Решение от 14.12.2020 по делу № 33-3708/2020 от 10.11.2020

ВЕРХОВНЫЙ СУД

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

судья Доржиева С.Л.

УИД:04RS0007-01-2020-003180-46

№ 2-2444/2020

пост.10.11.20200

дело № 33-3708/2020

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

14 декабря 2020 года                                                                                       г. Улан-Удэ

    Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Бурятия в составе председательствующего судьи ФИО10

    судей коллегии ФИО11., ФИО12

    при секретаре Петровой Е.М.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Никоровой Екатерины Васильевны к ПАО «Россети Сибири» (ПАО «МРСК Сибири») о возложении обязанности исполнить договор, осуществить технологическое присоединение, взыскании неустойки, убытков, упущенной выгоды, по апелляционной жалобе представителя истца Никоровой Е.В. по доверенности Гофланд В.В. на решение Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ от 03.09.2020 г.,

Заслушав доклад судьи Вагановой Е.С., судебная коллегия

установила:

Обращаясь с иском к ПАО «Росссети Сибири» (ПАО «МРСК Сибири»), истец Никорова Е.В. просит обязать ответчика исполнить договор, осуществить технологическое присоединение; взыскать неустойку в размере 0,25 % за каждый день просрочки, всего 22 950 руб., понесенные убытки в сумме 36 000 руб., упущенную выгоду в размере 90 000 руб., всего 148 950 руб.

Требования мотивированы тем, что 08.02.2019 г. между сторонами заключен договор № 20.0300.2487.19 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя максимальной мощностью 70 кВт., объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером ... в <...>. По условиям договора срок выполнения работ составляет 1 год с момента его заключения. 21.02.2020 г. в адрес Иволгинского РЭС направлено письмо с требованием направить инспектора для составления акта выполненных работ. 26.02.2020 г. составлен акт, из которого следовало, что истец технические условия не выполнила. С указанным актом истец не согласилась и 02.03.2020 г. направила ответчику возражения и претензионное письмо, согласно которому условия присоединения соблюдены, прибор учета установлен в пределах границ земельного участка, проектная документация при мощности энергосберегающих устройств менее 150 кВт может быть представлена заявителем в инициативном порядке, т.е. обязательным не является. 11.05.2020 г. ответчиком направлен ответ, по смыслу которого заявителю надлежит представить проектную документацию, хотя таковая по мнению истицы не требуется. До настоящего момента договор ответчиком не исполнен, электричество не поставляется. Договором предусмотрена ответственность за невыполнение обязательств по присоединению в виде неустойки, которая составляет 22 950 руб. Ответчик должен возместить истцу убытки в размере 36 000 руб., а также упущенную выгоду в сумме 90 000 руб.

В судебном заседании истец Никорова Е.В. и ее представитель Гофланд В.В. заявленные требования поддержали. Дополнительно пояснили, что истец намерена использовать земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, выращивать сельскохозяйственные культуры. На земельном участке фермы нет, имеется небольшой домик.

Представитель ответчика по доверенности Булатов К.В. иск не признал, указывая, что истцом подана заявка на подключение электроустановки фермы, поэтому при заключении договора была согласована необходимость предоставления проектной документации. Истец при заключении договора приняла его условия, обязалась выполнить технические условия, предоставить проектную документацию. Предоставление проектной документации не требуется при осуществлении технологического присоединения объекта ИЖС и садового домика, по настоящему договору объектом подключения является ферма.

Районный суд постановил решение об отказе в удовлетворении исковых требований.

В апелляционной жалобе представитель истца Гофланд В.В. просит решение суда отменить, принять по делу новое решение об удовлетворении исковых требований. Указывает, что выводы суда о необходимости предоставить проектную документацию на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств, является неверным, поскольку Постановлением Правительства РФ № 640 от 29.07.2013 г., заявителей, мощность энергопринимающих устройств которых менее 150 Квт, предусмотрено право, а не обязанность предоставлять проектную документацию. Из п.1 ст.48 Градостроительного кодекса РФ также следует, что для строительства жилого, дачного дома проектная документация не требуется. Считает необоснованной ссылку суда на градостроительный кодекса, поскольку его действие не распространяется на земли лесного фонда, земли сельхозугодий в которые входят земли сельскохозяйственного назначения. Кроме того, судом дана неверная оценка правилам технологического присоединения, поскольку Постановлением Правительства РФ от 30.09.2015 г. № 1044 в п.81 внесены изменения по смыслу которых, мероприятия по проверке выполнения технических условий с энергопринимающими устройствами мощностью до 150кВт. включительно (по одному источнику энергоснабжения), а также заявителям для которых в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, проводятся непосредственно в процессе осмотра электроустановок заявителя. Из положений     п.18.5 заявитель, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет менее 150 кВт включительно, вправе в инициативном порядке представить в сетевую организацию разработанную им в соответствии с подпунктом "в" пункта 18 настоящих Правил проектную документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям. На земельном участке расположен жилой дом и истица занимается ведением личного подсобного хозяйства. В нарушением вышеприведенных положений до настоящего времени договор ответчиком не исполнен, электроэнергия в необходимом количестве не поставляется, в связи с чем истица понесла убытки, поскольку в связи с отсутствием электричества не подключены холодильные камеры и хранение мясной продукции (истица осуществляет забой скота) невозможно и она вынуждена арендовать холодильные камеры. Кроме того, она заключила договор аренды земельного участка, однако в связи с отсутствием электричества договор арендатором был расторгнут.

В судебном заседании истец Никорова Е.В. и ее представитель Гофланд В.В. доводы апелляционной жалобы поддержали в полном объеме.

Представитель ПАО «Россети Сибири» Булатов К.В., действующий на основании доверенности, просил отказать в удовлетворении апелляционной жалобы, полагал вынесенное решение законным и обоснованным.

Проверив материалы дела, законность и обоснованность решения суда в пределах доводов апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, Никорова Е.В. является собственником земельного участка с кадастровым номером ... по адресу <...>, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного использования.

28.01.2019 г. Никорова Е.В. подала заявку на присоединение впервые вводимых к эксплуатацию ЭПУ № ... в котором просила осуществить технологическое присоединение электроустановки фермы на вышеуказанном земельном участке.

08.02.2019 г. между сторонами заключен Договор № ... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого ответчик принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя электроустановки фермы с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 70 кВт, категория надежности – третья, класс напряжения электрических сетей - 0,38 кВ., с указанием точки присоединения не далее 25 м. от границы земельного участка заявителя. При этом заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (п. п. 1, 3).

Согласно п. 2 Договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения электроустановки фермы, расположенной по адресу: <...>.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора (п. 5).

Пунктом 4 Договора предусмотрено, что технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении к Договору.

Исходя из п. 6 Договора, сетевая организация обязуется в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения заявителем технических условий, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя.

В свою очередь, согласно п. п. 8-9 Договора заявитель обязуется исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий (если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной).

Кроме того, при заключении Договора, истцом были получены технические условия для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго» приложение № 1 к Договору № ..., которые являются его неотъемлемой частью.

26.02.2020 г. составлен Акт осмотра (обследования) электроустановки, из которого усматривается, что ответчиком выявлены следующие замечания: щит учета расположен не на границе балансовой принадлежности, не запроектирована схема электроснабжения, не выполнено строительство от точки присоединения до объекта КФХ, технические условия по Договору выполнены с нарушением Основных положений НТД.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд, правильно исходил из того, что истицей не выполнены условия договора, предусматривающие ее обязанность изготовить проектную документацию, поскольку объектом подключения электроустановки является ферма;, договор от ... № ... и приложение № 1 к нему, содержащие обязательство истца о подготовке проектной документации, были подписаны без возражений, мотивированного отказа от подписания либо протокола разногласий.

Судебная коллегия соглашается с таким выводом суда первой инстанции.

В соответствии с положениями ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом; односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

В силу пункта 1 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

Пунктом 3 названной выше статьи предусмотрено, что ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

Поскольку встречным признается исполнение обязательства одной из сторон (последующего предоставления), которое в соответствии с договором обусловлено надлежащим исполнением своих обязательств другой стороной (первоначального исполнения), юридически значимыми являются обстоятельства того, какой из сторон должно быть осуществлено первоначальное, а какой последующее исполнение, а также обстоятельства установления невозможности исполнения одного требования в отсутствие исполнения другого.

В соответствии со ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

В соответствии с пунктом 1 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. N 861 данный нормативный акт определяет порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим (физическим) лицом. При этом заключение договора является обязательным для сетевой организации (п. 6 Правил).

Согласно п. 2 Договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения электроустановки фермы, расположенной по адресу: <...>.

Пунктом 18 Правил технологического присоединения предусмотрены мероприятия по технологическому присоединению, которые включают в себя, в том числе выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией.

По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения (п. 19 Правил).

Из содержания Договора и Технических условий видно, что истец приняла на себя обязательство разработать проектную документацию; в проекте выполнить расчет релейной защиты и токов короткого замыкания ЛЭП-10 кВ, ф. ВЛ 10 кВ И-6 Ключи; определить проектом необходимость установки устройств компенсации реактивной мощности для поддержания tg в точках присоединения к электрическим сетям ответчика и др.

Как следует из Акта осмотра (обследования) электроустановки от 26.02.2020, заявителем не выполнены Технические условия: отсутствует проектная документация.

Таким образом, истцом, принятые ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░ 18 ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 3 ░░░░░░ 48 ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░). ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░. ░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░) ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░, ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ (░░.4 ░░░ ░░)

░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░. 18 (5) ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ 150 ░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ "░" ░░░░░░ 18 ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ "░" ░░░░░░ 18 ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░.3 ░░.48 ░░░ ░░.

░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 4 ░░. 330 ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 328 ░░░ ░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░.░░░░-░░░ ░░ 03 ░░░░░░░░ 2020 ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

    ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░:

    ░░░░░ ░░░░░░░░: