Судья Г.И. Шихгереев

Дело № 33-4397\2015

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

23 ноября2015г. г.Махачкала

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Дагестан в составе:

Председательствующего Хавчаева Х.А.,

судей Сидоренко М.И. и Багаутдиновой Ш.М.,

при секретаре Увайсове Э.А.,

рассмотрела в открытом судебном заседании в г.Махачкала апелляционную жалобу генерального директора ООО «Эхтибар» Т.Р. Асланова на решение Табасаранского районного суда РД от 31 июля 2015 года, которым постановлено: «Взыскать с ООО «Эхтибар» в пользу Тагирова Т. Р. оплаченные по предварительному договору купли-продажи квартиры (договору - обязательству№86) от 17 июля 2007г. <дата> рубля исходя из курса доллара США на <дата>- <дата> рубль, а также 3 <дата> руб., составляющие 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя в порядке п.6 ст. 13 ФЗ «О защите прав потребителей», всего <дата> руб. В остальной части в иске отказать.

Взыскать с ООО «Эхтибар» в доход местного бюджета Муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан <дата>) руб., 86 коп. государственной пошлины»

Заслушав доклад судьи Верховного суда Республики Дагестан Сидоренко М.И., объяснение представителя ООО «Эхтибар» по доверенности Исаева А.Р., просившего отменить решение суда первой инстанции и принять новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований Тагирова Т.Р., объяснение Тагирова Т.Р., просившего решение суда оставить без изменения, судебная коллегия,

у с т а н о в и л а:

Тагиров Т.Р. обратился с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Эхтибар» (далее ООО «Эхтибар») г.Дербент о взыскании <дата> рубля, оплаченных за квартиру, исходя из курса доллара США на 03.07.2015г., <дата> рубля – неустойки согласно п.4.4 предварительного договора от 17.07.2007 г., <дата> рубля- штрафа в соответствии с п.6 ст. 13 ФЗ «О защите прав потребителей», всего <дата> рубля. Свои требования мотивировал тем, что 17 июля 2007г. между Азаевой М. А. и ООО «Эхтибар» был заключен договор купли-продажи квартиры (договор-обязательство №86), по которому, ООО «Эхтибар» обязалось продать, а Азаева- купить квартиру, расположенную на 3-ем этаже, в 1-ом блоке дома новостройки по адресу: <адрес>, с количеством комнат-4, общей площадью 146,87 кв.м. Согласно данному договору ввод жилого дома планировался в декабре 2007г. Цена квартиры сторонами была определена в условных единицах и при этом 1 у.е соответствует 1 доллару США. Стоимость одного квадратного метра была установлена в размере 850 у.е, что в рублях составляет 22 100 руб, а стоимость квартиры по договору составлял 124 840 у.е, что в рублях составлял 3 245 840 руб. Соблюдая условия договора Азаева М.А. оплатила стоимость квартиры в размере 124 840 долларов по курсу на то время 26 руб. за 1 у.е. сразу в день заключения договора 17.07.2007г. по приходному кассовому ордеру № 65 от 17.07.2007г., что подтверждается квитанцией к данному приходному ордеру. Однако ООО «Эхтибар» в декабре 2007г. строительство указанного много - квартирного дома не завершило, в 2008 году строители были сняты со строительства, руководители подались в бега, и место нахождения их было неизвестно, строительство данного многоквартирного дома было приостановлено. В начале 2015г. отделочные работы в доме были возобновлены, стало известно, что у ООО «Эхтибар» изменился руководитель. 19 июня 2015 между ним и Азаевой М.А. заключен договор уступки требования, согласно которому Азаева М.А., уступает, а он принимает в полном объеме права требования, принадлежащие Азаевой М.А. по предварительному договору (договору-обязательству №86 от 17.07.2007г.) купли-продажи квартиры от 17 июля 2007 года, расположенной на третьем этаже в 1-ом блоке дома-новостройки, количество комнат - 4, общая площадь-146,87 кв.м, находящейся в многоквартирном жилом доме, который будет расположен по адресу: <адрес>, а также в случае неисполнения ООО «Эхтибар» своих обязательств по продаже квартиры, возмещения внесенного Азаевой М.А. взноса за квартиру и иных убытков, которые могут быть взысканы по действующему законодательству. 25.06.2015г. нынешнему руководителю ООО «Эхтибар» вручено уведомление о совершенном уступке требования с приложением договора от 17.07.2007г., квитанции об оплате за квартиру, договора уступки требования с актом приема-передачи документов от 19.06.2015г, и с письмом, всего на 9-ти листах. В письме было предложено урегулировать возникший спор в досудебном порядке и дать ему ответ до 30.06.2015г. Однако ответ им не был получен. В связи с тем, что ответчик не исполнил свои обязательства надлежащим образом, он вынужден обратиться в суд с иском. Учитывая, что по условиям предварительного договора о порядке оплаты квартиры в свое время Азаева М.А. предварительно оплатила стоимость квартиры, заключенный между ней и ООО «Эхтибар», предварительный договор должен быть расценен как договор купли-продажи будущей недвижимой вещи. Это соответствует разъяснениям, изложенным в п. 8 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2011 г. N 54 "О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» Поскольку ответчиком по сегодняшний день не исполнены свои обязательства по продаже (передаче) покупателю квартиры, он вынужден требовать от ответчика возврата уплаченной по предварительному договору суммы в размере 124 840 долларов с учетом его курса доллара США по отношению к Российскому рублю, который составляет 53,55 руб. на 03.07.2015г., или в эквиваленте в рублях -6 685 182 рубля. В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев предусмотренных законом. Согласно п.4.4 представительного договора при несвоевременной сдаче объекта уплачивается 0,5 % оплаченной суммы. Оплаченная с учетом курса доллара сумма на 03.07.2015г. составляет 6 685 182 рубля, от данной суммы 0,5 % составляет 33 426 руб. В соответствии с п. 6 ст. 13 ФЗ "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. С учетом этого просит взыскать с ответчика 6 718 608 (33 426 +6 685 182) руб. и штраф в размере 3 359 304 руб.

Судом постановлено, указанное выше решение.

В апелляционной жалобе генеральный директор ООО «Эхтибар» Асланов Т.Р. просит решение суда отменить и принять новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований Тагирова Т.Р., указывая на то, что решение судом постановлено в нарушение норм материального права, регулирующих данные правоотношения. Апеллянт указал на то, что договор купли - продажи, заключенный с Азаевой М.А., фактически является договором участия в долевом строительстве, поэтому подлежал обязательной государственной регистрации. Требование о государственной регистрации договора не было соблюдено, поэтому данный договор считается незаключенным. Истец обратился в суд с иском с пропуском срока исковой давности. Согласно предварительному договору купли - продажи от 17 июля 2007г. срок ввода жилого дома определен в декабре 2007г. По обязательствам с определенным сроком исполнения течения срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения. Истец знал и не мог не знать о нарушении своего права после декабря 2007г., а также то, что надлежащим ответчиком по делу является ООО «Эхтибар». Срок исковой давности истек в декабре 2007г. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Письмо, направленное истцом генеральному директору ООО «Эхтибар», не является претензией, так как оно уведомляет ООО «Эхтибар» о заключении между Азаевой М.А. и истцом договора уступки прав от 19.06.2015г. и уведомление не содержит каких- либо требований.

В возражении на апелляционную жалобу Тагиров Т.Р. просит решение суда первой инстанции оставить без изменения как законное и обоснованное, ссылаясь на то, что нарушение права на квартиру могло быть только после ввода дома в эксплуатацию, регистрации права собственности застройщика на квартиру, после чего возможно было решать вопросы о заключении договора купли - продажи квартиры.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и возражения на нее, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, судебная коллегия приходит к следующему.

Судом установлено и материалами дела подтверждено, что между Азаевой М. А. и ООО «Эхтибар» 17 июля 2007г. был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры (договор-обязательство №86) по которому, ООО «Эхтибар» обязалось продать, а Азаева М. - купить квартиру, расположенную на 3-ем этаже, в 1-ом блоке дома-новостройки по адресу: <адрес>, с количеством комнат-4, общей площадью 146,87 кв.м. Согласно п. 1.2 договора ввод жилого дома планировался в декабре 2007г.

Цена квартиры сторонами была определена в условных единицах и при этом 1 у.е соответствует 1 доллару США. Стоимость одного квадратного метра была установлена в размере 850 у.е, что в рублях составляет 22 100 руб., стоимость квартиры по договору составляла 124 840 у.е, в рублях стоимость квартиры составила 3 245 840 руб.

Азаева М.А. оплатила стоимость квартиры в размере 124 840 долларов по курсу 26 руб. за 1 у.е. в день заключения договора 17.07.2007г. по приходному кассовому ордеру № 65 от 17.07.2007г., что подтверждается исследованной судом первой инстанции квитанцией к данному приходному ордеру.

Ответчик принятое на себя обязательство по сдаче квартиры Азаевой М.А.в декабре 2007г. или после этого, не исполнил, квартира Азаевой М.А. не передана, а полученные ООО «Эхтибар» за квартиру денежные средства не возвращены. 19 июня 2015 между истцом и Азаевой М.А. заключен договор уступки требования, согласно которому Азаева М.А., уступает, а Тагиров Т.Р. принимает в полном объеме права требования, принадлежащие ей по предварительному договору купли-продажи квартиры (договору-обязательству №86) от 17.07.2007г. Таким образом, обязанность по оплате стоимости квартиры исполнена Азаевой М.А. в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 65 от 17 июля 2007 года, исследованной судом первой инстанции. Ответчиком нарушен установленный по договору срок окончания строительства, на дату предъявления иска (06.07.2015г.) квартира не была передана истцу, что не оспаривается ответчиком.

В настоящее время дом не завершен строительством, для продолжения строительства и выполнения условий предварительного договора ответчиком выдвинуты требования о внесение истцом дополнительной суммы в размере 10 тыс. рублей за каждый квадратный метр.

В силу положений статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии со ст. 487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

В соответствии со ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. При таких обстоятельствах истец вправе требовать возврата внесенных по предварительному договору денежных средств и возмещения причиненных убытков.

С учетом того, что стоимость квартиры по предварительному договору была определена в долларах США и составила 124840 у.е., судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции о взыскании в пользу истца стоимости квартиры в размере 124840 у.е., что в рублях на день предъявления иска составило 6685182 руб., поскольку такой расчет возмещает убытки истцу, причиненные неисполнением договорных обязательств, которые оговорены и в условиях предварительного договора. Доводы жалобы о том, что договор уступки требования не прошел государственную регистрацию, поэтому истец не наделен правом требования о возврате внесенных денежных средств, судебная коллегия полагает необоснованными по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

В ст. 433 ГК РФ указано, что договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. Предварительный договор купли - продажи квартиры от 17 июля 2007г. государственной регистрации не подлежал.

В соответствии с пунктом 2 статьи 389 ГК РФ уступка требования по сделке, требующей государственной регистрации, должна быть зарегистрирована в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом.

Следовательно, договор уступки требования, заключенный с истцом с Азаевой М.А., не подлежал государственной регистрации. Кроме того, по договору уступки требования к истцу перешло право требования, о возврате денежных средств, исходя из условий предварительного договора купли - продажи от 17 июля 2007г.

Как следует из материалов дела, ответчиком заявлено о применении последствий истечения срока исковой давности со ссылкой, что срок исковой давности прошел в декабре 2010г., поскольку ввод дома должен был быть в декабре 2007 года.

Доводы жалобы о том, что суд первой инстанции неправильно оценил обстоятельства, связанные с пропуском истцом срока исковой давности необоснованны, так как данным обстоятельствам суд дал надлежащую оценку.

В соответствии с п. 1 ст. 196 ГК РФ срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 200 ГК РФ, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что срок исковой давности истцом не пропущен, учитывая следующие обстоятельства.

По условиям заключенного предварительного договора обязанность ответчика по предоставлению квартиры Азаевой М.А. предусматривалась после ввода дома в эксплуатацию.

Из п.2.4 договора от 17.07.2007г. следует, что первоначальные документы для заселения квартиры, указанной в п. 1.1 договора, продавец обязуется оформить после сдачи дома в эксплуатацию. По настоящее время жилой ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ (░░░░░) ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.2.2 ░░░░░░░░ ░░ 17.07.2007░., ░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ (░░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ (░.4.2) ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░», ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ 19 ░░░░ 2015░., ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░» ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░░░░░ - ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░» 25.06.2015░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 30.06.2015░.

░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░» ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░. ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░ ░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ 39 ░░░░░░ ░░ «░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ III ░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░░ 8 - 12), ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░ 13), ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ (░░░░░░ 14), ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ (░░░░░░ 15), ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░ 2 ░░░░░░ 17), ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░ 3 ░░░░░░ 17) ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ 2 ░ 3 ░░░░░░ 333.36 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░. 2 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░ 28.06.2012 ░░░░ N 17 "░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░".

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 6 ░░. 13 ░░░░░░ ░░ "░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░" ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░) ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ «░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░», ░ ░░░ ░░░░░ ░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░ ░ ░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ - ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ 1671295 ░░░. (░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░.). ░ ░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░.

░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 328 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░,

░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ :

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░ 31 ░░░░ 2015 ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ <░░░░> ░░░. (<░░░░>) ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ – ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 31 ░░░░ 2015 ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ <░░░░> ░░░., ░░░░░░░░░░░░ 50 % ░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.6 ░░.13 ░░ «░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░», ░░ <░░░░>), ░░░░░ ░░░░░░░░ <░░░░>.).

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░:

░░░░░:

33-4397/2015

Категория:
Гражданские
Статус:
решение (осн. требов.) изменено (без направления дела на новое рассмотрение)
Истцы
Курбанов Г.Н.
Тагиров Т.Р.
Ответчики
ООО "Эхтибар"
ОАО "Альфастрахование"
Суд
Верховный Суд Республики Дагестан
Судья
Сидоренко Мария Ивановна
Дело на сайте суда
vs.dag.sudrf.ru
29.10.2015Судебное заседание
23.11.2015Судебное заседание
30.11.2015Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
30.11.2015Передано в экспедицию
06.10.2015Судебное заседание
07.10.2015Вынесено определение о переходе к рассм.дела по правилам 1-ой инстанции
17.11.2015Судебное заседание
27.11.2015Судебное заседание
02.12.2015Судебное заседание
30.12.2015Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
30.12.2015Передано в экспедицию
23.11.2015
Решение

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее