Решение по делу № 2-726/2021 от 18.12.2020

Дело №2-726/2021

Материал М-4054/2020

УИД 61RS0006-01-2020-007587-03

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

01 марта 2021 года

Первомайский районный суд г.Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Бояриновой Е.В.,

при секретаре Шубиной В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Сережникова Ю.С. к ООО "ЮгСпецСтрой" о взыскании неустойки по договору подряда,

У С Т А Н О В И Л:

Истец обратился в суд с настоящим иском, ссылаясь на следующие обстоятельства.

ДД.ММ.ГГГГ между Сережниковым Ю.С. и ООО «ЮгСпецСтрой» был заключен договор подряда №, согласно которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить комплекс работ по ремонту и отделке помещения (квартиры), расположенного по адресу: <адрес>, II этап строительства, <адрес>, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ.

Цена подлежащей выполнению работы составляет 241 560 рублей.

Дата начала выполнения работ - не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приема-передачи квартиры. Срок окончания работ - в течение 5 месяцев после ввода дома в эксплуатацию.

Работы по договору считаются выполненными в полном объеме после подписания между сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.

28.01.2020 г. Застройщику было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

10.08.2020 г. Заказчик и Подрядчик подписали акт приема-передачи выполненных ремонтных работ по Договору.

Таким образом, истец, считая, что подрядчиком нарушены сроки исполнения обязательств по Договору, просит суд взыскать с ООО "ЮгСпецСтрой" в пользу Сережникова Ю.С. неустойку за просрочку выполнения работ по договору подряда № от 12.03.2018г. в размере 241 560 руб.; штраф за несоблюдение удовлетворения требований в добровольном порядке в размере 50% от присужденной суммы; компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб.

Истец в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, направил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

Представитель истца – Сергеев В.С., действующий на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, ранее направил отзыв на исковое заявление, в котором просил отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме. В обоснование возражений указал, что сторонами 14.03.2020 г. был подписан акт приема-передачи квартиры, в котором Сережников Ю.С. указал, что претензий к застройщику не имеется. Подрядчик не имел возможности приступить к выполнению работ до подписания Сережниковым Ю.С. данного акта приема-передачи квартиры, то есть до14.03.2020 г. После подписания акта приема-передачи на территории Российской Федерации были введены ограничения, связанные с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране, повлиявшие на исполнение условий договора. При этом, Сережников Ю.С. не воспользовался предоставленным п.6.2 Договора подряда правом при возникновении неблагоприятных обстоятельств заключить дополнительное соглашение с указанием иных сроком, порядка ведения и стоимости работ или инициировать процедуру расторжения Договора подряда. В связи с этим, в действие вступают п.6.3 «Форс-мажорные обстоятельства», исключающие взыскание неустойки и любых других штрафных санкций с подрядчика.

В отношении истца и представителя ответчика дело рассмотрено на основании ст.167 ГПК РФ.

Исследовав материалы дела, заслушав представителя истца, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.01.1996 № 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации», в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также правами, предоставленными потребителю Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (п. 2 ст. 702 ГК РФ).

На основании п. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с п. 3 ст. 424 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания, сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

Договор строительного подряда по смыслу положений ст. 161 ГК РФ должен быть заключен в письменной форме.

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.

Из п. 3 ст. 740 ГК РФ следует, что в случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

Согласно п. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Согласно ст. 309, 310, 408, 420 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

На основании ст. 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу требований ст. 401 ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Отсутствие вины подлежит доказыванию лицом, нарушившим обязательство.

В судебном заседании установлено, что 12.03.2018 г. между Сережниковым Ю.С. и ООО «ЮгСпецСтрой» был заключен договор подряда №, предметом которого является комплекс работ по ремонту и отделке помещения (квартиры), расположенного по адресу: <адрес>, 2-й этап строительства, <адрес> (л.д.11-13).

В силу п. 4.1 Договора подряда № от 12.03.2018 датой начала выполнения работ сторонами определено – не позднее 30 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи квартиры. Окончание работ – в течении пяти месяцев после ввода дома в эксплуатацию (п.4.2 Договора).

    Разрешение на ввод дома в эксплуатацию Департаментом архитектуры и градостроительства г.Ростова-на-Дону было выдано 28.01.2020г., что не оспаривалось сторонами.

    Акт приема-передачи квартиры был подписан сторонами 14.03.2020г. (д.д.44), акт выполненных работ подписан сторонами 10.08.2020г.(л.д.45).

Соответственно, до момента подписания акта приема-передачи квартиры у подрядчика отсутствовала возможность начать выполнение работ по Договору. До 14.03.2020г. Сережников Ю.С. как участник долевого строительства не принимал мер, направленных на подписание соответствующего акта.

25.03.2020г. был подписан Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением нового коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно которому период с 30.03.2020г. по 03.04.2020г. установлены нерабочими днями.

02.04.2020г. был подписан Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением нового коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно которому период с 04.04.2020г. по 30.04.2020г. установлены нерабочими днями.

28.04.2020г. был подписан Указ Президента РФ «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением нового коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно которому период по 11.05.2020г. установлены нерабочими днями.

Если в условиях распространения новой коронавирусной инфекции будут установлены обстоятельства непреодолимой силы по правилам пункта 3 статьи 401 ГК РФ, то необходимо учитывать, что наступление таких обстоятельств само по себе не прекращает обязательство должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали (пункт 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").

В этом случае должник не несет ответственности за просрочку исполнения обязательства, возникшую вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, а кредитор не лишен права отказаться от договора, если вследствие просрочки, возникшей в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, он утратил интерес в исполнении. При этом должник не отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

Если кредитор не отказался от договора, должник после отпадения обстоятельств непреодолимой силы применительно к пунктам 1, 2 статьи 314 ГК РФ обязан исполнить обязательство в разумный срок.

Как ранее установлено судом, акт выполненных работ подписан сторонами 10.08.2020г., что отвечает требованиям разумности.

При этом, Сережников Ю.С. не воспользовался предоставленным п.6.2 Договора подряда правом при возникновении неблагоприятных обстоятельств заключить дополнительное соглашение с указанием иных сроком, порядка ведения и стоимости работ или инициировать процедуру расторжения Договора подряда. В связи с этим, в действие вступают п.6.3 «Форс-мажорные обстоятельства», исключающие взыскание неустойки и любых других штрафных санкций с подрядчика.

Учитывая представленные доказательства, подтверждающие невозможность исполнения работ подрядчиком в срок до 12.05.2020г., в связи с карантинными мерами и объявлением нерабочими днями, а также в сдачу объекта заказчику с просрочкой в 43 дня, суд не находит основания для удовлетворения требований о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда № от 12.03.2018г. в размере 241 560 руб.

В связи с тем, что в удовлетворении основных исковых требований о взыскании неустойки отказано в полном объёме, суд отказывает в удовлетворении производных от него требований о взыскании с ответчика штрафа за несоблюдение удовлетворения требований в добровольном порядке и компенсации морального вреда.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст.12,193-198, Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований Сережникова Ю.С. к ООО "ЮгСпецСтрой" о взыскании неустойки по договору подряда – отказать.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Ростовский областной суд через Первомайский районный суд г.Ростова-на-Дону в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение суда изготовлено 05.03.2021 г..

Судья