Решение по делу № 2-1493/2018 от 09.01.2018

Дело № 2-1493/2018

копия

РЕШЕНИЕ (Заочное)

Именем Российской Федерации

05 марта 2018 года Железнодорожный районный суд г. Красноярска в составе председательствующего судьи Смирновой И.С.,

при секретаре Медельской А.В.

с участием истца Клименко И.А.,

представителя истца Макаренко А.А., по доверенности от 12.12.2017 г. от ООО «НПО – Пром» в порядке передоверия по доверенности 24 АА 3005392 от 14.12.2017 г. сроком действия три года,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Клименко И. А. к Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединении к электрическим сетям, взыскании компенсации морального вреда, неустойки, штрафа, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

Клименко И.А. обратился в суд с иском с учетом уточнения от 05.03.2018 года в порядке ст. 39 ГПК РФ к ПАО «МРСК Сибири», в котором просит обязать ПАО «МРСК Сибири» осуществить технологическое присоединение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровым номер (условный) №, к электрическим сетям, по условиям Договора № 20.2400.3831.14 от 05.05.2014 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенного между ОАО «МРСК Сибири» и Клименко И.А., продлить срок действия технических условий для присоединения в электрическим сетям, являющегося приложением № 1 к договору № 20.2400.3831.14 от 05.05.2014 года до момента исполнения обязательств по договору, взыскать с ПАО «МРСК Сибири» в пользу Клименко И.А. компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей, неустойку в размере 550 рублей, штраф, судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 15 000 рублей, оплату услуг нотариуса по удостоверению доверенности в размере 2 000 рублей.

В обоснование заявленных требований истец указал, что между Клименко И.А. и ОАО «МРСК Сибири» 05.05.2014 года заключен договор № 20.2400.3831.14 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровым номер (условный) №, принадлежащего истцу на праве собственности. Согласно условиям, сетевая организация приняла на себя обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, электроустановки жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства. Ответчик обязался в течение 6 месяцев со дня заключения договора выполнить мероприятия по технологическому присоединению. Впоследствии 16.06.2014 года между истцом и ответчиком было заключено дополнительное соглашение к договору № 20.2400.3831.14 от 05.05.2014 года, согласно которому срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составил 6 месяцев с момента заключения дополнительного соглашения, а также были изложены в новой редакции технические условия. Несмотря на указанные обстоятельства до настоящего времени свои обязательства ПАО «МРСК Сибири» не исполнил. Истцом свои обязательства по договору были исполнены в полном объеме, а именно внесена плата за подключение, а также во исполнение технических условий был установлен прибор учета, который был допущен к эксплуатации. Однако ответчиком, в нарушение условий заключенного договора, подключения жилого дома истца к электрическим сетям до настоящего времени не выполнено.

Истец Клименко И.А.. представитель истца Клименко И.А. – Макаренко А.А., по доверенности от 12.12.2017 г. от ООО «НПО – Пром» в порядке передоверия по доверенности 24 АА 3005392 от 14.12.2017 г. сроком действия три года, в судебном заседании заявленные исковые требования поддержали в полном объеме с учетом их уточнений, по вышеизложенным основаниям, просили об их удовлетворении.

Ответчик ПАО «МРСК Сибири» явку в суд своего представителя не обеспечил, о причинах его неявки суд не уведомил, о времени и месте слушания по делу извещен надлежаще, об отложении слушания по делу не просил, возражений относительно заявленных исковых требований не представил.

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации злоупотребление правом не допускается. Согласно ч. 1 ст. 35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

Кроме того, по смыслу ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов судопроизводства. Поэтому не явка лица, извещённого в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации права на непосредственное участие в судебном разбирательстве, иных процессуальных правах.

В этой связи, полагая, что истец не приняв мер к явке в судебное заседание, ответчик не обеспечивший явку в суд своего представителя, определили для себя порядок защиты своих процессуальных прав, суд, с учётом приведённых выше норм права, согласия представителя истца, рассмотрел дело в отсутствие истца, ответчика, а также с согласия представителя истца, в порядке заочного производства в силу ст. ст. 167, 233 ГПК РФ.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 56 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющей принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определены полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.

Согласно положениям п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 года утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила технологического присоединения), которые определяют: порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

Согласно аб.2 п.3 Правил технологического присоединения, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п.6 Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Анализ положений пунктов 12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения позволяет прийти к выводу о том, что сетевая организация обязана заключить договор технологического присоединения с физическими лицами, обратившимися с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, и мощность которых составляет до 15 кВт.

В силу п.16.3 Правил технологического присоединения, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Согласно ст. 307 ГК РФ (в редакции до 08.03.2015 года) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ (в редакции до 08.03.2015 года) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Обязательство прекращается надлежащим исполнением (ст. 408 ГК РФ).

Согласно п.п.1, 2 ст.401 ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц ПАО «МРСК Сибири» является территориальной сетевой организацией, зарегистрировано в качестве юридического лица 04.07.2005 года, основным видом деятельности которого является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

Как установлено судом и следует из материалов дела, между ОАО «МРСК Сибири» и Клименко И.А. 05.05.2014 года заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.3831.14.

Согласно п.п. 1.1, 1.2 настоящего договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по оказанию услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, а именно, жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровым номер (условный) №, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 10 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,22 кВ.

Согласно п. 1.3 договора точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагается присоединяемый объект.

На основании п. 1.5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

В соответствии с п. 1.4 указанного договора технические условия на технологическое присоединение являются неотъемлемой частью договора, и срок их действия составляет 3 года со дня заключения договора.

16.06.2014 года между ОАО «МРСК Сибири» и Клименко И.А. было заключено дополнительное соглашение № 1 к договору № 20.2400.3831.14 от 05.05.2014 года, которым в п. 5 о сроке выполнения мероприятий были внесены изменения, принято считать сроком выполнения мероприятий по технологическому присоединению 6 месяцев со дня заключения Дополнительного соглашения № 1, а также было изложено в новой редакции приложение к указанному договору № 20.2400.3831.14 от 05.05.2014 года в виде технических условий.

Согласно п. 10 технических условий от 16.06.2014 года, утвержденных Дополнительным соглашением № 1 от 16.06.2014 года, являющихся приложением № 1 к договору об осуществлении технологического присоединения № 20.2400.3831.14 от 05.05.2014 года, сетевая организация осуществляет: фактические действия по проектировке и строительству ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-10/0,4кВ № 135-2-2 до границы земельного участка заявителя.

В силу п. 11 данных технических условий, заявитель осуществляет: ввод от точки присоединения по п. 7 до вводного коммутационного аппарата выполнить самонесущим изолированным проводом или кабелем в атмосферостойкой изоляции сечением не менее 16 мм.кв., открыто, минуя чердаки, подвальные помещения и иные хозяйственные постройки в границах своего земельного участка, установку щита н/в 0,22 кВ в автоматическим выключателем на номинальный ток 50А, направляет в сетевую организацию письменную заявку на осуществление допуска в эксплуатацию прибора, выполняет требования к учету электрической энергии, а именно учет электрической энергии организовать на границе балансовой принадлежности в точке присоединения к электрическим сетям, но не далее границы земельного участка заявителя, установить прибор учета прямого включения, который разместить в запирающемся шкафу с окошком на уровне циферблата счетчика со степенью защиты. Шкаф учета установить на жесткой конструкции, предусмотрев возможность съема показаний прибора учета с внешней стороны участка заявителя, предусмотреть возможность опломбировки вводного коммутационного аппарата и шкафа учета, при установке приборов применять приборы, внесенные в государственный реестр средств измерений.

Пунктами 3.1, 3.2 договора установлено, что размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей, в том числе НДС 18 % в сумме 83,90 рублей. Внесение платы осуществляется в размере 100 % в течение 15 календарных дней со дня заключения Договора.

Выполнение условий по оплате стоимости услуг по технологическому присоединению, установленных п. 3.1 договора на технологическое присоединение, подтверждено представленным истцом чеком-ордером от 05.05.2014 года на сумму 550 рублей.

Согласно акту № 58-50 от 07.05.2014 года сотрудниками ОАО «МРСК Сибири» по заявлению потребителя Клименко И.А. был произведен допуск прибора учета, расположенного в жилом доме по адресу: <адрес>, в эксплуатацию, без замечаний.

Вышеуказанное свидетельствует о выполнении истцом технических условий от 16.06.2014 года по договору № 20.2400.3831.14 от 05.05.2014 года.

Пунктом 2.3 договора стороны предусмотрели обязанности заявителя, среди которых предусмотрена обязанность исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, после чего, уведомить об этом сетевую организацию.

Пунктом 2.1 договора установлена обязанность сетевой организации в течение 3 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку их выполнения, провести осмотр; не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), с соблюдением срока, установленного пунктом 5 договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

Ответчиком указанная обязанность в установленный договором № 20.2400.3831.14 от 05.05.2014 года срок не исполнена, присоединение энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям не произведено до настоящего времени. Ответчиком каких-либо иных доказательств опровергающих указанные обстоятельства не представлено.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения требований Клименко И.А. и возложении на ПАО «МРСК Сибири» обязанности осуществить технологическое присоединение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровым номер (условный) №, к электрическим сетям, по условиям договора № 20.2400.3831.14 от 05.05.2014 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и техническим условиям от 16.06.2014 года, приложение № 1 к договору № 20.2400.3831.14, заключенного между ОАО «МРСК Сибири» и Клименко И.А., поскольку факт неисполнения ответчиком в срок 6 месяцев, со дня заключения дополнительного соглашения от 16.06.2014 года к договору № 20.2400.3831.14 от 05.05.2014 года, обязательств по договору установлен и подтвержден материалами дела, сведения об исполнении обязательств в настоящее время стороной ответчика не представлены.

При этом, судом установлено, что истцом обязательства по оплате договора исполнены в полном объеме, что ответчиком не оспорено. Вины истца в нарушении ответчиком сроков осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, суд не находит. Истец надлежащим образом уведомил сетевую организацию о выполнении им со своей стороны всех действий, согласно технологическим условиям, приборы учета допущены ответчиком в эксплуатацию.

Выполнение условий по оплате стоимости услуг по технологическому присоединению, подтверждается чеком-ордером от 05.05.2014 года на сумму 550 рублей.

Как следует из положений ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Исходя из ст. 210 ГПК РФ исполнение решения суда связано с моментом вступления его в законную силу.

При этом по смыслу закона срок исполнения решения подлежит установлению относительно момента его вступления в законную силу (за исключением случаев, когда срок исполнения обязанности законодательно установлен конкретной датой).

С учетом конкретных обстоятельств, в частности, необходимости времени для разрешения вопроса по технологическому присоединению жилого дома к электрическим сетям, мнения истца о сроке, суд полагает возможным установить для ПАО «МРСК Сибири» срок 2 месяца с момента вступления решения суда в законную силу для исполнения возложенных на него обязанностей, принимая во внимание разумность его пределов, а также объективную необходимость защиты прав истца, с учетом заключения договора 05.05.2014 года.

Принимая во внимание, что обязанность по осуществлению технологического присоединения жилого дома истца, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер (условный) №, ПАО «МРСК Сибири» в установленный договором срок не исполнена, а установленный п. 1.4 договора № 20.2400.3831.14 от 05.05.2014 года трехгодичный срок действия технических условий к данному договору, которые истцом исполнены в полном объеме, истек, при этом судом на ПАО «МРСК Сибири» возложена обязанность произвести указанное технологическое присоединение в течение 2 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, суд полагает необходимым продлить срок действия технических условий от 16.06.2014 года к договору № 20.2400.3831.14 от 05.05.2014 года технологического присоединения в электрическим сетям, заключенному между ОАО «МРСК Сибири» и Клименко И.А. до момента исполнения обязательства по указанному договору.

Разрешая требования истца о взыскании с ПАО «МРСК Сибири» неустойки за просрочку исполнения договора, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии с п. 5.4 договора № 20.2400.3831.14 от 05.05.2014 года, в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки. Условие договора соответствует требованиям закона.

В соответствии с пп. "в" п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (далее – Правила) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре; обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Таким образом, с ответчика подлежит взысканию неустойка за нарушение срока выполнения работ по договору за период времени с 17.12.2014 года (день следующий за днем окончания срока выполнения работ установленный договором) по 05.03.2018 года (в соответствии с п. 3 ст. 196 ГПК РФ) количество дней просрочки 1175 дн., исходя из ставки рефинансирования, установленной на 05.05.2014 года (на дату заключения договора) в размере 8,25 % в сумме 746,42 рублей, согласно следующему расчету: 550 рублей х 0,014 х 8,25 % х 1175 = 746,42 рублей.

На основании изложенного, с ПАО «МРСК Сибири» подлежит взысканию в пользу истца Клименко И.А. неустойка в рамках заявленных исковых требований (в силу п. 3 ст. 196 ГПК РФ с учетом, что истец не заявил временной период неустойки) в размере 550 рублей.

Правоотношения сторон в части, неурегулированной специальным законодательством, регулируются Законом РФ "О защите прав потребителей".

Поскольку специальным законодательством - Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года N 861, вопросы компенсации морального вреда, причиненного нарушением прав потребителя-гражданина не урегулированы, к спорным правоотношениям применимы положения ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей", согласно которой моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

На основании ст.151 ГК РФ компенсация морального вреда возлагается судом на нарушителя в случае, если его действиями нарушаются личные неимущественные права гражданина, либо в других случаях, предусмотренных законом.

Согласно ч.2 ст.1099 ГК РФ, моральный вред, причиненный действиями, нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом.

Согласно ч.2 ст.1101 ГК РФ, размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Действиями ответчика, выразившимися в нарушении прав потребителя, на использование жилого дома по адресу <адрес>, Клименко И.А. причинены нравственные страдания. Учитывая характер и степень перенесенных истцом нравственных страданий, причиненных нарушениями его прав потребителя со стороны ПАО «МРСК Сибири», суд признает сумму компенсации морального вреда в размере 3 000 рублей соответствующей требованиям разумности и справедливости, и взыскивает ее с ПАО «МРСК Сибири» в пользу Клименко И.А.

Кроме того, согласно п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Учитывая, что до настоящего времени требования истца ответчиком не удовлетворены, с ответчика ПАО «МРСК Сибири» в пользу Клименко И.А. подлежит взысканию штраф в размере 50% от суммы удовлетворенных требований потребителя, что составляет 3 000 рублей (размер компенсации морального вреда взысканной судом) 550 рублей (неустойка) х 50% = 1 775 рублей.

Согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Согласно ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии со ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся в том числе расходы на оплату услуг представителей, а также другие признанные судом необходимыми расходы.

Согласно ч. 1 ст. 48 ГПК РФ граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя.

Согласно ст. 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд РФ обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя и тем самым - на реализацию требования ст. 17 (ч. 3) Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в ч. 1 ст. 100 ГПК РФ речь идет, по существу, об обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующих в деле.

По смыслу вышеуказанных норм суд может ограничить взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов сумму, если сочтет ее чрезмерной с учетом конкретных обстоятельств, используя критерий разумности понесенных расходов. При этом, неразумными могут быть сочтены значительные расходы, не оправданные ценностью подлежащего защите права либо несложностью дела.

Рассматривая требования истца о взыскании судебных расходов с ответчика на оплату услуг представителя суд указывает на следующие обстоятельства.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 24.12.2017 года между ООО «НПО-Пром» в лице директора Пархоменко А.А. (Исполнитель) и Клименко И.А. (Заказчик) заключен возмездного оказания услуг (далее Договор).

В соответствии с п.1, п.4 Договора исполнитель обязуется оказать услуги, связанные с понуждением ПАО «МРСК Сибири» к исполнению обязательств по договору № 20.2400.3831.14 от 05.05.2014 года, а именно подготовка и направление искового заявления, представление интересов Заказчика в суде, на основании доверенности на имя Исполнителя, а Исполнитель обязуется их оплатить.

Клименко И.А. была выдана доверенность от 14.12.2017 года за № 24 АА 3005392, сроком на три года, на представителя ООО «НПО-Пром» в лице директора Пархоменко А.А.

Согласно п. 8 Договора стоимость услуг составляет: подготовка искового заявления – 5 000 рублей, подача и сопровождение искового заявления - 10 000 рублей.

Оплата денежных средств истцом в рамках вышеуказанного соглашения в размере 15 000 рублей (5 000 рублей + 10 000 рублей) подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру № 481 от 2412.2017 года ООО «НПО-Пром».

Материалами дела подтверждается участие Макаренко А.А. по доверенности от 08.12.2017 года, выданной в порядке передоверия ООО «НПО-Пром» в качестве представителя истца в настоящем судебном заседании, а также представителем истца Пархоменко А.А. по указанной доверенности в порядке передоверия было составлено и подано в суд исковое заявление.

П. 12, 13, 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" указывает, что расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

При оценке разумности понесенных расходов по настоящему делу суд учитывает продолжительность рассмотрения дела, отнесение спора к категории небольшой сложности, рассмотрение спора в одной судебной инстанции, объем материалов дела, сложившуюся в регионе стоимость оплаты услуг по данному виду дел, количество судебных заседаний, отсутствие у представителя статуса адвоката, исходя из требований разумности размера подлежащих отнесению на ответчика судебных расходов, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика ПАО «МРСК Сибири» в пользу истца Клименко И.А. расходов на оплату услуг представителя в сумме 10 000 рублей, которую полагает разумной.

В соответствии с абз. 3 п. 2 Постановлению Пленума Верховного Суда РФ N 1 от 21.01.2016 года "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" расходы на оформление доверенности представителя также могут быть признаны судебными издержками, если такая доверенность выдана для участия представителя в конкретном деле или конкретном судебном заседании по делу.

Клименко И.А. понес расходы на составление нотариальной доверенности в размере 2 000 рублей, что подтверждается записью нотариуса в доверенности о взыскании по тарифу 200 рублей, уплате за оказание услуг правового и технического характера 1 800 рублей, квитанцией от 14.12.2017 года, которые также подлежат взысканию с ответчика в пользу истца, поскольку доверенность от 14.12.2017 года за № 24 АА 3005392 выдана истцом для участия представителя в конкретном деле.

В соответствии с ч. 1 ст.103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Учитывая, что истец освобождена от уплаты государственной пошлины, в силу закона, с ответчика в доход местного бюджета согласно ст. 333.19 НК РФ надлежит взыскать государственную пошлину в размере, подлежащем уплате при подаче данного искового заявления в размере     1 000 рублей ( 400 рублей требования имущественного характера и 300рублей х2 требования неимущественного характера).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198, 224-227 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Обязать публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в срок не позднее двух месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.н.(условный) №, к электрическим сетям, по условиям Договора № 20.2400.3831.14 от 05.05.2014 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заключенного между Клименко И.А. и ОАО «МРСК Сибири».

Обязать Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» продлить срок действия технических условий для присоединения к электрическим сетям, являющегося приложением № 1 к договору № 20.2400.3831.14 от 05.05.2014 года заключенного между Клименко И.А. и ОАО «МРСК Сибири» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям до момента исполнения обязательства по указанному договору.

Взыскать с публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в пользу Клименко И. А., компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей, неустойку 550 рублей, штраф за нарушение прав потребителя в размере 1 775 рублей, судебные расходы по оплате услуг нотариуса по удостоверению доверенности на представителя 2 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя 10 000 рублей, а всего 17 325 рублей.

Взыскать с публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 1 000 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий И.С. Смирнова

Мотивированное решение изготовлено 13 марта 2018 года.

Копия верна.

Судья И.С. Смирнова