Решение от 13.11.2023 по делу № 2-5955/2023 от 13.09.2023

07RS0001-02-2023-005080-19

Дело 2-5955/2023

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 ноября 2023 г. г. Нальчик

Нальчикский городской суд, в составе председательствующего судьи Тхазаплижевой Б.М., при секретаре – Аттоевой А.Ш.,

с участием представителя истца – Кардановой Ф.В., действующей по доверенности от 07.03.2023, удостоверенной нотариусом Нальчикского нотариального округа Мовсисян М.Р.,

представителя ответчика - Пшукова Х.В., выступающего по доверенности от 01.04.2022, удостоверенной нотариусом Нальчикского нотариального округа Бжинаевой М.И., сроком на три года,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Карданова ФИО11 к ООО «Строймир», третье лицо: Управление Росреестра по КБР о вынесении решения о регистрации права собственности на объект долевого строительства, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

13.09.2023 в Нальчикский городской суд поступило исковое заявление Карданова ФИО12 к ООО «Строймир», третье лицо: Управление Росреестра по КБР, в котором просил суд: вынести решение о государственной регистрации договора № 1-Н на участие в долевом строительстве многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по пр. Шогенцукова, 72-квартирный жилой дом в г.Нальчик на земельных участках площадью 3070 кв.м. с кадастровыми номерами 07:09:0102100:110; 07:09:0102100:114; 07:09:0102100:105; 07:09:0102100:104; 07:09:0102100:43; 07:09:0102100:107 без заявления ООО «СТРОЙМИР».

Обязать ООО «СТРОЙМИР» передать ему Карданову ФИО13, по акту приема-передачи нежилое помещение площадью 200 кв.м. в 1,2 подъездах, в БЛОКЕ – Г, на этаже «0», многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по пр.Шогенцукова, 72-квартирный жилой дом в г.Нальчик на земельных участках площадью 3070 кв.м. с кадастровыми номерами 07:09:0102100:110; 07:09:0102100:114; 07:09:0102100:105; 07:09:0102100:104; 07:09:0102100:43; 07:09:0102100:107 для дальнейшего оформления жилого помещения в собственность после сдачи в эксплуатацию БЛОКА – Г в многоквартирном доме по ул.Шогенцукова в г.Нальчик.

Взыскать с ООО «СТРОЙМИР» в его пользу 17 008 800 руб. руб., в том числе: неустойка - 10 339 200 рублей за просрочку передачи ему нежилого помещения за период с 01.10.2018 по 20.08.2023, компенсация морального вреда -1 000 000 рублей, штраф в размере 5 669 600 рублей.

13.11.2023 в суд поступило уточнённое заявление, в котором истец дополнительно просил суд взыскать с ответчика 21544800 руб. за просрочку передачи нежилого помещения с 01.10.2018 по 13.11.2023, в том числе неустойку в размере 13363200 руб., компенсация морального вреда – 1000000, штраф в размере 7181600 рублей.

В обоснование заявленных требований истцом указано, что 12 июля 2018 года между ним и обществом с ограниченной ответственностью «Строймир» (далее «общество») в лице директора Болотокова Э.В., был заключён договор №1-Н на участие в долевом строительстве многоквартирного (72-квартирного) жилого дома по пр.Шогенцукова в г.Нальчик на земельных участках площадью 3070 кв.м. с кадастровыми номерами 07:09:0102100:110; 07:09:0102100:114; 07:09:0102100:105; 07:09:0102100:104; 07:09:0102100:43; 07:09:0102100:107.

Согласно п.п.3.1.- 3.2 договора общество (Застройщик) обязалось построить «Многоэтажный дом» и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать мне нежилое помещение площадью 200 кв.м. в 1,2 подъездах на этаже «0» в «БЛОК-Г».

В счет исполнения своих обязательств по договору от 12 июля 2018г. №1-Н он внес в кассу общества 15 июля 2018 года 7 200 000 (семь миллионов двести тысяч) рублей по приходному ордеру №5 и таким образом он полностью исполнил свои договорные обязательства.

Согласно п.4.1 договора общество (Застройщик) обязалось окончить строительство и получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в 3 квартале 2018 года.

Объект до настоящего времени в эксплуатацию не введен и ему не передано помещение в соответствии с условиями вышеуказанного договора.

Претензия направленная им 24 октября 2022 года с требованием исполнить договорные обязательства и досудебная претензия от 25.01.2023 года в адрес общества и лично директора общества проигнорированы.

В досудебной претензии от 25.01.2023 он предложил ответчику в месячный срок :

- подготовить необходимый пакет документов и провести совместно с ним государственную регистрацию договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 12 июля 2018 года № 1-Н в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- уплатить неустойку за просрочку передачи ему нежилого помещения за период с 01.10.2018 года по 25.01.2023 года в размере 5 677 200 руб. из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на 30.06.2020 года (составляла 7,5 %) в двойном размере.

- передать ему предмет договора по Акту приёма- передачи.

Договор долевого участия в строительстве в соответствии с требованиями ч.3 ст. 4, ст., ст.24, 25.1 Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не зарегистрирован в органах госрегистрации.

Однако, несмотря на то, что договор не зарегистрирован в соответствии с требованиями законодательства, фактически договорные отношения существуют, т.к. он выполнил свои обязательства в соответствии с ч.2 ст.12 Федерального закона № 214-ФЗ и внес предварительно 100 % оговоренной суммы.

Срок передачи ему квартиры установленный п.4.1 договора «3 квартал 2018 года» пропущен ответчиком многократно, т.е. просрочка составила 1577 дней (с 01.10.2018г. по 25.01.2023г.).

Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на 20.08.2023 года составляет 12% (соответственно, в двойном размере 24%).

7 200 000 руб. х 24% (12% х 2) х 1/300 х 1783 дня = 10 270 080 руб.

При заключении договора он исходил из того, что срок сдачи объекта установлен договором 3 квартал 2018 года и за истекшие, почти, 5 лет, стоимость строительных материалов и работ значительно выросла, что для него является ущербом. Но размер ущерба от удорожания строительных материалов и работ он оценивает лишь после передачи ему объекта по Акту приёма-передачи и начала ремонтных работ.

Он оценивает моральный вред, причинённый ему ответчиком в 1 000 000 рублей.

В порядке досудебного урегулирования спора, он обратился с претензией к ответчику с предложением в месячный срок: подготовить необходимый пакет документов и провести совместно с ним государственную регистрацию договора участия в долевом строительстве жилого дома со встроенными помещениями по пр.Шогенцукова, 72-квартирный жилой дом в г.Нальчике №1-Н от 12.07.2018; уплатить неустойку за просрочку передачи ему квартиры за период с 01.10.2018 по 25.01.2023) в размере 5677200 руб., из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на 30.06.2020 года (составляла 7,50%) в двойном размере - 15% годовых.

Претензия оставлена без ответа.

В судебное заседание истец и не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Третье лицо Управление Росреестра по КБР в судебное заседание своего представителя не направило.

Суд, на основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации посчитал возможным рассмотреть дело в отсутствие истца и третьего лица.

В судебном заседании представитель истца Карданова Ф.В. исковые требования поддержала, с учётом уточнений.

В судебном заседании представитель ответчика Пшуков Х.В. исковые требования не признал, просил в иске отказать, указал, что в настоящее время в рамках уголовного дела готовится проект мирового соглашения, по которому стороной ответчика истцу предлагается передать помещения на сумму, превышающую размер убытков по уголовному и по гражданскому делу, просил приостановить производство по настоящему делу до разрешения уголовного дела.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы гражданского дела, суд полагает исковые требования подлежащими удовлетворению частично.

Из материалов дела следует, что между Кардановым Якубом Ауесовича и ООО «Строймир» был заключён договор №1-Н на участие в долевом строительстве многоквартирного (72-квартирного) жилого дома по пр.Шогенцукова в г.Нальчик на земельных участках площадью 3070 кв.м. с кадастровыми номерами 07:09:0102100:110; 07:09:0102100:114; 07:09:0102100:105; 07:09:0102100:104; 07:09:0102100:43; 07:09:0102100:107.

Согласно п.п.3.1.- 3.2 договора общество (Застройщик) обязан был построить «Многоэтажный дом» и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать истцу нежилое помещение площадью 200 кв.м. в 1,2 подъездах на этаже «0» в «БЛОК-Г».

В счет исполнения своих обязательств по договору от 12 июля 2018г. №1-Н он внес в кассу общества 15 июля 2018 года 7 200 000 (семь миллионов двести тысяч) рублей по приходному ордеру №5 и таким образом он полностью исполнил свои договорные обязательства.

Согласно п.4.1 договора общество (Застройщик) обязалось окончить строительство и получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в 3 квартале 2018 года.

Объект до настоящего времени в эксплуатацию не введен и истцу не передано помещение в соответствии с условиями вышеуказанного договора.

Тот факт, что объект не введён в эксплуатацию сторона ответчика в судебном заседании не опровергла, как и не опровергла факт получения от истца денежных средств.

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

При таких обстоятельствах, учитывая, что истцом обязательства по уплате обусловленной договором долевого участия в строительстве многоквартирного дома денежной суммы исполнены, а ответчик от исполнения обязательства по передаче истцу, как участнику долевого строительства нежилого помещения уклоняется, суд полагает подлежащим удовлетворению требование о возложении на ответчика обязанности передать по акту приема-передачи нежилое помещение для дальнейшего оформления в собственность, а также вынести решение о государственной регистрации договора №1-Н от 12.07.2018 на участие в долевом строительстве многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по пр. Шогенцукова, 72-квартирный жилой дом в г.Нальчик на земельных участках площадью 3070 кв.м. с кадастровыми номерами 07:09:0102100:110; 07:09:0102100:114; 07:09:0102100:105; 07:09:0102100:104; 07:09:0102100:43; 07:09:0102100:107 без заявления ООО «СТРОЙМИР».

Согласно ч.2 ст.6 Федерального закона № 214-ФЗ в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Ответчиком пропущен срок передачи истцу квартиры установленный п.4.1 договора - 3 квартал 2018 года.

В соответствии со ст.10 Федерального закона № 214-ФЗ В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежащее исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим Федеральным законом и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.

В соответствии с ч.9. ст. 4 названного закона, к отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом.

Статья 43 Закона «О защите прав потребителей» ответственность за нарушение прав потребителей, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, продавец (исполнитель, изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 15 Закона «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения прав потребителя, предусмотренного законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Поскольку истец, при заключении договора исходил из того, что срок сдачи объекта установлен договором 3 квартал 2018 года и за истекшие 5 лет суд полагает возможным установить компенсацию морального вреда в размере 100000 рублей.

В силу пункта 4 части 1 статьи 18 Федерального закона от 8 марта 2022 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие установление особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве.

Реализуя предоставленные законом полномочия, Правительство Российской Федерации издало постановление от 26 марта 2022 г. N 479 "Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве, и об особенностях включения в единый реестр проблемных объектов многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в отношении которых застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и (или) обязанности по передаче объекта долевого строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному договору участия в долевом строительстве" (далее - Постановление N 479), которое устанавливает особенности применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 21 июня 2022 г. по делу N АКПИ22-284, оставленным без изменения апелляционным определением Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2022 г. N АПЛ22-359, признано, что Постановление N 479 утверждено Правительством Российской Федерации в пределах предоставленных законом полномочий, а его положения учитывают баланс интересов участников долевого строительства и застройщиков, направлены на реализацию комплекса мер социально-экономического характера в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций.

С учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства Российской Федерации от 17 мая 2022 г. N 890, от 1 сентября 2022 г. N 1534, от 30 сентября 2022 г. N 1732, пунктом 1 Постановления N 479 установлено следующее: - в период начисления неустойки (пени) по договорам участия в долевом строительстве, предусмотренной частью 6 статьи 5 и частью 2 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 214-ФЗ), не включается период, исчисляемый со дня вступления в силу Постановления N 479 до 30 июня 2023 г. включительно;

- при определении размера убытков, предусмотренных статьей 10 Закона N 214-ФЗ, не учитываются убытки, причиненные в период со дня вступления в силу Постановления N 479 до 30 июня 2023 г. включительно;

- проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства в соответствии с частями 2 и 6 статьи 9 Закона N 214-ФЗ за период со дня вступления в силу Постановления N 479 до 30 июня 2023 г. включительно, не начисляются;

- неустойки (штрафы, пени), иные финансовые санкции, подлежащие с учетом части 9 статьи 4 Закона N 214-ФЗ уплате гражданину - участнику долевого строительства за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, заключенным исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, не начисляются за период со дня вступления в силу Постановления N 479 до 30 июня 2023 г. включительно.

В отношении применения неустойки (штрафов, пени), процентов, возмещения убытков и иных финансовых санкций к застройщику в части их уплаты, предусмотренных данным пунктом, требования о которых были предъявлены к исполнению застройщику до даты вступления в силу Постановления N 479, предоставляется отсрочка до 30 июня 2023 г. включительно.

Указанные требования, содержащиеся в исполнительном документе, предъявленном к исполнению со дня вступления в силу постановления N 479, в период отсрочки не исполняются банками или иными кредитными организациями, осуществляющими обслуживание счетов застройщика.

В соответствии с частью 9 статьи 4 Закона N 214-ФЗ, на которую имеется ссылка в пункте 1 Постановления N 479, к отношениям, вытекающим из договора, заключённого гражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной Законом N 214-ФЗ.

Согласно приведенным выше положениям Постановления N 479 за период с 29 марта 2022 г. по 30 июня 2023 г. неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции по договорам участия в долевом строительстве, в том числе указанные в части 9 статьи 4 Закона N 214-ФЗ, не начисляются и, соответственно, не взыскиваются.

За период до 29 марта 2022 г. неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции начисляются и, соответственно, могут быть взысканы судом, однако с предоставлением отсрочки их уплаты до 30 июня 2023 г.

К числу названных финансовых санкций относится предусмотренный пунктом 6 статьи 13 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" (далее - Закон о ЗПП) штраф, на применение которого указано в части 9 статьи 4 Закона N 214-ФЗ.

Согласно пункту 6 статьи 13 Закона о ЗПП при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Таким образом, если правомерные требования потребителя не были удовлетворены застройщиком добровольно и срок для добровольного удовлетворения этих требований истек до 29 марта 2022 г., то независимо от даты принятия судом решения с застройщика подлежит взысканию штраф в размере пятидесяти процентов от присужденных потребителю денежных сумм за нарушения, допущенные до 29 марта 2022 г., с указанием на отсрочку уплаты этого штрафа до 30 июня 2023 г.

Если срок для добровольного удовлетворения требований потребителя истек, в период с 29 марта 2022 г. по 30 июня 2023 г., то указанный выше штраф взысканию с застройщика не подлежит.

Суд полагает возможным на основании действовавшего моратория исключить для начисления санкция период с 29.03.2022 по 30.06.2023

Изучив материалы дела, оценив представленные сторонами доводы и доказательства, суд полагает возможным взыскать с ответчика неустойку (пеня) – в соответствии с ч.2 ст.6 Федерального закона №214-ФЗ в двойном размере установленной одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки за период с 01.10.2018г. года по 28.03.2022 и с 01.07.2023 по 13.11.2023 за 1398 дней из расчета 15 % в двойном размере, т.е., 30 % = 10 065 600 рублей (7 200 000 руб. х 30 % : 300 х 1398 дней)

В соответствии с ч.6 ст.13 Закона «О защите прав потребителей» штраф в размере 50 % от взысканной суммы 5082800 рублей, а всего 15248400 (пятнадцать миллионов двести сорок восемь тысяч четыреста рублей).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ №1-░ ░░ 12.07.2018 ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. ░░░░░░░░░░░, 72-░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░ ░.░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 3070 ░░.░. ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 07:09:0102100:110; 07:09:0102100:114; 07:09:0102100:105; 07:09:0102100:104; 07:09:0102100:43; 07:09:0102100:107 ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░».

░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░15, ░░ ░░░░ ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 200 ░░.░. ░ 1,2 ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ – ░, ░░ ░░░░░ «0», ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░░░░░░░░░░, 72-░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░ ░.░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 3070 ░░.░. ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 07:09:0102100:110; 07:09:0102100:114; 07:09:0102100:105; 07:09:0102100:104; 07:09:0102100:43; 07:09:0102100:107 ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ – ░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░.░░░░░░░░░░░ ░ ░.░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░14 ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ 01.10.2018 ░░ 13.11.2023 ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ –10 065 600 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ - 100 000 ░░░░░░, ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 5082800 ░░░░░░, ░ ░░░░░ 15248400 (░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░).

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░» ░ ░░░░░ ░.░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 60000 (░░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ 20 ░░░░░░ 2023 ░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░.░░░░░░░░░░░░