Решение по делу № 2-772/2024 (2-5490/2023;) от 16.11.2023

Дело №

УИД 76RS0014-01-2023-004608-41

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Ярославль 11 апреля 2024 года

Кировский районный суд города Ярославля в составе

председательствующего судьи Холиновой Н.А.,

при секретаре Платоновой Э.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Королева Олега Юрьевича к АО «Газпром газораспределение Ярославль»
о возложении обязанности осуществить фактическое присоединение объекта капитального строительства к сети газораспределения, взыскании денежных средств,

установил:

В производстве Кировского районного суда города Ярославля находится гражданское дело по исковому заявлению Королева О.Ю. к АО «Газпром газораспределение Ярославль», в котором истец просит обязать ответчика осуществить фактическое присоединение объекта капитального строительства, принадлежащего Королеву О.Ю.,
к сети газораспределения не позднее 10 рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда и составить акт о подключении (технологическом присоединении), взыскать с АО «Газпром газораспределение Ярославль» неустойку за нарушение срока выполнения работ, оказания услуг в размере 107 484 рубля 98 копеек, штраф, компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей, установить и взыскать судебную неустойку за каждый день просрочки исполнения решения суда в размере 3 000 рублей
за каждый день.

В судебном заседании сторонами – представителем истца Королева О.Ю.
по доверенности Казаковым А.Л., представителем ответчика АО «Газпром газораспределение Ярославль» по доверенности Алиевой В.Е., заявлено обоюдное ходатайство об утверждении мирового соглашения, представлен его проект, подписанный сторонами.

Сторонам известны последствия утверждения мирового соглашения,
что подтверждается их подписями в мировом соглашении.

Учитывая, что мировое соглашение не противоречит закону, совершено в интересах сторон, не нарушает интересов иных лиц, суд считает возможным утвердить представленное суду мировое соглашение, заключенное между истцом Королевым О.Ю.
и ответчиком АО «Газпром газораспределение Ярославль».

Руководствуясь ст.ст. 39, 153.8-153.10, 173, ст.ст. 220 ГПК РФ суд,

определил:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом Королевым Олегом Юрьевичем с одной стороны, и ответчиком АО «Газпром газораспределение Ярославль»,
с другой стороны, согласно которому:

1. Настоящее мировое соглашение заключается по исковым требованиям
Королева О.Ю. к АО «Газпром газораспределение Ярославль». Истец просит:

- обязать ответчика в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения
в законную силу выполнить обязательства по договору № ЦФ-ДГ-11620/22
от 29.12.2022 (далее - Договор) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома, расположенного
по адресу: <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №;

- взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за нарушение срока выполнения работы, оказания услуги в размере 107 484 рубля 98 копеек;

- взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей;

- взыскать с ответчика в пользу истца штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом;

- установить и взыскать с ответчика в пользу истца судебную неустойку в порядке
ст. 308.3 ГК РФ за каждый день просрочки исполнения решения суда по настоящему спору в сумме 3 000 рублей за каждый день.

Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в соответствии
со ст.ст. 39, 173 ГПК РФ, с целью устранения по обоюдному согласию возникшего спора, явившегося причиной предъявления указанного иска.

По настоящему мировому соглашению ответчик обязуется:

- выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства в срок 60 рабочих дней после утверждения мирового соглашения;

- в течение 15 рабочих дней после утверждения мирового соглашения возместить истцу моральный вред в размере 20 000 рублей по следующим реквизитам:

Получатель: <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

3. Истец от остальных исковых требований, указанных в п. 1 мирового соглашения,
к ответчику отказывается.

4. В случае неисполнения (несвоевременного) исполнения ответчиком условий настоящего мирового соглашения ответчик обязуется заплатить истцу неустойку в сумме 200 (двести) рублей за каждый день просрочки.

5. Мировое соглашение подлежит утверждению судом в порядке, предусмотренном ГПК РФ, в связи с чем производство по делу подлежит прекращению. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, сторонам до подписания разъяснены и понятны. Последствия неисполнения в добровольном порядке мирового соглашения, предусмотренные ГПК РФ, также разъяснены и понятны.

6. В соответствии с нормами ГПК РФ настоящее мирового соглашение подписано представителями сторон, наделенными полномочиями на его заключение. Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для сторон и экземпляр для Кировского районного суда
г. Ярославля.

7. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Кировским районным судом г. Ярославля.

8. Реквизиты сторон:

АО «Газпром газораспределение Ярославль»

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Королев Олег Юрьевич

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Гражданское дело по исковому заявлению Королева Олега Юрьевича к АО «Газпром газораспределение Ярославль» о возложении обязанности осуществить фактическое присоединение объекта капитального строительства к сети газораспределения, взыскании денежных средств производством прекратить.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.

Судья                                      Н.А. Холинова