Решение по делу № 9-651/2018 от 05.07.2018

М9-651/2018

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возвращении искового заявления

06 августа 2018 года г. Калининград

Судья Ленинградского районного суда г. Калининграда Седова Е.А., ознакомившись с исковым заявлением ФИО1 к ООО «Стройиндустрия» о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа,

установил:

ФИО1 обратился в суд с вышеназванным иском к ООО «Стройиндустрия», в обоснование которого указал, что 09 августа 2017 года между сторонами был заключен договор подряда, по условиям которого ответчик обязался в срок до 10 сентября 2017 года выполнить работы по благоустройству территории тротуарной плиткой. Оплата работ произведена в размере 285 000 руб., однако общество обязательства по договору не исполнило. Ссылаясь на Закон «О защите прав потребителей», истец просил взыскать с ответчика уплаченные по договору денежные средства в сумме 285 000 руб., неустойку в размере 1 966 500 руб., компенсацию морального вреда - 15 000 руб., штраф в связи с отказом в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя в размере 50%.

Определением суда от 10 июля 2018 года исковое заявление оставлено без движения ввиду несоблюдения требований ст. 132 ГПК РФ; в срок до 31 июля 2018 года заявителю было предложено устранить названные в определении недостатки, а именно представить в суд документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

Вместе с тем недостатки искового заявления, препятствующие его принятию, в установленный срок не устранены.

В силу ст. 136 ГПК РФ в случае, если заявитель в установленный срок не выполнит указания судьи, перечисленные в определении, заявление считается неподанным и возвращается заявителю.

При таких обстоятельствах с учетом приведенной выше нормы процессуального права настоящее исковое заявление подлежит возвращению заявителю.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 136, 225 ГПК РФ,

определил:

Исковое заявление ФИО1 к ООО «Стройиндустрия» о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа возвратить заявителю.

Возвращение заявления на основании ст. 136 ГПК РФ не является препятствием для его повторного предъявления в суд.

На определение может быть подана частная жалоба в Калининградский областной суд через Ленинградский районный суд г. Калининграда в течение 15 дней со дня его вынесения.

Судья Е.А. Седова