Решение от 04.02.2021 по делу № 33-2077/2021 от 03.02.2021

Докладчик Сляднева И.В.                 № 33-2077/2021

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

             об исправлении арифметической ошибки

    Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда в составе:

председательствующего Слядневой И.В.

судей         Александровой Л.А., Никифоровой Е.А.    

рассмотрев в городе Новосибирске 04 февраля 2021 года заявление Ткаченко Л.А. об исправлении арифметической ошибки в апелляционном определении судебной коллегии по гражданским делам Новосибирского областного суда от 10 декабря 2020 года по делу по иску Ткаченко Ларисы Алексеевны, Вещеникина Михаила Витальевича, Вещеникиной Ольги Михайловны к ООО «Перспектива» о защите прав потребителей, расторжении договора подряда, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, по встречному иску ООО «Перспектива» к Ткаченко Ларисе Алексеевне, Вещеникину Михаилу Витальевичу, Вещеникиной Ольге Михайловне о взыскании убытков по договору подряда.

Заслушав доклад судьи Новосибирского областного суда Слядневой И.В., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Ткаченко Л.А., Вещеникин М.В., Вещеникина О.М. обратились с иском к ООО «Перспектива» о расторжении договора подряда №ФЛ1 от 22.09.2017, взыскании неустойки за неисполнение обязательств по договору в сумме 365782,80 руб., компенсации морального вреда в пользу Вещеникина М.В. и Вещеникиной О.М. по 100000 руб. каждому, в пользу Ткаченко Л.A. - 150000 руб., штрафа в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной ответчику в пользу истцов.

Исковые требования со ссылкой на положения статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» мотивированы тем, что ответчик ненадлежащим образом исполнил обязательства, предусмотренные договором подряда № ФЛ1 от 22.09.2017 по выполнению работ по ремонту перекрытий <данные изъяты> в МКД по адресу: <адрес>.

В ходе рассмотрения дела ООО «Перспектива» обратилось с встречным иском к Ткаченко Л.A, Вещеникину М.В., Вещеникиной О.М., Вещеникину Н.М. о взыскании стоимости затрат (убытков) по договору подряда в размере 302823,90 руб.

Требования мотивированы тем, что в ходе выполнения работ со стороны надзорных органов возникли замечания к порядку проведения работ и было выдано предписание №1, что повлекло за собой приостановление работ. В дальнейшем заказчик препятствовал подрядчику в проведении работ, отказывался от принятия выполненных работ. Фактически договорные отношения были прекращены в связи с невозможностью выполнения работ по причине препятствия со стороны заказчика.

Решением Калининского районного суда г. Новосибирска от 26 июня 2019 года в удовлетворении требований Ткаченко Л.А, Вещеникина М.В, Вещеникиной О.М. отказано, встречный иск ООО «Перспектива» удовлетворен в полном объеме. Взыскана в равных долях с Ткаченко Л.А., Вещеникина М.В., Вещеникиной О.М. в пользу ООО «Перспектива» стоимость затрат (убытков) по договору подряда в размере 302823,90 руб.

С указанным решением не согласились Ткаченко Л.А., Вещеникин М.В., Вещеникина О.М., представитель Вещеникиной О.М. – Прокопьева С.В., подав апелляционную жалобу.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским дела Новосибирского областного суда от 24 сентября 2019 года решение суда 1 инстанции отменено в части отказа в удовлетворении иска Ткаченко Л.А, Вещеникина М.В, Вещеникиной О.М.

Принято в данной части новое решение о взыскании с ООО «Перспектива» в пользу Ткаченко Л.А, Вещеникина М.В., Вещеникиной О.М. неустойки в равных долях в сумме 365782,80 руб., компенсации морального вреда по 5000 руб., штрафа в размере 63463,80 руб. в пользу каждого. В остальной части решение оставлено без изменения.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 06 октября 2020 года, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Новосибирского областного суда от 24 сентября 2019 года отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Новосибирского областного суда от 10 декабря 2020 года решение Калининского районного суда г.Новосибирска от 26 июня 2019 года отменено.

Постановлено новое решение, которым исковые требования Ткаченко Л.А., Вещеникина М.В., Вещеникиной О.М. к ООО «Перспектива» удовлетворены частично.

Взыскана с ООО «Перспектива» в пользу Ткаченко Л.А., Вещеникина М.В., Вещеникиной О.М. неустойка в общем размере 365782 руб. 80 коп. (по 121927,6 руб. в пользу каждого из истцов), компенсация морального вреда – по 10000 руб. в пользу Вещеникина М.В. и Вещеникиной О.М., и 15000 руб. в пользу Ткаченко Л.А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

░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. 197891,4 ░░░., ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. 197891,4 ░░░., ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. – 197898,9 ░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ 302823,8 ░░░. ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 7157,8 ░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.2 ░░.200 ░░░ ░░ ░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░.56 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░ 19.06.2012░. №13 «░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░», ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░.2 ░░.200 ░░░ ░░, ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░.203.1 ░░░ ░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ 10.12.2020, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░ 121927,6 ░░░. (365782,8 /3=121927,6).

░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.-15000 ░░░.

░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░ 136927,6 ░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 50 % ░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░. ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ 50% ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ 68463,8 ░░░. (136927,6 : 2= 68463,8), ░ ░░ 65966,3 ░░░., ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ – ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░, ░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 205391,4 ░░░. (121927,6 ░░░░░░░░░+ 15000 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ + ░░░░░ 68463,8), ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 197898,9 ░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░.200, 203.1 ░░░ ░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░

░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░:

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 10 ░░░░░░░ 2020 ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 68463,8 ░░░., ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ 205391,4 ░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░