, изготовлению изделий и передать изготовленные изделия заказчику, а заказчик обязуется создать подрядчику условия для надлежащего выполнения названных работ, принять результаты работ и оплатить их. Предусмотрены дополнительные виды работ: демонтаж, монтаж, установка подоконников, установка отливов и нащельников (п. 2.2. договора). Перечисленные в п.п. 2.1. и 2.2. работы являются самостоятельными и выполняются независимо друг от друга. Указанные работы считаются выполненными подрядчиком и принятые заказчиком по п. 2.1. с момента подписания товарной накладной, по п. 2.2. с момента подписания акта выполненных работ (п. 2.3. договора). Согласно п. 2.4. договора, конфигурация изделий, их количество и комплектация указывается в спецификации, которая согласовывается с заказчиком и является неотъемлемой частью данного договора.

Стоимость всего комплекта работ, указанных в п. 2.1. и п. 2.2. договора составляет <данные изъяты> руб., размер предоплаты составляет <данные изъяты> руб., оставшаяся сумма в размере <данные изъяты> руб. оплачивается перед монтажом (раздел 4 договора).

В соответствии с п. 5.1. договора, срок изготовления конструкций составляет 7 рабочих дней от даты фактической оплаты работы, в соответствии с п. 4.1. Доставка конструкций <данные изъяты>, установка <данные изъяты> (п. 5.2. договора).

Раздел 7 договора подряда предусматривает условия гарантийного обязательства на установленные изделия.

Приложением <данные изъяты> к договору подряда <данные изъяты> от <данные изъяты> согласована сторонами и подписана спецификация товара на цвет, тип открывания, конфигурацию, комплектацию, доставку, Приложением <данные изъяты> к <данные изъяты> от <данные изъяты> предоставлена необходимая информация по уходу за окнами ПВХ (л.д. 28-29,137-138 т.1).

Истцом представлен бланк акта оказания услуг к заказу, который не подписан сторонами договора (л.д. 30 т.1).

В копии акта, представленной стороной ответчика, отсутствует подпись Стрыкова В.Н., указано, что окна установлены согласно приложению к договору, от подписания акта оказания услуг покупатель отказался без обоснования причин (л.д. 87 т.1).

Факт оплаты истцом стоимости установки окон в размере <данные изъяты> руб. стороной ответчика не оспаривается.

Согласно выписки из ЕГРИП, Кузнецова Е.В. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности является: торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах, дополнительными видами деятельности являются: производство прочих строительно-монтажных работ, работы столярные и плотничные, производство малярных и стекольных работ, производство прочих отделочных и завершающих работ и др. (л.д. 51-55 т.1).

Как следует из докладной записки Теребинова С.И., <данные изъяты> им был произведен замер оконных конструкций по адресу: г.о. Серпухов, д. Паниково, <данные изъяты>, у Стрыкова В.Н., был подписан договор подряда, в приложении к договору указаны все размеры и конфигурации оконных конструкций и дополнительных элементов, с чем Стрыков В.Н. согласился. <данные изъяты> от Стрыкова В.Н. поступил телефонный звонок, по его просьбе повторно Теребинов С.И. приехал к нему и показал как будет выглядеть конструкция, предупредил Стрыкова В.Н., что нужно делать внутреннюю отделку окон – откосы, так как нащельник временное решение вопроса внутренней отделки окон, но Стрыков В.Н. повторно отказался от установки откосов (л.д. 86 т.1).

Из докладной записки Пустовойт А. следует, что <данные изъяты> им осуществлялся монтаж/демонтаж оконных конструкций из ПВХ и алюминия по адресу: г.о. Серпухов, д. Паниково, <данные изъяты>, у Стрыкова В.Н. После установке двух новых оконных проемов Стрыков В.Н. сказал, что его не устраивает, что окна стоят криво по отношению к фасадной части дома. Учитывая конструкцию дома, при устном согласовании со Стрыковым В.Н., данные окна были демонтированы и установлены заново. При этом,Стрыкову В.Н. было разъяснено, что если окно установлено с нарушением вертикали, то должной герметизации не будет, что угрожает не только более низкой температурой в комнату, но и повреждением оконной конструкции вследствие появления наледи. <данные изъяты> монтажная бригада продолжила производство монтажных работ. Стрыков В.Н. мешал выполнению работ, указав, что между окном и проемом много пены. После установки окон, Стрыков В.Н. отказался подписывать акт оказания услуг без обоснования причин. Через неделю после монтажа от Стрыкова В.Н. поступил телефонный звонок и претензии, которые он не смог четко изложить. Был назначен новый выезд на <данные изъяты>. По приезду на объект, Стрыков В.Н. не допустил сотрудника для осмотра объекта и соответственно для исправления недостатков (л.д. 85 т.1).

<данные изъяты> Стрыков В.Н. обратился в Серпуховский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора с жалобой на действия ИП Кузнецовой Е.В., указал выявленные недостатки выполненной работы по договору на установку окон, представив жалобу в адрес Кузнецовой Е.В., в которой просил выслать экспертов и устранить выявленные нарушения (л.д. 16-18 т.1).

Данное обращение Управлением Роспотребнадзора направлено в адрес ответчика с запросом о дате разъяснений ситуации, указанной в обращении (л.д. 19-20). В ответе на запрос ИП Кузнецова Е.В. указала, что окна установлены в соответствии со стандартом, зазоры образовались из-за разных размеров предыдущих окон и установленных; монтажная бригада дважды выезжала к Стрыкову В.Н. для проверки указанных им недостатков и их устранения, но Стрыков В.Н. препятствовал этому (л.д. 21-22 т. 1).

<данные изъяты> Стрыков В.Н. обратился в Серпуховский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора с заявлением об оказании содействия в написании искового заявления к ИП Кузнецовой Е.В. по вопросу некачественно предоставленной бытовой услуги (л.д. 15 т.1).

Для правильного разрешения спора по делу была проведена строительно-техническая экспертиза. Из заключения эксперта <данные изъяты> от <данные изъяты> эксперта АНО «Центр строительных экспертиз» Серовой О.И. следует (л.д. 184-215 т.1), что при проведении осмотра установлено, что на экспертизу представлены окна наружной стены жилого дома, состоящие из стеклонесущих элементов из ПВХ профиля с матовой поверхностью белого цвета: 3 окна, установленные в помещении террасы, с глухими двухкамерными стеклопакетами; 4 окна с двухкамерными стеклопакетами, установленные в 2-х комнатах дома, 3 блока глухих и 1 распашной блок с наклонно-поворотным открыванием, поворотно-откидное открывание створки отсутствует.

При проведении обследования оконных блоков выявлено следующее. Монтажный шов в помещении террасы не заполнен, что является дефектом в соответствии с п. 9.4 ГОСТ 23166-99 - заделка монтажных зазоров между изделиями и откосами проемов стеновых конструкций должна быть плотной, герметичной, рассчитанной на выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри помещений. Наличие данного дефекта не соответствует п. 7.1.1 Договора <данные изъяты> <данные изъяты> - Подрядчик гарантирует: Товарный вид изделий без царапин, сколов, вмятин и других внешних дефектов, качество материалов и всех видов работ согласно условиям Договора.

В помещении комнат монтажный шов в местах наличия опорных колодок заполнен не полностью, с зазорами, что в свою очередь приводит к образованию мостиков холода, о чем свидетельствует наличие плесени, данный недостаток является дефектом в соответствии с п. 5.1.5 ГОСТ 30971-2012 -монтажные швы должны быть устойчивы к различным эксплуатационным воздействиям и нагрузкам:    атмосферным факторам, температурно- влажностным воздействиям со стороны помещения. Данный дефект является нарушением п. 7.1.1 Договора <данные изъяты> <данные изъяты>.

Монтажные швы выполнены с нарушением технологии конструкции шва, размер монтажных швов менее 20 мм, что является нарушением п. 5.1.3 ГОСТ 30971-2012 - конструкция монтажного шва включает в себя три или четыре слоя, имеющих различное функциональное назначение: - основной центральный слой - обеспечение тепло-, звукоизоляции; - наружный слой герметизации - обеспечение диффузии влаги из монтажного шва и защиты от атмосферных воздействий (дождевой влаги, ультрафиолетового излучения, ветра); - внутренний слой герметизации - обеспечение пароизоляции и защита утепляющего слоя от диффузной парообразной влаги изнутри помещения. П. 5.2.1 ГОСТ 30971-2012 - минимальные размеры монтажных зазоров для оконных блоков ПВХ белого цвета 20-60мм.

Нащельники на всех конструкциях имеют отслоение, деформацию и зазоры в Т-образных соединениях до 12 мм, что является нарушением п. 5.2. ГОСТ 23166-99, зазоры в угловых и Т-образных соединениях размером более 0,5 мм не допускаются.

На внешней стороне блоков крепление нащельников осуществлено саморезами, что не предусмотрено требованиями ГОСТ 30971-2012.

В распашном оконном блоке, имеются механические повреждения рамы – отверстия, не предусмотренные технологической документацией, размером до 7мм, что в свою очередь является дефектом.

В распашном окне крепежная фурнитура находится на внешней видимой поверхности, крепление «не утоплено» и осуществлено саморезом, что не соответствует требованиям РД 152-05 п. 5.2.4.

Таким образом, при проведении обследования предъявленных оконных блоков, выявлено несоответствие требованиям нормативных документов: ГОСТ 30971-2012, ГОСТ 23166-99, РД 152-05. Работы, предусмотренные договором подряда от <данные изъяты> <данные изъяты>, выполнены не в полном объеме и некачественно. Выявленные экспертом недостатки являются дефектом монтажа. При наличии выявленных дефектов полностью утрачены функциональные и эстетические показатели изделий, и они являются значительными, так как существенно влияют на использование продукции по назначению и на ее долговечность.

Для устранения выявленных дефектов и недостатков потребуется восстановление монтажных швов, замена нащельников и замена распашного блока. Возможное устранение выявленных дефектов и недостатков обследованных оконных конструкций следующее:

- дефект: нащельники на всех конструкциях имеют отслоение, деформацию и зазоры в Т-образных соединениях – замена и установка нащельников;

- дефект: отсутствие монтажного шва в помещении террасы – запенивание;

- дефект: зазоры в конструкциях превышают нормативные требования – герметизация швов жидким пластиком;

- дефект: наличие механических повреждений – пятен, царапин, потертостей, лишних отверстий на рамах, а также устранение сбитых углов - устранение методом шпаклевки.

В результате проведенного исследования экспертами выявлено, что все дефекты, являются значительными дефектами, образовавшимися в результате монтажа. Стоимость восстановительных работ ориентировочно составит <данные изъяты> рублей.

Эксперт в судебном заседании поддержала заключение, пояснила, что на террасе установлено три оконных блока, два на одной стене и один на другой стене. Нащельники прикручены саморезами, должны быть приклеены. Экспертом выявлены недостатки, которые необходимо устранить, иначе идет продувание, появилась плесень. Осмотр проводился с помощью линейки и рулетки. Рулетка прошла поверку, линейка не сертифицирована, не требуется ее поверка.

Разрешая спор, суд первой инстанции, оценив представленные по делу доказательства в их совокупности по правилам ст. 67 ГПК РФ, руководствуясь положениями ст.4, 29, 30 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» пришел к выводу об удовлетворении требований истца об обязании выполнить работы, указанные в заключении эксперта, поскольку при рассмотрении дела установлено, что выполненные ИП Кузнецовой Е.В. работы по договору подряда от <данные изъяты> <данные изъяты> имеют недостатки, об устранении которых просил истец. В соответствии со ст. 13, 15, 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» суд взыскал с ответчика в пользу истца неустойку за нарушение срока устранения недостатков, компенсацию морального вреда и штраф.

Оснований не согласиться с данными выводами суда, судебная коллегия не усматривает, поскольку выводы основаны на надлежащей оценке собранных по делу доказательств, спор разрешен в соответствии с нормами материального права, регулирующими спорные отношения, с учетом доводов и возражений сторон, при правильном определении обстоятельств, имеющих значение для дела.

Довод жалобы о злоупотреблении истцом своими правами в контексте ст. 10 Гражданского кодекса РФ является необоснованным, ничем объективно не подтвержденным.

Доводы ответчика о том, что эксперт не состоит в штате экспертов АНО «Центр строительных экспертиз», опровергается ответом экспертной организации, поступившим по запросу суда апелляционной инстанции.

Несогласие ответчика с экспертным заключением, пол░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 307 ░░░ ░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░. 67, 86 ░░░ ░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░. 94 ░░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░, ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ 95 ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░).

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 24.02.2021 ░. ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░». ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ «░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░» ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ (░░░░░░░░░░░ ░░░░░░) ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░» ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░» ░ ░░░░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░. ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>., ░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░» ░ ░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░.░. ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. ░░. 56, 59, 67 ░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░.199, 328 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░                               7 ░░░░░░░ 2021 ░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░. ░.–░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░

33-1601/2023 (33-40951/2022;)

Категория:
Гражданские
Истцы
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области
Стрыков Виктор Николаевич
Ответчики
ИП Кузнецова Елена Владимировна
Другие
Представитель истца Потапова Элина Николаевна
Гудкова Инна Борисовна
Алтухов Алексей Владмирович
Суд
Московский областной суд
Судья
Крюкова В.Н.
Дело на сайте суда
oblsud.mo.sudrf.ru
19.12.2022Судебное заседание
18.01.2023Судебное заседание
06.02.2023Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
07.02.2023Передано в экспедицию
18.01.2023
Решение

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее