Решение по делу № 2-596/2021 от 07.10.2021

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ по делу № 2-596/2021

Именем Российской Федерации

24 ноября 2021 года                                                                                                         г.Грязовец

Грязовецкий районный суд Вологодской области в составе судьи Поповой О.В., при секретаре Чистяковой С.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Цветкова Александра Сергеевича к индивидуальному предпринимателю Чеканову Ивану Николаевичу о взыскании денежных средств,

установил:

Цветков А.С. обратился в суд с иском к ИП Чеканову И.Н. о взыскании денежных средств. В обоснование иска указал, что 24.07.2020 года он заключил с ответчиком договор №... на выполнение подрядных работ по строительству бани из материала подрядчика, стоимость подрядных работ составляет 292000 рублей, с выплатой аванса 50% от суммы договора в размере 146000 рублей. Однако до настоящего времени обязательства ответчиком не исполнены, досудебная претензия проигнорирована. Просит взыскать с ИП Чеканова И.Н. задолженность в размере 146000 рублей, проценты по договору за каждый день неисполнения обязательства в размере 584000 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 10500 рублей.

В судебное заседание истец Цветков А.С. не явился, направил представителя.

Представитель Цветкова А.С. - Росляков В.В., действующий на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования поддержал. Не возражал рассмотреть дело в порядке заочного производства.

    Ответчик ИП Чеканов И.Н. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом, об уважительных причинах неявки суду не сообщил, о рассмотрении дела в свое отсутствие не просил.

С учетом мнения представителя истца суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика ИП Чеканова И.Н. в порядке заочного производства.

Суд, исследовав материалы дела, заслушав представителя истца, приходит к следующему.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу части 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Статья 708 ГК РФ предусматривает, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

В силу части 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии со статьей 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно пункту 1 статьи 27 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный договором.

На основании пункта 5 части 1 статьи 28 Закона о защите прав потребителей, потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы, сроки начала и окончания выполнения работы.

Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 11.10.2021 Чеканов Иван Николаевич с 03.02.2020 года является индивидуальным предпринимателем (ОГРНИП 320352500003814); основной вид деятельности которого – «строительство жилых и нежилых зданий».

Судом установлено, что 24 июня 2020 года между ИП Чекановым И.Н. (исполнитель) и Цветковым А.С. (заказчик) был заключен договор №... на выполнение подрядных работ, по которому исполнитель обязался выполнить работы по изготовлению сруба из окоренного бревна хвойной породы размером 9000*7000 мм, высота потолка 3000 мм, вид рубки – «в лапу», потолочные балки – два бревна хвойной породы на высоте 2500 мм. Предметом подряда является полностью завершенное строительством сооружение.

Стоимость работ определена в договоре - 292000 рублей, из которых предоплата - 50% от суммы договора оплачивается при заключении договора (раздел IV Договора).

Из представленного суду Соглашения о внесении аванса следует, что 24 июня 2020 года Цветков А.С. внес, а ИП Чеканов И.Н. принял аванс в размере 146000 рублей - 50 % от суммы договора.

Согласно разделу IХ Договора срок строительства – 4 недели, срок начала строительства установлен с 02 июля 2020 года.

Из пояснений представителя истца следует, что до настоящего времени ИП Чеканов И.Н. к работам не приступил. Доказательств обратного ответчиком не представлено.

Как следует из пункта 6.8 Договора, в случае расторжения договора по вине исполнителя, исполнитель обязуется вернуть заказчику денежную сумму как разницу между внесенными оплатами этапов и реально выполненными работами.

30.08.2021 года представителем Цветкова А.С. по доверенности Росляковым В.В. в адрес ИП Чеканова И.Н. была направлена досудебная претензия о возврате аванса и выплате процентов за пользование чужими денежными средствами. Ответа на претензию от ответчика не последовало. Учитывая вышеизложенное с ответчика в пользу истца подлежат взысканию денежные средства в размере 146000 рублей, уплаченные в качестве аванса по договору №... от 24.06.2020 года.

Согласно части 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей в случае нарушения установленных сроков выполнения работы исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы, а если цена выполнения работы договором о выполнении работ не определена - общей цены заказа.

Пунктом 6.9 Договора предусмотрено, что в случае задержки срока окончания работ по данному договору с исполнителя взимается штраф в размере 1% от суммы невыполненных этапов, согласно пункту 4.2 за каждые сутки задержки строительства.

Договором определен срок начала работ – 02.07.2020, срок строительства – 4 недели, т.е. работы должны быть завершены в срок до 31 июля 2020 года. По состоянию на 10.09.2021 года обязательства по договору не исполнены, период просрочки с 31.07.2020 по 10.09.2021 - 407 дней. Истец просит взыскать с ИП Чеканова И.Н. проценты, предусмотренные договором за неисполнение обязательства, в размере 1% от суммы аванса за каждые сутки задержки строительства за период 400 дней, всего 584000 рублей (146000*1%*400 дней).

В силу части 3 статьи 196 Гражданского процессуального кодекса РФ суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Учитывая вышеизложенное, с ИП Чеканова И.Н. в пользу Цветкова А.С. подлежит взысканию неустойка в размере 584000 рублей. Ходатайство о снижении неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ ответчиком не заявлялось.

В силу части 1 статьи 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат возмещению расходы по уплате государственной пошлины в размере 10500 рублей.

Руководствуясь статьи 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования Цветкова Александра Сергеевича удовлетворить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Чеканова Ивана Николаевича в пользу Цветкова Александра Сергеевича денежные средства, внесенные в качестве аванса по договору на выполнение подрядных работ №... от 24.06.2020 года, в размере 146000 рублей, неустойку по состоянию на 10.09.2021 года в размере 584000 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 10500 рублей, всего взыскать 740500 (семьсот сорок тысяч пятьсот) рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Вологодский областной суд в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Вологодский областной суд в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

    Судья Попова О.В.

    Мотивированное решение составлено 30 ноября 2021 года