Решение от 15.04.2024 по делу № 33-2976/2024 от 08.04.2024

Республика Коми, г. Сыктывкар дело № 2-12/2024 (33-2976/2024)

УИД № 11RS0003-01-2023-002976-64

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

в составе председательствующего Тепляковой Е.Л.,

судей Пунегова П.Ф., Щелканова М.В.,

при секретаре М.

рассмотрела в судебном заседании 15 апреля 2024 года дело по апелляционной жалобе Ш. на решение Интинского городского суда Республики Коми от 7 февраля 2024 года, которым

исковое заявление Д. к индивидуальному предпринимателю Ш. о взыскании стоимости работ и материалов по устранению недостатков по договору от 14.09.2021, штрафа, неустойки, компенсации морального вреда удовлетворено частично.

Взысканы с индивидуального предпринимателя Ш. (ИНН ...) в пользу Д. (СНИЛС ...) стоимость работ и материалов по устранению недостатков по договору от 14.09.2021 в размере 21 450 руб., неустойка за период с 08.04.2023 по 07.02.2024 в размере 10 725 руб., компенсация морального вреда в размере 10 000 руб., штраф за нарушение прав потребителя в размере 10543 руб. 50 коп.

Отказано в удовлетворении исковых требований Д. к индивидуальному предпринимателю Ш. о взыскании стоимости работ и материалов по устранению недостатков по договору от 14.09.2021 в заявленном размере.

Взыскана с индивидуального предпринимателя Ш. государственная пошлина в доход бюджета муниципального образования городского округа «Инта» в размере 1781 руб. 56 коп.

Заслушав доклад судьи Пунегова П.Ф., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Д. обратилась в суд с исковым заявлением к Ш. с учетом уточненных исковых требований от 15.12.2023 (л.д. 127) о взыскании стоимости работ и материалов по устранению недостатков в размере 42 990 руб., штрафа, неустойки за период с 08.04.2023 по день рассмотрения дела в суде, компенсации морального вреда в размере 10 000 руб., указав на ненадлежащее исполнение ответчиком договора купли-продажи от 14.09.2021 по установке трех пластиковых окон и «интинского холодильника» в принадлежащем ей жилом помещении по адресу: <Адрес обезличен>

Истец, надлежащим образом извещенная о дате и времени судебного заседания, не явилась, её представитель на доводах искового заявления настаивала, уточненные требования поддержала в полном объеме.

Ответчик в судебном заседании исковые требования не признал, полагал, что его вины в ухудшении качества комплекта светопрозрачных конструкций нет.

Судом постановлено приведенное выше решение.

В апелляционной жалобе Ш. выражает несогласие с решением суда, просит его отменить по доводам, изложенным в жалобе.

Дело в суде апелляционной инстанции рассматривается в соответствии со ст. ст. 167 и 327 Гражданского процессуального кодекса РФ в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства и не сообщивших об уважительных причинах неявки.

Проверив законность и обоснованность решения суда, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

В соответствии с п. п. 1, 2 ст. 4 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.

При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.

Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы (оказанной услуги) или пяти лет в отношении недостатков в строении и ином недвижимом имуществе (ч. 3 ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Судом установлено, что 14.09.2021 между сторонами заключен договор купли-продажи, предметом которого являлась продажа светопрозрачных конструкций, а также относящихся к ним принадлежностей. К предмету договора также отнесены установка светопрозначных конструкций и относящихся к ним принадлежностей, выполнение продавцом иных действий, предусмотренных в качестве его обязанностей по договору. (п. 1.1.-1.5 договора). Покупатель обязался принять и оплатить изделия на условиях настоящего договора. Монтаж и установка оконных конструкций производилась по адресу: <Адрес обезличен>

Стоимость всего комплекта светопрозрачных конструкций с установкой определена в размере 87 600 руб. (п. 3.1 договора). В п. 7.1 договора установлен гарантийный срок – в течение 5 лет с момента подписания акта приема-передачи (л.д. 16-18).

Оплата произведена истцом в полном объеме (л.д. 13-14), что сторонами не оспаривалось.

В середине октября 2021 года ответчиком произведен монтаж оконных конструкций в квартире истца. Сторонами подписан акт сдачи-приемки работ (л.д. 15). Каких-либо замечаний на момент монтажа в акте не зафиксировано.

После установки окон и подписания актов приемки выполненных работ, истцом при эксплуатации установленного ответчиком комплекта светопрозрачных конструкций обнаружены многочисленные нарушения в виде затемнения оконных рам (были белые, а стали желтые с обеих сторон), желтизны откосов и проявления серых пятен, а также появление трещин на стыках рам откосов и подоконников и между откосами; «интинский холодильник» стал желтым.

13.03.2023 истцом в адрес ответчика направлялась претензия с требованием возврата денежных средств в размере 87 600 руб., а также компенсации морального вреда в размере 10 000 руб. Требования оставлены ответчиком без ответа (л.д. 10-12).

По ходатайству истца по делу судом назначалась судебная строительно-техническая экспертиза.

Согласно выводам судебной экспертизы от 21.08.2023 № <Номер обезличен> причинами изменения цвета (пожелтение) окон (откосов) и «интинского холодильника» в квартире по адресу: <Адрес обезличен> явились неправильная эксплуатация, а именно отсутствие должного проветривания, употребление табака в помещении квартиры, а в кухне нарушение вентиляционного режима вследствие установки принудительной вытяжки, не предусмотренной проектом строительства жилого дома.

Причиной появления черных пятен на штапиках оконных блоков и откосе (образовавшихся вследствие выпадения конденсата в холодный период года), явилась совокупность факторов, а именно: нарушение вентиляционного режима и нормативных требований п. 5.1.3. ГОСТ 30971-2012 – отсутствие внутреннего слоя герметизации, обеспечивающего пароизлоляцию и защиту утепляющего слоя от диффузной парообразной влаги изнутри помещения.

Причинами появления на стыках рам и откосах окон между откосами окон трещин в квартире истца явилась некачественная герметизация, а именно применение герметизирующего материала с недостаточной деформационной устойчивостью.

Определением от 19.09.2023 по делу назначалась дополнительная судебно-строительная экспертиза.

░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ 16.11.2023 <░░░░░ ░░░░░░░░░> ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ (░░░░░░░), «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░ ░░░░░░░░░> ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░. ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ (░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░).

░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░. ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░ ░░░░░░░░░> ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ 42 990 ░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░. ░░. 309, 310 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░, ░░. ░░. 4, 29 ░░░░░░ ░░ ░░ 07.02.1992 № 2300-1 «░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░», ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░ ░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░») ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░. 5.1.3. ░░░░ 30971-2012 ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░», ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 21 450 ░░░. (42990 ░░░./2).

░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░. 330 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░ ░░. 22 ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░. 333 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ 08.04.2023 ░░ 07.02.2024 ░ ░░░░░░░ 10725 ░░░.

░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 15 ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 000 ░░░., ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 6 ░░. 13 ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 10543,50 ░░░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░. 333 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░. 103 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ 21.08.2023 <░░░░░ ░░░░░░░░░> ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 307 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ - ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 328 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░
7 ░░░░░░░ 2024 ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░. - ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░16 ░░░░░░ 2024 ░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░