Решение от 01.06.2022 по делу № 33-4770/2022 от 28.04.2022

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Дело № 2-1329/2021                                                          Судья-докладчик суда первой инстанции Лобанова Г.Б.

Дело № 33-4770/2022

УИД 91RS0009-01-2021-002192-66

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ    ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1 июня 2022 г. судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Крым в составе:

председательствующего - судьи Чистяковой Т.И.,

судей – Лозового С.В., Хмарук Н.С.,

при секретаре – Дмитриковец Л.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Симферополе гражданское дело по иску Овчаренко М.А. к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго», Евпаторийскому РЭС ГУП Республики Крым «Крымэнерго», о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям,

по апелляционной жалобе Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» на решение Евпаторийского городского суда Республики Крым от 9 ноября 2021 года,

УСТАНОВИЛА:

В июне 2021 года Овчаренко М.А. обратилась в суд с иском, в котором, с учетом уточнений, просила:

- обязать ГУП РК «Крымэнерго» в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств - электроустановки для садоводческого строительства Овчаренко М.А., расположенного по адресу Республика Крым, Сакский район, на территории Штормовского сельского совета западнее пгт. Мирный на расстоянии 0,7-1,1 км от уреза воды Чёрного моря и 100-300 метров восточнее уреза воды озера Донузлав, из земель запаса сельскохозяйственного назначения за границами населённых пунктов на территории Штормовского сельского совета Сакского района в обслуживающем кооперативе "Садовод-2007 (садоводческий)", участок №, кадастровый номер №, осуществить фактическую подачу напряжения и мощности. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств произвести с учетом порядка и характеристик, указанных в договоре от ДД.ММ.ГГГГ № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям;

- взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за нарушение сроков исполнения договора с ДД.ММ.ГГГГ до даты вынесения судебного решения, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, транспортные расходы для совместной проверки выполненных техусловий 6064,10 руб., расходы связанные приобретением генератора 18100 руб., расходы связанные с приобретением топлива для использования генератора 25492,47 руб., за пересылку документов 441,98 руб., транспортные расходы для проезда к месту судебного заседания, назначенного на ДД.ММ.ГГГГ в размере 6444,32руб., затраты на аренду жилья в размере 25 000 рублей с ДД.ММ.ГГГГ до даты вынесения судебного решения.

Исковые требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ГУП РК «Крымэнерго» был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя для обеспечения энергоснабжением, истцу были выданы Технические условия для присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ объекта недвижимости, расположенного по адресу: РК, Сакский район, на территории Штормовского сельского совета западнее пгт. Мирный на расстоянии 0,7-1,1 км от уреза воды Чёрного моря и 100-300 метров восточнее уреза воды озера Донузлав, из земель запаса сельскохозяйственного назначения за границами населённых пунктов на территории Штормовского сельского совета Сакского района в обслуживающем кооперативе "Садовод-2007 (садоводческий)", участок № (кадастровый номер №).

По утверждению истца, она выполнила все свои обязательства по договору, однако ответчик подключение энергопринимающих устройств истца не осуществил.

В судебном заседании истец Овчаренко М.А. исковые требования поддержала, просила их удовлетворить по основаниям, указанным в иске.

Представитель ответчика ГУП РК «Крымэнерго» Гладкая А.И., исковые требования не признала, просила в удовлетворении иска отказать.

Решением Евпаторийского городского суда Республики Крым от 9 ноября 2021 года с учетом определения от 8 февраля 2022 года об исправлении описки, иск Овчаренко М.А. удовлетворен частично.

Суд обязал ГУП РК «Крымэнерго» в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств - электроустановки для садоводческого строительства истца Овчаренко М.А., расположенного по адресу: Республика Крым, Сакский район, на территории Штормовского сельского совета западнее пгт. Мирный на расстояним 0,7-1,1 км от уреза воды Чёрного моря и 100-300 метров восточнее уреза воды озера Донузлав, из земель запаса сельскохозяйственного назначения за границами населённых пунктов на территории Штормовского сельского совета Сакского района в обслуживающем кооперативе "Садовод-2007 (садоводческий)", участок №, кадастровый номер № Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, произвести с учетом порядка и характеристик, указанных в договоре от ДД.ММ.ГГГГ № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Суд взыскал с ГУП РК «Крымэнерго» в пользу Овчаренко М.А., неустойку (пеню) за нарушение сроков исполнения договора 550 рублей, возмещение морального вреда в размере 5000 рублей, штраф в сумме 2775 рублей, судебные расходы за пересылку документов в размере 441,98 рублей, а всего 8766,86 рублей.

В случае неисполнения Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымэнерго» условий договора № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымэнерго» и Овчаренко М.А. до ДД.ММ.ГГГГ взыскивать с ДД.ММ.ГГГГ с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в пользу Овчаренко М.А. судебную неустойку в размере 100 рублей в день до момента осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, согласно условиям договора.

В остальной части исковых требований отказано.

Разрешен вопрос о судебных издержках.

Не согласившись с решением суда, ответчик ГУП РК «Крымэнерго» подал апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права, просит решение суда отменить и отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме. Апеллянт указывает на добросовестность гарантирующего поставщика, выполнения им всех необходимых мер для наискорейшего выполнения принятых на себя обязательств, в то время как несвоевременное выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергоустановок истицы произошло по не зависящим от предприятия обстоятельствам, что судом не было принято во внимание.

Информация о назначении судебного заседания на 01.06.2022 на 10.00 час. размещена на официальном сайте Верховного Суда Республики Крым 11.05.2022 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями ч.2.1. ст.113 ГПК РФ.

Лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте проведения судебного заседания судебной коллегии заблаговременно и надлежащим образом. На основании ст. ст. 167, 327 Гражданского процессуального кодекса РФ судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Пересматривая дело, судебная коллегия действует в соответствии с частью 1 статьи 327-1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе, оценивает имеющиеся в деле доказательства.

Обсудив доводы апелляционной жалобы, заслушав пояснения представителя ответчика, исследовав материалы дела, судебная коллегия не находит оснований для отмены или изменения постановленного судом решения.

В силу положений ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона "Об электроэнергетике", технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила).

В силу п. 3 указанных Правил, Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Пунктом 6 Правил определено, что технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Судом установлено и из материалов дела следует, что истец является собственником земельного участка с кадастровым номером № расположенного по адресу: Республика Крым, Сакский район, на территории Штормовского сельского совета западне пгт. Мирный на расстоянии 0,7-1,1 км от уреза воды Чёрного моря и 100-300 метров восточнее уреза воды озера Донузлав, из земель запаса сельскохозяйственного назначения за границами населённых пунктов на территории Штормовского сельского совета Сакского района в обслуживающем кооперативе "Садовод-2007 (садоводческий)", участок № (л.д.31-32). На земельном участке отсутствуют строения, но истцом установлен стационарный вагончик.

С целью возможности строительства и последующей эксплуатации дома истец в 2020 году обратилась к ответчику с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ между Овчаренко М.А. и ГУП РК «Крымэнерго» заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно условиям договора, сетевая организация приняла на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения электроустановок земельного участка для размещения дачного дома по адресу: Республика Крым, Сакский район, на территории Штормовского сельского совета западне пгт. Мирный на расстояние 0,7-1,1 км от уреза воды Чёрного моря и 100-300 метров восточнее уреза воды озера Донузлав, из земель запаса сельскохозяйственного назначения за границами населённых пунктов на территории Штормовского сельского совета Сакского района в обслуживающем кооперативе "Садовод-2007 (садоводческий)", участок № (л.д.35-38).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения настоящего договора (п.5)

В соответствии с п. 4 Договора, неотъемлемой частью вышеуказанного договора являются технические условия № от 08.07.2020г.

Во исполнение принятых на себя по договору обязательств, истицей в срок, установленный в договоре, внесена плата за технологическое присоединение в установленном договором размере 550 рублей на счет, выданный ответчиком. При этом, в судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика признала факт того, что соответствующий счет был выдан истице ответчиком и оплата по данному счету произведена своевременно.

Также истцом были выполнены мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные пунктом 11 технических условий, о чем сетевая организация была уведомлена ДД.ММ.ГГГГ.( л.д.123, 153, 154)

В судебном заседании суда апелляционной инстанции 01.06.2022г представителем ответчика представлен Акт об осуществлении технологического присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что сетевая организация оказала услугу по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя Овчаренко М.А. в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического присоединения от 03.08.2020г № в полном объеме на сумму 550 рублей. Мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям от ДД.ММ.ГГГГ №.

Разрешая спор, на основе анализа представленных по делу доказательств, доводов и возражений сторон, суд пришел к выводу о правомерности заявленных истцом требований.

При этом суд обоснованно исходил из того, что в ходе рассмотрения дела нашел подтверждение факт исполнения истцом возложенных на него обязательств по договору в полном объеме, включая обязательства по выполнению технических условий, тогда как ответчиком, принятые по договору обязательства, срок исполнения которых истек в феврале 2021 года, в отсутствие на то законных оснований, своевременно исполнены не были.

Указанное явилось основанием для в░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░. 6 ░░. 13, ░.5 ░░.28 ░░░░░░ ░░ "░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░".

░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░, ░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░.308.3 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ (░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░) ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 421 ░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 327.1, 330 ░░░ ░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░,

        ░░░░░░░░░░:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 9 ░░░░░░ 2021 ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ «░░░░░░░░░░» ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ –                               ░░░░░░░░░ ░.░.

░░░░░ –                                                              ░░░░░░░ ░.░.

                                                                            ░░░░░░ ░.░.