Решение по делу № 2-302/2018 от 12.02.2018

Дело № 2-302 /2018

                                        ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

                             Именем Российской Федерации

Заводской районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в составе

председательствующего Катусенко С.И.,

при секретаре                   Завориной Е.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Новокузнецке 19 марта 2018 года гражданское дело по иску Вязовикина И.А. к ООО «ГАЗСТРОЙ-НК» о защите прав потребителей,

                                       у с т а н о в и л :

Истец обратился в суд с иском, в котором просит принять отказ от исполнения договора №.... от 20.02.2015г., взыскать с ответчика неустойку по состоянию на 15.01.2018г., которая составила ... копеек (расчет произведен в соответствии со ст.395 ГК РФ), взыскать с ответчика оплаченную им сумму в размере ... рублей, штраф за отказ от добровольного удовлетворения исковых требований в размере 50% от оплаченной суммы - ... рублей.

Свои истец требования мотивирует тем, что 20 февраля 2015г. он заключил договор с ответчиком ООО «ГАЗСТРОЙ-НК» в лице директора ...

В январе 2015 года им предложили провести газ в их поселок за их средства. В школе было проведено собрание жителей, куда были приглашены представители администрации Заводского района и генеральный директор ООО «ГазСтрой-НК» ... На собрании им обещали в течение полугода провести газ, администрация г. Новокузнецка дает добро на это строительство. 20 февраля 2015 г. он заключил договор с ООО «ГАЗСТРОЙ-НК» о проведении газа в его дом. Им было оплачено согласно договору вся сумма -... руб. Сейчас январь 2018 года газ в поселке так и не провели, работы не ведутся.

Он неоднократно обращался к ответчику с требованиями о выполнении своих обязательств по проведению газа или возврату денег, но всегда были одни обещания.

За отказ от добровольного выполнения его требований с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 50% от взысканной судом суммы в его пользу.

Истец Вязовикин И.А. на исковых требованиях настаивал в полном объеме пояснил, что в феврале 2015 г. между ним и ООО «ГазСтрой-НК» был заключен договор о проведении газа в его дом по адресу: (ул...). В счет оплаты услуг по договору им было выплачено ответчику ... руб. По данному договору ответчик должен был до конца 2015 г. провести газ в его дом, однако данные работы не были выполнены. Неоднократно в устной форме он обращался к ... -директору ООО «ГазСтрой-НК», который обещал, что скоро все будет сделано, задержку выполнения работ объяснял тем, что Администрация не согласовывает разрешение на проведение работ, что с документами какие-то проблемы и т.д. Ответчиком за все время установлена труба через мостик и подготовлена документация, более сделано ничего не было. Все свои требования и претензии были заявлены Монакову в устной форме. В период заключения договора ООО «ГазСтрой-НК» существовало, у них был офис и склад в Заводском районе. Длительное время он не обращался в суд, потому что надеялся, что все- таки ответчик выполнит свои обязательства по договору.

Представитель ответчика ООО «ГАЗСТРОЙ-НК» в судебное заседание не явился, о дне и времени его проведения уведомлен надлежаще по месту государственной регистрации юридического лица (ул...) (л.д. 20, 27), о причинах неявки суду не сообщил, от получения судебного извещения отказался, что подтверждается возвратами судебных писем, возвращенных в адрес суда по истечению срока хранения.

Согласно сведениям о государственной регистрации юридических лиц, общество с ограниченной ответственностью «ГАЗСТРОЙ-НК» прекратило свою деятельность – 29.01.2018 года (л.д. 23-25).

Ст. 113 ГПК РФ определено, что лица, участвующие в деле, извещаются или вызываются в суд заказным письмом или судебной повесткой с уведомлением о вручении, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова о его вручении адресату.

В соответствии с ч. 2 той же статьи адресат, отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное извещение, считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства или совершения отдельного процессуального действия.

Судом в адрес ответчика были направлены заказными письмами судебные извещения о времени и месте рассмотрения дела, по имеющемуся в деле адресу, однако повестки возвращены в суд в связи с истечением срока хранения.

Извещение о почтовом уведомлении было опущено в почтовый ящик, что следует из отметок, сделанных на нем, однако ответчик в отделение связи за получением повестки не явилась, письмо было возвращено в суд за истечением срока хранения, что следует из материалов дела.

Исходя из п. 33 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.04.2005 г. № 221, почтовые отправления доставляются в соответствии с указанными на них адресами или выдаются в объектах почтовой связи. Извещения о регистрируемых почтовых отправлениях опускаются в почтовые абонентские ящики в соответствии с указанными на них адресами. Не полученные адресатами регистрируемые почтовые отправления за истечением срока хранения возвращаются отправителям.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения в случае, когда с указанного им места жительства (регистрации) судебная повестка была возвращена по истечении срока хранения, либо в связи с отказом от ее получения, что установлено судом по настоящему делу.

С учетом изложенного, судом было вынесено определение о рассмотрении настоящего гражданского дела в порядке заочного производства и дело рассмотрено в указанном порядке.

Свидетель С.Е.И.суду пояснила, что она является соседкой истца, её дом расположен по адресу: (ул...), а у истца (ул...). ООО «ГазСтрой-НК» в феврале 2015 г. проводило собрание, на котором предлагало провести в их дома газ, на данное предложение согласилось 38 семей, в том числе и она, и истец. Все 38 семей заключили договор с ответчиком о проведении газа. По данному договору она оплатила первоначально ... руб., потом в течение полгода ежемесячно по ..., но до настоящего времени газ так и не проведен. Ответчик установил трубу, на которой повесил табличку «подключайте газ». На телефонные звонки Монаков не отвечает, ранее обещал, что все сделает, что задержка вызвана тем, что Администрацией какие-то документы не подписываются, то Комитет градостроительства что-то не согласовывает, что рядом с железной дорогой имеется ското-хранилище от 18 века, поэтому такие проблемы с документами, однако разрешение на строительство было все- таки дано, но уже ООО «ГазСтрой-НК» не стал ничего делать.

Суд, выслушав истца, свидетеля, принимая во внимание доказательства, представленные истцом, полагает, что следует отказать в иске Вязовикину И.А. к ООО «ГАЗСТРОЙ-НК» о принятии отказа от исполнения договора №.... от 20.01.2015 г., о взыскании неустойки, процентов, штраф по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 420 ГК РФ, договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

В соответствии со ст. 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в заключение договора.

Ст. 307 ГК РФ предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как – то : передать имущество, выполнить работу…, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора…

В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями закона…

Согласно ст. 48 ГК РФ: «1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных настоящим Кодексом.

В соответствии со ст. 49 ГК РФ: «1. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном документе (статья 52), и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

3. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении».

В соответствии со ст. 56 ГК РФ «1. Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2. Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или другим законом.»

Согласно ст. 61 ГК РФ: «1. Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

2. Юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано.

4. С момента принятия решения о ликвидации юридического лица срок исполнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим.

5. Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (пункт 5 статьи 62) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62).»

В соответствии со ст. 64.2 ГК РФ, «1. Считается фактически прекратившим свою деятельность и подлежит исключению из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц, юридическое лицо, которое в течение двенадцати месяцев, предшествующих его исключению из указанного реестра, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету (недействующее юридическое лицо).

2. Исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц влечет правовые последствия, предусмотренные настоящим Кодексом и другими законами применительно к ликвидированным юридическим лицам.

3. Исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц не препятствует привлечению к ответственности лиц, указанных в статье 53.1 настоящего Кодекса».

Судом установлено, что 20.02.2015 года между истцом и ответчиком ООО «ГАЗСТРОЙ-НК» был заключен договор №...., по условиям которого заказчик поручает, а исполнитель обязуется выполнить разработку, согласование и выполнение проектных работ для газопровода, в объеме, предусмотренном заданием на проектирование, подготовить исходно-разрешительную документацию, осуществить строительно-монтажные работы по прокладке газопровода от точки врезки в наружном (уличном) газопроводе до ввода в дом по адресу (ул...), с дальнейшей разводкой внутреннего газопровода до приборов газопотребления, сдать в эксплуатацию газопровод.

Заказчик обязался принять законченный строительством объект в эксплуатацию и оплатить его в соответствии с ценой, установленной настоящего договора – п.1.2 договора (л.д. 3-8).

Согласно п. 2.1. указанного договора цена составила ... рублей, оплата работ производится в следующем порядке : заказчик не позднее 20 банковских дней с момента подписания сторонами договора оплачивает ... рублей, дальнейшее платежи составляют по ... рублей, до 20 числа каждого следующего месяца. Датой начала работ исполнителя считается дата поступления предоплаты.

Согласно п. 3 договора, по завершению каждого этапа работ исполнитель информирует об этом заказчика и передает заказчику или его представителю, акт приемки выполненных работ 2-х экземплярах. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня поступления от исполнителя акта приемки, обязан направить исполнителю подписанный акт или обоснованный отказа с перечнем замечаний, в противном случае работы, указанные в акте считаются принятыми заказчиком и подлежащими оплате. В этом случае исполнитель имеет право подписать акт в одностороннем порядке, что считается необходимым и достаточным для признания сторонами акта оформленным надлежащим образом, а работы выполненными и подлежащими оплате.

Согласно п. 4 указанного договора, сроки выполнения работ следующие: выбор трассы и согласование прокладки газопровода (30 календарных дней), проектные работы (30 календарных дней), экспертиза проекта (60 календарных дней), строительно-монтажные работы (60 календарных дней).

Согласно п. 4.2. срок окончания работ по выполнению проектных работ продлевается и утверждается сторонами путем подписания дополнительного соглашения в случаях: внесения заказчиком изменений в утвержденную проектную документацию или другую предварительного согласованную или утвержденную документацию, на срок, установленный дополнительным соглашением, вносящим такие изменения; приостановки работ исполнителем по требованию заказчика, возникновения форс-мажорных обстоятельств, на срок устранения последствий или помех возникших в связи с форс-мажором, но не превышающий 10 дней.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Любая из сторон вправе обратится в суд после направлений другой стороне письменной претензии и истечения срока ответа на неё, составляющего 20 календарных дней с даты получения другой стороной претензии – п.6 договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами обязательств по договору – п. 9 договора.

Истцом Вязовикиным И.А. было выполнены условия договора в полном объеме, всего им было выплачено ... рублей, путем внесения наличных денежных средств в кассу ООО «ГазСтрой-НК», что подтверждается квитанциями (л.д. 15-16).

Однако ответчик условия договора от 20.02.2015 года не выполнил, чем нарушил требования действующего законодательства -ст.ст. 27,28 ФЗ « О защите прав потребителей», ст.ст. 702,703,708,709,715730,735 ГК РФ.

05.02.2018 года истец обратилась к ответчику с претензией, в которой указал на невыполнение условий договора исполнителем, потребовал принятия его отказа от исполнения заключенного с ним договора и возврата внесенные по договору денежные средства в размере ... рублей, а также с требование о выплате неустойки и штрафа, ответ на которую им до сих пор не получен, денежные средства в размере ... руб. по договору от 20.02.2015. не возвращены, в связи, с чем обратился в суд.

В судебном заседании истец Вязовикин И.А. утверждает, что он длительное время не обращался в суд, потому что надеялся, что ответчик выполнит свои обязательства по договору, надеялся на лучшее.

Истец не представил достоверных доказательств, опровергающих информацию, содержащуюся в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 26.02.2018 года, в соответствии с которой ООО «ГАЗСТРОЙ-НК» прекратило деятельность юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ без правопреемства (л.д. 23-25).

Действующим законодательством предусмотрена обязанность исполнителя услуг оказать услугу качественно и в установленные договором сроки ( ст.ст. 27,28 ФЗ «О защите прав потребителей», ст. 715 ГК РФ), чтобы можно было её использовать в полной мере для той цели, для которой данная услуга заказывалась. В том случае, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

За нарушение сроков выполнения работ на исполнителя услуг возложена обязанность возместить ущерб, причиненный ненадлежащим исполнением своих обязательств потребителю.

Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

Поскольку с иском в суд Вязовикин И.А. обратился 12.02.2018г., после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности ООО «ГАЗСТРОЙ-НК» как юридического лица без правопреемства, то суд не может возложить на ООО «ГАЗСТРОЙ-НК» обязанность принять отказа от исполнения договора №.... с от 15.03.2015 г., заключенного между ООО «ГАЗСТРОЙ-НК» и Вязовикиным И.А., не может суд взыскать убытки- ... рублей, неустойку и штрафа, а потому в иске Вязовикину И.А. следует отказать в полном объеме.

Руководствуясь ст. ст. 194 -199, 233-237 ГПК РФ, суд

                                                   РЕШИЛ:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░-░░» ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ №.... ░ ░░ 15.03.2015 ░., ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░-░░» ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ - ... ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░-░░» ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, - ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░    ░░░░░░░    ░.░. ░░░░░░░░░

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ - 23.03.2018 ░.

░░░░░    ░░░░░░░    ░.░. ░░░░░░░░░