Решение по делу № 2-2504/2022 от 18.02.2022

2-2504/2022

66RS0004-01-2021-012225-54

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

31.05.2022

Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга в составе:

председательствующего судьи Павликовой М.П.,

при секретаре Карелиной Е.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Червякова Владислава Владимировича к АО «Екатеринбургская электросетевая компания» об обязывании исполнить обязательства,

                                                    УСТАНОВИЛ:

Червяков В.В. обратился в суд с иском к АО «ЕЭСК» об обязывании исполнить обязательства.

В обоснование исковых требований указано, что 16.11.2011 стороны заключили договор №-с, в соответствии с которым ответчик обязался произвести технологическое присоединение принадлежащей истцу трансформаторной подстанции, в том числе обеспечение готовности объектов электросетей хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулирование отношений с третьими лицами в случае необходимости, с целью технологического присоединения принадлежащего истцу на праве собственности объекта недвижимости – земельного участка под ИЖС с кадастровым номером 66:41:0513053:9, расположенного по адресу: <адрес>

18.11.2013 стороны заключили дополнительное соглашение №1, а 18.11.2016 - стороны заключили дополнительное соглашение №2.

Плата за технологическое присоединение составила 2 016 844 руб. 20 коп. и была уплачена истцом в полном объеме.

Свои обязательства истец исполнил, однако ответчик обязательства по технологическому присоединению не исполнил. В своем ответе на претензию ответчик отказался исполнить обязательства, ссылаясь на перечень замечаний от 14.11.2019, которые, по мнению истца, носят несущественный характер.

Указав изложенное, истец просил обязать ответчика исполнить принятые на себя обязательства по договору №-с от 16.11.2011 в точке присоединения согласно проекта № 22/11-2013-ЭС.

В судебном заседании истец и его представитель Анкудинов С.Б. на исковых требованиях настаивали, просили их удовлетворить, дали пояснения аналогичные вышеизложенному. Истец пояснил, что он сделал новый проект, ответчик не желает приводить документацию в соответствие с новым проектом.

Представитель ответчика Орлова М.П. требования не признала, в обоснование возражений указала, что ответчик со своей стороны мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные ТУ № 218-206-1239-2013, выполнил в полном объеме, о чем истец был уведомлен письмами от 02.04.2018 № 122/6993-с-2018 и от 31.05.2018 №122/699-с-2015. Направленные в адрес истца Техусловия № 218-206-288-2019 и дополнительное соглашение № 3 подписаны истцом не были. Истец не подал ответчику заявление с приложением необходимых документов, Техусловия не подписал.

Заслушав пояснения участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст.56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Судом установлено, что 16.11.2011 стороны заключили договор № 6993-с, в соответствии с которым ответчик обязался произвести технологическое присоединение принадлежащей истцу трансформаторной подстанции, в том числе обеспечение готовности объектов электросетей хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулирование отношений с третьими лицами в случае необходимости, с целью технологического присоединения принадлежащего истцу на праве собственности объекта недвижимости – земельного участка под ИЖС с кадастровым номером 66:41:0513053:9, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, 2 км. западнее <адрес>

В силу п.4 договора неотъемлемой частью договора являются технические условия № 218—81/214-2011.

18.11.2013 в связи с увеличением заявленной для технологического присоединения мощности с 90кВт до 1000 кВт стороны заключили дополнительное соглашение № 1, которым, в том числе, установили, что неотъемлемой частью договора являются технические условия № 218—81/214-2011 и № 218-206-1239-2013.

18.11.2016 в связи с разделением присоединения максимальной мощности на этапы стороны заключили дополнительное соглашение № 2, которым, в том числе, установили, что неотъемлемой частью договора являются технические условия № 218—81/214-2011 и № 218-206-1239-2013, а также дополнительное соглашение № 1 от 18.11.2013.

В соответствии с условиями дополнительного соглашения первый этап технологического подключения осуществляется до 30.03.2017, второй этап – до 30.06.2017, а срок действия заключений по проекту № 218-90/218-2 от 06.11.2013 и № 218-1/2018 от 13.01.2014 продлен на три года, то есть по 18.11.2016.

Свои обязательства по договору и дополнительным соглашениям ответчик исполнил в полном объеме, что подтверждается актами сдачи-приемки выполненных работ за январь 2014 и май 2017. Доказательств иного не представлено.

13.11.2019 истец обратился к ответчику с заявлением о внесении изменений в действующие ТУ от 2013 года, а именно об исключении из ТУ пункта 11.15.

Ответчик на основании обращения истца подготовил и направил истцу ТУ № 218-206-288-2019 и дополнительное соглашение №3 к договору, что подтверждается информацией об отправке корреспонденции и отчетом почты.

На основании ч. 1 ст. 26 Закона «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Согласно п. п. 1, 2 Правил присоединения к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 указанные Правила определяют: порядок и особенности технологического присоединения; процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации; существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям; порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

Согласно п. 6 Правил присоединения к электрическим сетям технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и физическим лицом, в сроки, установленные указанными Правилами.

В соответствии с п. 8 Правил присоединения к электрическим сетям для заключения договора физическое лицо направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя. Заявка направляется в 2 экземплярах письмом с описью вложения по формам согласно Приложениям N 4 - 7 к указанным Правилам любым способом ее подачи (очно, почтой, с использованием официального сайта сетевой организации или в случае обеспечения сетевой организацией, в которую подается заявка, возможности реализации прав и обязанностей заявителей, возникающих в ходе осуществления процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)").

В соответствии с п. 18 Правил присоединения к электрическим сетям мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором и со смежными сетевыми организациями; разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий; проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий; выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы; выполнение мероприятий по обеспечению возможности вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя, присоединенного к электрическим сетям этой сетевой организации, в случае технологического присоединения вновь сооружаемого (реконструируемого) объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя к электрическим сетям той же сетевой организации в целях замещения им такого объекта по производству электрической энергии (мощности).

Поскольку ответчик на обращение истца направил истцу дополнительное соглашение к договору № 3, а также технические условия присоединения к электросетям № 218-206-288-2019, а со стороны истца подписанное дополнительное соглашение к договору № 3 и новые ТУ ответчику не поступали, оснований для возложения на ответчика обязанности произвести технологическое присоединение не имеется.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.12, 56, 194, 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

      В удовлетворении иска Червякова Владислава Владимировича к АО «Екатеринбургская электросетевая компания» об обязывании исполнить обязательства по договору от 16.11.2011 № 6993-с - произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств в точке присоединения согласно проекту № 22/11-2013 –ЭС отказать.

     Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня постановления решения в окончательной форме через Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга.

          Мотивированное решение изготовлено 07.06.2022.

Судья: