Решение от 16.01.2019 по делу № 2-78/2019 от 15.11.2018

Дело № 2-78/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения вынесена и оглашена 16 января 2019 года.

Мотивированное решение составлено 21 января 2019 года.

г. Ступино Московской области                                        16 января 2019 года

Ступинский городской суд Московской области в составе председательствующего федерального судьи Австриевских А.И., при секретаре Филатовой Е.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Ломакова ФИО11, Ломакова ФИО12, Харьковой ФИО13, Коленко ФИО14 к ООО «АСКО» о признании права собственности на доли в праве общей долевой собственности в объекте незавершённого строительства в виде нежилого помещения,

У С Т А Н О В И Л:

Истцы обратились в Ступинский городской суд Московской области с исковым заявлением к ООО «АСКО» о признании собственности на <данные изъяты> доли в праве общей долевой собственности в объекте незавершённого строительства в виде нежилого помещения общей продаваемой площадью 35,43 кв. м., № VII (выкопировка помещения из проекта жилого <адрес> указана в приложении к договору № от ДД.ММ.ГГГГ), по строительному адресу: <адрес>1-й этап строительства).

Обосновывая свои исковые требования, истцы указывают, что ДД.ММ.ГГГГ между ними и ответчиком ООО «АСКО» заключен договор № долевого участия в строительстве многоэтажного дома. Исходя из п. 2.1 указанного договора, застройщик ООО «АСКО» обязался в предусмотренный договором срок построить многоэтажный <адрес> по строительному адресу: <адрес> (1-й этап строительства), и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать истцам – участникам долевого строительства соответствующий объект долевого строительства – помещение общей продаваемой площадью <данные изъяты> кв. м., № VII (выкопировка помещения из проекта жилого дома № 1 указана в приложении к названному договору), а истцы приняли на себя обязательство уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоэтажного дома. Пунктом 2.3 договора предусмотрено, что срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства – в течение шести месяцев с момента получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ. На основании п. 3.1 договора цена договора составляет <данные изъяты> рублей (цена одного квадратного метра продаваемой площади объекта долевого строительства равна <данные изъяты> рублей). Во исполнение условий договора истцами оплачена цена договора в полном размере, что подтверждается квитанциями. Ответчиком условия договора не выполнены. До настоящего времени жилой дом не сдан в эксплуатацию, и являющееся предметом договора нежилое помещение истцам не передано. Строительство многоэтажного дома приостановлено. При этом согласно справке об объёмах выполненных застройщиком работ общестроительные работы имеют высокую степень готовности и выполнены на 99%. В соответствии с заключением специалиста доля истцов в праве собственности в объекте незавершённого строительства составляет <данные изъяты>.

Представитель истцов Берлад Н.А., действующий на основании доверенностей, в судебном заседании подтвердил изложенные в исковом заявлении обстоятельства и доводы, поддержал исковые требования и просил их удовлетворить.

Представитель ответчика ООО «АСКО» – Овчинникова Ю.В., действующая на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования признала в полном объёме по основаниям изложенным в письменных пояснениях.

Третье лицо временный управляющий ООО «АСКО» Ягупов В.А., представитель третьего лица администрации городского округа Ступино Московской области в судебное заседание не явились; о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом, своих возражений по заявленным исковым требованиям не представили, в связи с чем суд счёл возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

Суд, выслушав объяснения и доводы представителей сторон, проверив и исследовав материалы гражданского дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в силу нижеследующего.

Как установлено судом и следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ года между истцами Коленко А.А., Ломаковым Ю.А., Ломаковым А.Ю., Харьковой А.П. и ответчиком ООО «АСКО» заключен договор № долевого участия в строительстве многоэтажного дома (л.д.14-22).

Исходя из п. 2.1 указанного договора, застройщик – ООО «АСКО» обязалось в предусмотренный договором срок своими и (или) привлечёнными силами построить многоэтажный <адрес>, расположенный по строительному адресу: <адрес> (1-й этап строительства), и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоэтажного дома передать участнику долевого строительства соответствующий объект долевого строительства – помещение общей продаваемой площадью <данные изъяты> кв. м., № VII (выкопировка помещения из проекта жилого дома № 1 указана в приложении к названному договору), а участник долевого строительства принял на себя обязательства уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоэтажного дома.

Технические характеристики объекта долевого строительства приведены в приложении к договору.

Пунктом 2.3 договора предусмотрено, что срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства – в течение шести месяцев с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию, но не позднее 01.07.2016г, при условии надлежащего исполнения участником долевого строительства обязательств по договору в полном объеме. Данный срок может быть изменён в случае наступления обстоятельств или событий, не зависящих от застройщика.

На основании п. 3.2 договора цена договора составляет <данные изъяты> рублей (цена одного квадратного метра продаваемой площади объекта долевого строительства равна <данные изъяты> рублей).

Обязательства по оплате стоимости объекта долевого участия истцами выполнены надлежащим образом, что подтверждается квитанциями об оплате (л.д.23-26), и данное обстоятельство ответчиком не оспаривается, о чем представлена справка.

Однако в нарушение условий договора ответчик до настоящего времени не передал истцам являющееся предметом договора помещение. Многоэтажный дом не сдан в эксплуатацию, и его строительство фактически приостановлено.

Действие выданного ответчику ООО «АСКО» разрешения на строительство продлено до ДД.ММ.ГГГГ.

Определением Арбитражного суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «АСКО» введена процедура банкротства – наблюдение; временным управляющим утверждён Ягупов В.А.

При рассмотрении Арбитражным судом Московской области дела № о банкротстве ООО «АСКО» применены правила параграфа 7 главы IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Исходя из представленного истцом заключения специалиста (строительно-технического исследования) от ДД.ММ.ГГГГ, составленного экспертом «Бюро «Маркант» Князевым М.Г., доля Коленко А.А., Ломакова Ю.А., Ломакова А.Ю. и Харьковой А.П. в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте – многоэтажном жилом доме в виде помещения общей продаваемой площадью <данные изъяты> кв. м., № VII, по строительному адресу: <адрес> (1-й этап строительства), составляет <данные изъяты>. В настоящее время степень готовности многоэтажного жилого дома составляет не менее 76%.

Суд признаёт указанное заключение специалиста допустимым доказательством, поскольку Князев М.Г. имеет специальное образование в области строительства.

Согласно п. 1 ст. 218 ГК РФ право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом.

В соответствии с п. 1 ст. 4, п. 1 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лицпостроить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блока-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

Из указанных выше положений норм действующего законодательства следует, что возникновение права собственности истца, как участника долевого строительства, на жилое помещение в строящемся доме связано с выполнением участниками долевого строительства возложенных на них договором обязательств.

Часть 1 ст. 130 ГК РФ предусматривает, что к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и всё, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Согласно п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 от 29.04.2010 года «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», в соответствии со ст. 130 ГК РФ объекты незавершенного строительства отнесены законом к недвижимому имуществу.

Из смысла указанных норм следует вывод о том, что действующее законодательство не предусматривает запрета на получение и нахождение в собственности граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей объектов незавершённого строительства.

Нормами Закона об участии в долевом строительстве, действие которого распространяется на правоотношения сторон в рассматриваемом споре, урегулирован, в числе прочего, правовой механизм защиты прав участников долевого строительства при неисполнении договорных обязательств застройщиком. Признание за участником долевого строительства права собственности на возводимый не завершенный строительством объект (либо долю в нём) на стадии до момента ввода в эксплуатацию – в качестве одной из мер реализации такого механизма правовой защиты данным Законом прямо не предусмотрено.

Между тем, в соответствии с ч. 1 ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права, при этом пределы осуществления гражданских прав определены в ст. 10 ГК РФ, а способы защиты – в ст. 12 ГК РФ, в которой в качестве одного из способов судебной защиты нарушенного права закреплено признание права.

По смыслу ст.ст. 11 и 12 ГК РФ в их совокупности прерогатива в определении способа защиты нарушенного права принадлежит исключительно лицу, обратившемуся в суд за такой защитой, то есть истцу.

Закон об участии в долевом строительстве также не содержит запрета на признание права собственности на незавершенный строительством объект (либо долю в нём).

В соответствии со ст. 219 ГК РФ право собственности на здания, сооружения и иное вновь созданное недвижимое, имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.

Согласно п. 2 ст. 8 ГК РФ права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом.

Исходя из разъяснений, содержащихся в п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 от 29.04.2010 года «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», если иное не предусмотрено законом, иск о признании права подлежит удовлетворению в случае представления истцом доказательств возникновения у него соответствующего права.

Признание права является одним из способов защиты права. При этом лицо, считающее себя собственником спорного имущества, должно доказать законность оснований возникновения права собственности на недвижимость (ст. 12 ГК РФ).

На объект незавершенного строительства может быть признано право собственности по решению суда.

В данном случае не могут служить препятствием к удовлетворению заявленного истцом требования отсутствие государственной регистрации права общей собственности, отсутствие сдачи дома в эксплуатацию, отсутствие кадастрового учёта, не подписание протокола распределения площадей по спорному объекту.

Таким образом, учитывая, что истцы надлежащим образом исполнили свои обязательства по договору путём внесения в полном объёме платы за объект недвижимости, они вправе рассчитывать на надлежащее исполнение обязательств по договору со стороны застройщика, а при неисполнении им обязательства – требовать защиты своих прав, в том числе и путём предъявления требования о признании за ними права на долю в общей долевой собственности в незавершенном строительством объекте в виде указанного нежилого помещения.

Наличий притязаний третьих лиц в отношении спорного объекта строительства не установлено.

Застройщиком в предусмотренный договором срок нежилое помещение истцам как участникам долевого строительства не передано по причине того, что строительство жилого дома в целом не завершено; дом в эксплуатацию не сдан; ООО «АСКО», осуществляющее строительство указанного выше жилого дома, находится на стадии банкротства.

Тот факт, что строительство многоэтажного жилого дома на момент рассмотрения дела судом не завершено, не может нарушать право истцов на защиту своих гражданских прав путём признания права собственности на долю в праве собственности на объект незавершенного строительства, поскольку, исходя из положений ст.ст. 309 и 310 ГК РФ, участник долевого строительства, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по договору путём внесения платы за помещение в полном объеме, вправе рассчитывать на надлежащее исполнение обязательств по договору со стороны инвестора, а при неисполнении обязательства другой стороной – требовать защиты своих прав, в том числе и путём предъявления требования о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте в виде квартиры и определении размера доли в общей долевой собственности на объект незавершенного строительства.

При указанных обстоятельствах, учитывая позицию ответчика, призвавшего иск, суд находит исковое заявление Ломакова Ю.А., Ломакова А.Ю., Харьковой А.П. и Коленко А.А. обоснованным и подлежащим удовлетворению.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░11, ░░░░░░░░ ░░░12, ░░░░░░░░░ ░░░13, ░░░░░░░ ░░░14 ░░░░░░░░░░░░░.

- ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░11, ░░░░░░░░ ░░░12, ░░░░░░░░░ ░░░13, ░░░░░░░ ░░░14 ░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░. ░., № VII (░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ № 1 ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░), ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░: <░░░░░> (1-░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░).

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

            ░░░░░░░░░░░ ░░░░░                                                     ░░░░░░░░░░░░ ░.░.

2-78/2019

Категория:
Гражданские
Статус:
Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Истцы
Харькова Анна Петровна
Коленко Александр Анатольевич
Ломаков Юрий Александрович
Ломаков Александр Юрьевич
Ответчики
ООО "АСКО"
Другие
Временный управляющий ООО "Аско" Ягупов Владимир Алексеевич
Администрация г/о Ступино Московской области
Суд
Ступинский городской суд Московской области
Дело на сайте суда
stupino.mo.sudrf.ru
15.11.2018Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
16.11.2018Передача материалов судье
16.11.2018Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению
16.11.2018Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству
20.11.2018Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству
17.12.2018Судебное заседание
16.01.2019Судебное заседание
21.01.2019Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме
15.02.2019Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
16.01.2019
Решение

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее