Решение от 03.12.2018 по делу № 33-14118/2018 от 01.11.2018

Судья: Кирсанов А.Ю. гр. дело № 33-14118/2018

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

03.12.2018 года г.о. Самара

Судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда в составе:

Председательствующего Мартемьяновой С.В.,

судей Маркина А.В., Смирновой Е.И.,

при секретаре Майдановой М.К.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе Зюбина А.И., Зюбиной Т.А., Собгайда А.К., Черновой Е.А. на решение Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от 03.08.2018 года, которым постановлено:

«Исковые требования Зюбиной Т.А., Зюбина А.И. Собгайда А.К., Черновой Е.А. к ООО «СВОЕ ЖИЛЬЕ» (ООО «Зеленый квартал») о признании случая нарушения сроков завершения строительства и предоставления объекта ДДУ в строительстве в сроки установленные договором страховым случаем и обращении взыскания на предмет залога – оставить без удовлетворения».

Заслушав доклад судьи Самарского областного суда Смирновой Е.И., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Зюбина Т.А. и Зюбин А.И. обратились в суд с иском к ООО «СВОЕ ЖИЛЛЬЕ» (ООО «Зеленый квартал) о признании случая нарушения сроков завершения строительства и предоставления объекта долевого участия в строительстве в сроки, установленные договором, страховым случаем и обращении взыскания на предмет залога.

Определением суда от 02.04.2018 года настоящее гражданское дело было объединено в одно производство с делом № 2-2-3919/2018 по иску Черновой К.А. к ООО «СВОЕ ЖИЛЬЕ» (ООО «Зеленый квартал») о признании случая нарушения сроков завершения строительства и предоставления объекта долевого участия в строительстве в сроки, установленные договором страховым случаем и обращении взыскания на предмет залога.

Определением суда от 23.04.2018 года к участию в деле в качестве соистца привлечен Собгайда А.К.

В обоснование заявленных требований истцы указали, что заключили в 2016 году с ответчиком договоры долевого участия в строительстве квартир по адресу <адрес>. Одновременно заключались договоры страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. Обязательства по оплате объектов долевого строительства согласно договорам исполнены истцами в полном объеме. Однако, в течение 2017 года строительство не велось. В связи с изменением проектной документации застройщик изменил срок ввода объекта в эксплуатацию. При этом, конкретные причины изменения проектной документации и обоснование таких длительных (более двух месяцев) сроков согласования проектной документации и перенос сроков ввода в эксплуатацию на 1 год ответчиком не представлены, что является подтверждением факта неисполнения застройщиком своих обязательств в сроки, указанные в договоре.

По факту осмотра территории застройки истцами было установлено, что строительные работы не ведутся с мая 2017 года, объект строительства, указанный в договоре, находится в 68,09% готовности – у здания возведены стены, крыша, есть окна, но отсутствуют отделочные работы, нет дверей и коммуникаций, прилегающая территория не благоустроена. Данные обстоятельства указывают на то, что строительство не будет закончено в сроки, указанные в договоре.

Истцы направляли ответчику претензии с требованием сообщить реальные сроки завершения строительство и возможность завершения строительства в ближайшее время, однако, претензии оставлены без ответа.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истцы, с учетом уточнения, просили суд:

- признать дату ДД.ММ.ГГГГ г., указанную в ДДУ в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, сроком исполнения обязательства Ответчика перед Истцом, то есть, сроком передачи объекта завершенного строительством, введенного в эксплуатацию;

- признать не предоставление Ответчиком завершенного строительством, объекта в установленный ДДУ в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ года в срок после ДД.ММ.ГГГГ. в течение 6 месяцев, страховым случаем;

- обратить взыскание на предмет залога, которым является право аренды земельного участка и объект незавершенного строительства: трехкомнатная квартира, строительный номер 17, расположена на 2 этаже в 1 секции трехэтажного трехсекционного многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, серия «Стандарт», позиция 17 (степень строительной готовности 68,09 %), на земельном участке, расположенном по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, общая проектная площадь квартиры 52,8 кв.м. Земельный участок, предоставленный под строительство общей площадью: 170 856 кв.м., кадастровый номер №, расположенный Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: <адрес> на праве аренды на основании Договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного с ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ОБЩЕСТВОМ «ИНВЕСТ КАПИТАЛ», зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Самарской области ДД.ММ.ГГГГ года номер регистрации №;

- указать, что решение суда является основанием для выплаты страхового возмещения для ООО «ПРОМИНСТРАХ» в размере 1 935 000 (один миллион девятьсот тридцать пять тысяч) рублей;

- взыскать с Ответчика, ООО «СВОЁ ЖИЛЬЁ» (ООО «Зелёный квартал»). ИНН №, КПП №, ОГРН № в пользу Истца, Собгайды А.К., ДД.ММ.ГГГГ г.р., расходы на услуги представителя в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, расходы на доверенность в размере 1200 (одна тысяча двести рублей, расходы на экспертное заключение в размере 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей;

- признать дату ДД.ММ.ГГГГ года, указанную в договоре ДДУ в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, сроком исполнения обязательства Ответчика перед Истцами, то есть сроком передачи объекта завершенного строительством, введенного в эксплуатацию;

- признать не предоставление Ответчиком объекта долевого строительства установленный договором № от ДД.ММ.ГГГГ в срок после ДД.ММ.ГГГГ в течение 6 месяцев страховым случаем;

- обратить взыскание на предмет залога, которым является право аренды земельного участка и объект незавершенного строительства: однокомнатная квартира-студия строительный номер № расположенная на 2 этаже в 3 секции трехэтажного секционного многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещение».. серия «Стандарт», позиция номер №, общая площадь квартиры 24,3 кв.м., (степень строительной готовности 68,09 %), по адресу (местоположение относительно ориентира): <адрес> право аренды земельного участка, предоставленного под строительство объекта недвижимости: общей площадью 170 856 кв.м. кадастровый номер №; расположенного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: <адрес> которое принадлежит ООО «СВОЁ ЖИЛЬЁ» на праве аренды на основании Договора аренды земельного участка ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в Управлении Федеральной служб» государственной регистрации кадастра и картографии по Самарской области ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации №;

- указать, что решение суда является основанием для выплаты страхового возмещен для СК «Респект» в размере 960 000 рублей (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей;

- взыскать с Ответчика ООО «СВОЁ ЖИЛЬЁ» (ООО «Зелёный квартал»), ИНН №, КПП №, ОГРН № в пользу Истцов: Зюбина А.И., ДД.ММ.ГГГГ г.р; Зюбиной Т.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., расходы на услуги представителя в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, расходы на доверенность в размере 1200 (одна тысяча двести) рублей, расходы на экспертное заключение в размере 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей;

- признать дату ДД.ММ.ГГГГ года, указанную в ДДУ в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ года, сроком исполнения обязательства Ответчика перед Истицей, то есть, сроком передачи объекта завершенного строительством, введенного в эксплуатацию;

- признать не предоставление Ответчиком завершенного строительством объекта в установленный ДДУ в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ года в срок после ДД.ММ.ГГГГ года в течение 6 месяцев страховым случаем;

- обратить взыскание на предмет залога, которым является право аренды земельного участка и объект незавершенного строительства, согласно ДДУ в строительстве г следующим характеристикам: квартиру-студию, строительный номер расположенную на 2 этаже во 2 секции трехэтажного трехсекционного многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, серии «Эконом», позиция 16, общая проектная площадь квартиры 15,2 кв.м., (степень строительной готовности 5,12 %), на земельном участке, расположенном по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в граница, участка. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, предоставленный под строительств: общей площадью: 170 856 кв.м., кадастровый номер № расположенный, Местоположение установлено относительно ориентира расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, на праве аренды на основании Договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ОБЩЕСТВОМ «ИНВЕСТ КАПИТАЛ», зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Самарской области ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации №

- указать, что решение суда является основанием для выплаты страхового возмещения для ООО «ПРОМИНСТРАХ» в размере 645 000 (шестьсот сорок пять тысяч) рублей;

- взыскать с Ответчика ООО «СВОЁ ЖИЛЬЁ» (ООО «Зелёный квартал») ИНН №, КПП №, ОГРН № в пользу Истицы, Черновой Е.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., расходы на услуги представителя в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, расходы на доверенность в размере 1200 (одна тысяча двести) рублей, расходы на экспертное заключение в размере 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей.

Судом постановлено вышеуказанное решение.

В апелляционной жалобе истцы в лице представителя Андреяшина А.В. с решением суда не согласилась, просят его отменить и постановить новое решение об удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

В заседании судебной коллегии истец Чернова Е.А., представитель истцов Андреяшин А.В. (по доверенности) доводы апелляционной жалобы поддержали по основаниям, изложенным в ней.

Представитель ответчика – Иванова М.И. (по доверенности) просила оставить решение суда без изменения.

Изучив материалы дела, выслушав пояснения участвующих в деле лиц, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив законность и обоснованность постановленного по делу решения в порядке, предусмотренным ст. 327.1 ГПК РФ, судебная коллегия приходит к следующему.

Как установлено судом и следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ Чернова Е.А. заключила с ООО «СВОЕ ЖИЛЬЕ» (ООО «Зеленый квартал») договор долевого участия в строительстве трёхэтажного трёхсекционного многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, серия «Стандарт» позиция 16 на земельном участке с кадастровым номером: №, с расположением по адресу: <адрес>. Согласно пункту 1.2. договора долевого строительства срок действия разрешения на строительство № выданного Администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ установлен до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно пункту 5.2. договора долевого участия в строительстве передача квартиры осуществляется Застройщиком не позднее трёх месяцев с момента получения разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию.

ДД.ММ.ГГГГ между Собгайда А.К. и ООО «СВОЕ ЖИЛЬЕ» (ООО «Зеленый квартал») договор долевого участия в строительстве № трёхэтажного трёхсекционного многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, серия «Стандарт» позиция 17 с кадастровым номером: №, с расположением по адресу: <адрес>. Согласно пункту 1.2. договора долевого строительства срок действия разрешения на строительство № выданного Администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ установлен до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно пункту 5.2. договора долевого участия в строительстве передача квартиры осуществляется Застройщиком не позднее трёх месяцев с момента получения разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию.

ДД.ММ.ГГГГ Зюбина Т.А. и Зюбин А.И. заключили с ООО «СВОЕ ЖИЛЬЕ» (ООО «Зеленый квартал») договор долевого участия в строительстве № трёхэтажного трёхсекционного многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, серия «Стандарт» позиция 17 с кадастровым номером: №, с расположением по адресу: <адрес>. Согласно пункту 1.2. договора долевого строительства срок действия разрешения на строительство № выданного Администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ установлен до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно пункту 5.2. договора долевого участия в строительстве передача квартиры осуществляется Застройщиком не позднее трёх месяцев с момента получения разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию.

ДД.ММ.ГГГГ года между ООО «РЕСПЕКТ» и ООО «СВОЕ ЖИЛЬЕ» (ООО «Зеленый квартал» заключен генеральный договор № страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПРОМИНАКС» и ООО «СВОЕ ЖИЛЬЕ» (ООО «Зеленый квартал» заключён генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № и дополнительное соглашение №, по условиям которых, страховщик принимает на себя ответственность по договорам участия в долевом строительстве заключённым страхователем в отношении объекта: трёхэтажного трёхсекционного многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, серия «Стандарт» позиция 17 на земельном участке с кадастровым номером: №, с расположением по адресу: <адрес>. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному генеральному договору страхования, пункт 4.1 генерального договора страхования изложен в следующей редакции: «4.1. Срок действия Договора с «ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПРОМИНАКС» и ООО «СВОЕ ЖИЛЬЕ» (ООО «Зеленый квартал» заключён генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № и дополнительное соглашение №, по условиям которых, страховщик принимает на себя ответственность по договорам участия в долевом строительстве заключённым страхователем в отношении объекта: трёхэтажного трёхсекционного многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, серия «Стандарт» позиция 16 на земельном участке с кадастровым номером: №, с расположением по адресу: <адрес>. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Разрешением на строительство, выданным администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ №, продлён срок действия ранее выданного разрешения от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта: трёхэтажного трёхсекционного многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, серия «Стандарт» позиция 17 на земельном участке с кадастровым номером: № с расположением по адресу: <адрес> сроком до ДД.ММ.ГГГГ.

Разрешением на строительство, выданным администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ №, продлён срок действия ранее выданного разрешения от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта: трёхэтажного трёхсекционного многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, серия «Стандарт» позиция 16 на земельном участке с кадастровым номером: № с расположением по адресу: <адрес> сроком до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «СВОЕ ЖИЛЬЕ» (ООО «Зеленый квартал») направлено в адрес Собгайды А.К. уведомление об изменении срока передачи объекта долевого строительства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с предложением подписать дополнительное соглашение к договору, изменении наименования застройщика с ООО «СВОЕ ЖИЛЬЕ» на ООО «Зеленый квартал».

ДД.ММ.ГГГГ ООО «СВОЕ ЖИЛЬЕ» (ООО «Зеленый квартал») направлено в адрес Зюбиной Т.А. и Зюбина А.И. уведомление об изменении срока передачи объекта долевого строительства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с предложением подписать дополнительное соглашение к договору, изменении наименования застройщика с ООО «СВОЕ ЖИЛЬЕ» на ООО «Зеленый квартал».

ДД.ММ.ГГГГ ООО «СВОЕ ЖИЛЬЕ» (ООО «Зеленый квартал») направлено в адрес Черновой Е.А. уведомление об изменении срока передачи объекта долевого строительства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с предложением подписать дополнительное соглашение к договору, изменении наименования застройщика с ООО «СВОЕ ЖИЛЬЕ» на ООО «Зеленый квартал».

Истцы от подписания дополнительных соглашений отказались.

В соответствии со статьями 6-7, 12.1-14 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», передача объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства осуществляются по подписываемым сторонами передаточному акту или иному документу о передаче объекта долевого строительства. В передаточном акте или ином документе о передаче объекта долевого строительства указываются дата передачи, основные характеристики жилого помещения или нежилого помещения, являющихся объектом долевого строительства, а также иная информация по усмотрению сторон.

Передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ (░░░) ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░. ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 13 - 15 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ (░░░) ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░:

1) ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ (░░░) ░░░░░░░░░;

2) ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ (░░░) ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░░, ░░░░░) ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ (░░░) ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 1 ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ 6 ░ 7 ░░░░░░ 13 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░:

1) ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░;

2) ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ (░░░) ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░ ░. 1.2 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░. ░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░. 1.4 ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░. 5.2 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ (░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░, ░.░. ░░ ░░.░░.░░░░), ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░, ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, - ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░.

░ ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░. ░░. 328 - 330 ░░░ ░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 03.08.2018 ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. - ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 6 ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░:

░░░░░: