Решение от 17.10.2024 по делу № 8Г-18579/2024 [88-19412/2024] от 21.08.2024

ВОСЬМОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

                    №88-19412/2024

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

    г. Кемерово         17 октября 2024 г.

Судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции в составе

    председательствующего Попова А.А.

    судей Шабаловой О.Ф., Смирновой С.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело № 38RS0031-01-2023-006784-61 по исковому заявлению Тюрнева Ярослава Сергеевича к акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания» о возложении обязанности по осуществлению технологического присоединения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, убытков, расходов по оплате услуг представителя

по кассационной жалобе представителя акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» - Любимовой Т.Г. на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Иркутского областного суда от 9 апреля 2024 г.

Заслушав доклад судьи Восьмого кассационного суда общей юрисдикции Попова А.А., судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции,

установила:

Тюрнев Я.С. обратился в суд с иском к акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания» (далее - АО «ИЭСК»), в которомс учетом уточнения просил обязать ответчика исполнить обязательствапо договору № в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения в законную силу, взыскать компенсацию на случай неисполнения решения суда в размере 50 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с 31 дня с момента вступления решения в законную силу, взыскать неустойку в размере 7 892,50 руб., компенсацию морального вреда в размере 30 000 руб., убытки в размере 57 950 руб., расходы на представителя в размере 35 000 руб., штраф.

В обоснование иска указано, что 6 октября 2021 г. между ОАО «ИЭСК» и Ивановым А.В. заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, электроснабжение необходимо для хозяйственной постройки, расположенной на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>.

Согласно пункту 4 Договора № срок действия технических условий составляет 5 лет со дня заключения настоящего договора.

Ивановым А.В. выполнены работы согласно пункту 11 Технических условий № в полном объеме, о чем сетевая организация была уведомлена. Расходы на технологическое присоединение в соответствиис условиями договора оплачены в полном объеме.

Из акта осмотра (обследования) электроустановки от 7 февраля 2023 г. № усматривается, что технические мероприятия, предусмотренные техническими условиями от 6 октября 2021 г. № выполнены заявителем в полном объеме. Замечания отсутствуют.

В соответствии с пунктом 6.3. Договора № осуществлении технологического присоединения от 6 октября 2021г. сетевая организация обязуется не позднее 10 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в пункте 6.2. настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряженияи мощности, составить при участии Заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его Заявителю. Однако,до настоящего времени сетевая организация не исполнила, возложенныена нее обязательства.

Тюрнев Я.С. в настоящее время является собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенногопо адресу: <адрес>.

7 июня 2023г. между Ивановым А.В. и Тюрневым Я.С., заключен договор уступки права требования (цессии) по Договоруоб осуществлении технологического присоединения к электрическим сетямот 7 июня 2023г. по условиям которого, Иванов А.В., уступил,а Тюрнев Я.С. принял право требования, возникшее по договору № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, максимальной мощностью до 15 кВт включительно, о чем была уведомлена сетевая организация, что подтверждается квитанцией и описью вложения. Договор на технологическое присоединение к электрическим сетям от 6 октября 2021г. № содержит запрета на уступку права.

В связи с указанными обстоятельствами, исполнение обязательствпо осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств: хозяйственная постройка, расположенная на земельном участкес кадастровым номером № по адресу: <адрес>, должно быть произведено сетевой организацией в отношении Тюрнева Я.С.

25 августа 2023г. истец обратился в «Восточные электрические сети»с претензией об обязании сетевой организации исполнить договор, ответана претензию не последовало. В связи с тем, что сетевая организациядо настоящего времени не исполнила, возложенные на нее обязательства,а на земельном участке идет строительство дома, истец был вынужден приобрести бензиновую электростанцию, стоимость которой составила 57 950 руб. Оплата подтверждается кассовым чеком от 12 августа 2023 г.

Решением Иркутского районного суда Иркутской областиот 10 января 2024 г. в удовлетворении исковых требований отказанов полном объеме.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Иркутского областного суда от 9 апреля 2024 г. решение Иркутского районного суда Иркутской области от 10 января 2024 г. по данному гражданскому делу отменено в части отказа в возложении обязанностипо договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, расходов на оплату услуг представителя.

В отмененной части по делу принято новое решение.

Исковые требования Тюрнева Я.С. к АО «ИЭСК» о возложении обязанности по осуществлению технологического присоединения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, расходов по оплате услуг представителя удовлетворены частично.

На АО «ИЭСК» возложена обязанность исполнить договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств: хозяйственной постройки, расположенной на земельном участке с кадастровым номером № расположенной по адресу: <адрес>.

С АО «ИЭСК» в пользу Тюрнева Я.С. взыскана денежная компенсация на случай неисполнения решения суда в размере 50 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с 31 дня с момента вступления решения суда в законную силу, взыскать неустойку в размере 7 892 руб.за период с 22 февраля 2023 г. по 05 декабря 2023 г., компенсация морального вреда в размере 5 000 руб., штраф в размере 6 946 руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 20 000 руб.

В остальной части решение Иркутского районного суда Иркутской области от 10 января 2024 г. оставлено без изменения.

Представителем АО «ИЭСК» - Любимовой Т.Г. подана кассационная жалоба, в которой ставится вопрос об апелляционного определения ввиду нарушения норм материального и процессуального права, несоответствия выводов суда апелляционной инстанции фактическим обстоятельствам делаи имеющимся в деле доказательствам.

        В обоснование кассационной жалобы указывает, что судом апелляционной инстанции не учтено, что требование об обязании внесения изменения в договор об осуществлении технологического присоединенияот 06 октября 2021 г. № в части замены заявителя с Иванова А.В. на Тюрнева Я.С. не подлежит удовлетворению, более того договор подлежит расторжению.

        Судом апелляционной инстанции не принято во внимание, чтов соответствии с пунктом 1.2 статьи 388 Гражданского кодекса Российской Федерации уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону. Не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника.

Истцом в нарушении статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не представлено соглашение о переводе долгас должника на другое лицо, не представлено письменное согласие АО «ИЭСК», в связи с чем к истцу Тюрневу Я.С. не перешли права, предусмотренные договором на технологическое присоединениек электрическим сетям по договору уступки права, следовательно, у Тюрнева Я.С. не возникло права требования к АО «ИЭСК» об осуществлении технологического присоединения к сетям. Поскольку в порядке пункта 59 Правил технологического присоединения в связи со сменой собственника действительный собственник вправе обратиться в сетевую организациюо переоформлении документа в случае, если ранее было произведено технологическое присоединение, а в данном случае техприсоединение отсутствует, в связи с чем исковые требования не подлежат удовлетворению.

        Кроме того, 16 октября 2023 г. Иванов А.В. подписал с АО «ИЭСК» соглашение о расторжении договора № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, так как не является собственником указанного выше земельного участка. В результате чего,в соответствии с пунктом 4 соглашения договор № осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям считается расторгнутым.

        В данном случае по договору № технологическое присоединенных энергопринимающих устройств не было осуществлено, поэтому переоформление такого договора не допустимо, истцу необходимо обратиться с новой заявкой для оформления самостоятельного договора по его личной заявке.

        На кассационную жалобу от представителя Тюрнева Я.С. - Денисовой А.Е. направлены возражения.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела в судебное заседание не явились, в связи с чем судебная коллегия, руководствуясь ч. 5 ст. 379.5 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее-ГПК РФ), считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Статья 379.6 ГПК РФ предусматривает, что кассационный суд общей юрисдикции проверяет законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения и толкования норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного постановления, в пределах доводов, содержащихся в кассационных жалобе, представлении, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

В соответствии с частью 1 статьи 379.7 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихсяв обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для отмены в кассационном порядке обжалуемого судебного постановления, рассмотрение произведено в пределах доводов кассационной жалобы.

Из материалов дела следует и судами установлено, что 6 октября 2021г. между ОАО «ИЭСК» и Ивановым А.В. заключен договор № № осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств. Техническое присоединение необходимо для энергоснабжения хозяйственной постройки на земельном участке (площадь 488 кв.м.) с кадастровым номером № по адресу: <адрес>,с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт категория надежности: III (третья); класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ (раздел 1 договора №).

7 июня 2023г. между Ивановым А.В. и Тюрневым Я.С., заключен договор уступки права требования (цессии) по Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по условиям которого, Иванов А.В. - Цедент безвозмездно уступил Тюрневу Я.С. - Цессионарию права, принадлежащие Цеденту по договору № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств от 6 октября 2021г.

Земельный участок с кадастровым номером №по адресу: <адрес> принадлежит Тюрневу Я.С., что подтверждается выпиской из ЕГРН.

Из акта осмотра (обследования) электроустановки № от 7 февраля 2023г. следует, что технические мероприятия, предусмотренные техническими условиями № от 6 октября 2021г., выполнены заявителем в полном объеме. Замечания отсутствуют.

6 октября 2021г. Иванов А.В. оплатил расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора, что подтверждается квитанцией № от 6 октября 2021г.

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении требованийТюрнева Я.С. к АО «ИЭСК» о возложении обязанности по осуществлению техприсоединения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, убытков, расходов по оплате услуг представителя, суд первой инстанции исходил из того, что соглашение между Тюрневым Я.С.и ответчиком в связи с состоявшейся уступкой требований по договору технологического присоединения не заключалось, истцом не представлено соглашение о переводе долга с должника на другое лицо, не представлено письменное согласие АО «ИЭСК».

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая решение об удовлетворении требований истца, суд апелляционной инстанции указал, что сетевая организация обязана исполнить обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя в установленный срок независимо от отчуждения объекта с энергопринимающими устройствами в собственность иного лица, если заявитель не отказался от исполнения договора технологического присоединения.

Судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции не находит оснований для признания выводов суда апелляционной инстанций незаконными в силу следующего.

В соответствии со статьей 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанныхс потреблением энергии (пункт 1).

Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования,а также при обеспечении учета потребления энергии (пункт 2).

К отношениям по договору снабжения электрической энергией правила данного параграфа применяются, если законом или иными правовыми актами не установлено иное (пункт 4).

Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрическойи тепловой энергии) и потребителей электрической энергии установлены Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон № 35-ФЗ).

Согласно статье 26 указанного закона технологическое присоединениек объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациями иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер (пункт 1).

Под однократностью понимается разовое осуществление процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, а также построенных линий электропередачи, в объеме максимальной мощности таких энергопринимающих устройств, указанной в документах, подтверждающих технологическое присоединение, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Однократность технологического присоединения к электрическим сетям означает, что плата за технологическое присоединение взимается однократно; при изменении формы собственности или собственника (заявителя или сетевой организации) не требуется осуществления новой процедуры технологического присоединения; изменение формы собственности или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присоединение; реконструкция объекта капитального строительства, ранее присоединенного к электрическим сетям, при которой не осуществляется реконструкция и увеличение мощности энергопринимающего устройства, или при которой не осуществляется изменение категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, влекущее изменение схемы внешнего электроснабжения, не требует осуществления нового (повторного) технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организациейи обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Согласно абзацу 16 пункта 1 статьи 26 Закона № 35-ФЗ по договоруоб осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона № 35-ФЗ и пункты 16, 17 Правил № 861).

В таком виде договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Кодекса).

В настоящее время действует порядок технологического присоединения, определенный Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее - Правила).

Как указано в пункте 2 Правил, их действие распространяется на случаи: присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств; увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств; изменения категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности,но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств; присоединения ранее присоединенных энергопринимающих устройств, выведенных из эксплуатации (в том числев целях консервации на срок более 1 года) в порядке, установленном Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерацииот 26 июля 2007 г. № 484 «О выводе объектов электроэнергетики в ремонти из эксплуатации»; предусмотренные пунктом 41 данных правил.

Таким образом, повторное технологическое присоединение энергопринимающего устройства не требуется в случае, если оно было осуществлено ранее в надлежащем порядке.

В соответствии с пунктом 57 Правил восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении осуществляется в случае обращения в сетевую организацию потребителей электрической энергии, собственников или иных законных владельцев объектов электросетевого хозяйства с заявлением на восстановление (переоформление) документово технологическом присоединении (далее - заявление о переоформлении документов).

В силу подпункта «в» пункта 59 Правил заявитель в рамках договора(в период его действия), собственник или иной законный владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств (далее - лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов) вправе обратиться в сетевую организацию лично или через представителя с заявлением о переоформлении документов в случае переоформления документов о технологическом присоединении в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств.

░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░), ░ ░░ ░░░░░░░░░ (░░░ ░░░░░░░). ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░) ░░░░░░ ░ (░░░) ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ № 1 ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ (░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░ (░░░░░ 61 ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░).

░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ 59 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ (░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░), ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░), ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░) ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ (░░░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░ ░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ 67 ░░░ ░░.

░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░,░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░-░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ 67 ░░░ ░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ 3 ░░░░░░ 390 ░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░.

░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 379.7 ░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 390, 390.1 ░░░ ░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 9 ░░░░░░ 2024 ░. ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ «░░░░» ░░░░░░░░░ ░.░. - ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ 24 ░░░░░░░ 2024 ░.