Решение по делу № 2-3397/2018 от 01.11.2018

Дело № 2-3397/18

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

25 декабря 2018 года г. Ростов-на-Дону

Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

Председательствующего судьи Кукленко С. В., при секретаре Замлелове Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Соболевой НЮ к ИП Бедрик ЮВ о защите прав потребителей,

У С Т А Н О В И Л:

Истец обратился в суд с настоящим иском в суд, в котором просил расторгнуть договор подряда № 01.02.2018; взыскать с ответчика уплаченные денежные средства в размере 122000 рублей, неустойку в размере 122000 рублей, убытки в размере 126995,36 рублей, неустойку в размере 19049 рублей; неосновательное обогащение в размере 33380 рублей, компенсацию затрат на вывоз мусора в размере 12500 рублей, компенсацию морального вреда в размере 30000 рублей; штраф, расходы по оплате экспертного заключения в размере 12000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 15000 рублей, расходы по оформлению нотариальной доверенности в размере 1600 рублей.

В судебном заседании стороны пришли к мировому соглашению на следующих условиях:

1. Истец отказывается от исковых требований в части взыскания 122000 рублей – уплаченных денежных средств, 122000 рублей – неустойки за нарушение установленных сроков выполнения работ, 126995, 35 рублей – убытков, 33380 рублей – неосновательное обогащение, 12500 рублей – компенсация затрат на вывоз мусора, 30000 рублей – компенсация морального вреда, 12000 рублей – компенсация расходов по изготовлению заключения строительно-технического исследования, штраф в в размере 50% от суммы, присужденной судом, 15000 рублей – компенсация расходов по оплате услуг представителя, 1600 рублей – компенсация расходов по удостоверению доверенности.

2. Ответчик возмещает истцу денежные средства в размере 198679,26 рублей, в том числе: 92679,26 рублей – сумма взысканная 11.10.2018 по исполнительному листу от 03.07.2018; 50000 рублей выплачивается ответчиком наличными денежными средствами 25.12.2018 в момент подписания заявления об утверждении мирового соглашения.

Оставшиеся 56000 рублей ответчик обязуется выплатить истцу единовременными платежами, согласно следующими графику: 14000 рублей путем перечисления денежных средств на банковский счет истца в срок не позднее 25.01.2019; 14000 рублей – не позднее 25.02.2019; 14000 рублей – не позднее 25.03.2019; 14000 рублей – не позднее 25.04.2019.

В случае нарушения сроков возмещения, ответчик выплачивает истцу неустойку в размере 0,1% от общей суммы задолженности за каждый день просрочки до даты полного погашения.

Расходы по оплате государственной пошлины, по оплате услуг представителей и любые иные расходы сторон, связанные с гражданским делом по указанному иску, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

В судебном заседании истец, его представитель и представитель ответчика просили утвердить представленное мировое соглашение, производство по делу прекратить. Последствия заключения настоящего мирового соглашения, предусмотренные ст. 220, 221 ГПК РФ сторонам известны, ясны и понятны.

Изучив представленное мировое соглашение, выслушав лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу о возможности утверждения указанного мирового соглашения, т.к. считает, что оно заключено между сторонами добровольно, без оказания какого-либо давления, не противоречит действующему гражданскому законодательству, не нарушает прав и законных интересов сторон.

Производство по делу следует прекратить, разъяснить сторонам о невозможности обращения в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.

Руководствуясь ст.ст. 173, 220, 221, 224, 225 ГПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Утвердить мировое соглашение, достигнутое междусторонами по гражданскому делу по иску Соболевой НЮ к ИП Бедрик ЮВ о защите прав потребителей, всоответствии с которым стороны договорились:

1. Истец отказывается от исковых требований в части взыскания 122000 рублей – уплаченных денежных средств, 122000 рублей – неустойки за нарушение установленных сроков выполнения работ, 126995, 35 рублей – убытков, 33380 рублей – неосновательное обогащение, 12500 рублей – компенсация затрат на вывоз мусора, 30000 рублей – компенсация морального вреда, 12000 рублей – компенсация расходов по изготовлению заключения строительно-технического исследования, штраф в в размере 50% от суммы, присужденной судом, 15000 рублей – компенсация расходов по оплате услуг представителя, 1600 рублей – компенсация расходов по удостоверению доверенности.

2. Ответчик возмещает истцу денежные средства в размере 198679,26 рублей, в том числе: 92679,26 рублей – сумма взысканная 11.10.2018 по исполнительному листу от 03.07.2018; 50000 рублей выплачивается ответчиком наличными денежными средствами 25.12.2018 в момент подписания заявления об утверждении мирового соглашения.

Оставшиеся 56000 рублей ответчик обязуется выплатить истцу единовременными платежами, согласно следующими графику: 14000 рублей путем перечисления денежных средств на банковский счет истца в срок не позднее 25.01.2019; 14000 рублей – не позднее 25.02.2019; 14000 рублей – не позднее 25.03.2019; 14000 рублей – не позднее 25.04.2019.

В случае нарушения сроков возмещения, ответчик выплачивает истцу неустойку в размере 0,1% от общей суммы задолженности за каждый день просрочки до даты полного погашения.

Расходы по оплате государственной пошлины, по оплате услуг представителей и любые иные расходы сторон, связанные с гражданским делом по указанному иску, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

Производство по гражданскому делу № 2-3397/18 по иску Соболевой НЮ к ИП Бедрик ЮВ о защите прав потребителей - прекратить.

Определение может быть обжаловано в течение 15 дней путем подачи частной жалобы в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону.

Судья Кукленко С. В.